版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水电工程装修合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程内容2.5工程期限3.工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计费用3.4设计变更4.材料设备4.1材料设备供应商4.2材料设备清单4.3材料设备质量要求4.4材料设备价格4.5材料设备交货时间5.工程施工5.1施工单位5.2施工方案5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收人员7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款方式7.4付款条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效证明12.合同附件12.1设计图纸12.2材料设备清单12.3施工方案12.4其他附件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1设计图纸清单14.2材料设备清单14.3施工方案清单14.4其他附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程面积[工程总面积及分项面积]2.4工程内容[工程具体内容,如水电改造、墙面处理、地板铺设等]2.5工程期限[合同约定的工程开始时间和结束时间]3.工程设计3.1设计单位[设计单位名称]3.2设计内容[设计具体内容,如施工图、水电图等]3.3设计费用[设计费用总额及支付方式]3.4设计变更[设计变更的流程、费用及责任分配]4.材料设备4.1材料设备供应商[材料设备供应商名称]4.2材料设备清单[详细列出所有材料设备名称、规格、数量、单价及总价]4.3材料设备质量要求[材料设备质量标准及检测要求]4.4材料设备价格[材料设备总价及支付方式]4.5材料设备交货时间[材料设备交货时间节点及延迟交货的处理方式]5.工程施工5.1施工单位[施工单位名称]5.2施工方案[施工具体方案及施工流程]5.3施工进度[施工进度安排及节点时间]5.4施工质量[施工质量标准及验收要求]5.5施工安全[施工安全措施及应急预案]6.工程验收6.1验收标准[验收标准依据及具体要求]6.2验收程序[验收流程及验收方法]6.3验收时间[验收时间安排及验收人员]6.4验收人员[验收人员名单及职责]7.付款方式7.1付款比例[各阶段付款比例及金额]7.2付款时间[各阶段付款时间安排]7.3付款方式[付款方式及账户信息]7.4付款条件[付款条件及违约责任]8.违约责任8.1违约情形[详细列出合同双方可能出现的违约情形,如未按时付款、未按时完成工程、质量不合格等]8.2违约责任[针对每种违约情形,明确相应的违约责任,包括但不限于赔偿金额、违约金比例、恢复原状等]8.3违约处理[违约处理流程,包括违约通知、违约金的支付、争议解决等]9.争议解决9.1争议解决方式[争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]9.2争议解决机构[争议解决机构的名称及地址,如仲裁委员会等]9.3争议解决费用[争议解决过程中产生的费用承担,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等]10.合同解除10.1合同解除条件[合同解除的条件,如一方严重违约、不可抗力事件等]10.2合同解除程序[合同解除的程序,包括通知、确认、解除等步骤]10.3合同解除后果[合同解除后的法律后果,如返工、赔偿、恢复原状等]11.合同生效11.1合同生效条件[合同生效的条件,如双方签字盖章、合同内容完整等]11.2合同生效时间[合同生效的具体时间,如双方签字盖章之日]11.3合同生效证明[合同生效的证明文件,如合同复印件、电子合同等]12.合同附件12.1设计图纸[设计图纸的名称、编号、版本等]12.2材料设备清单[材料设备清单的名称、编号、版本等]12.3施工方案[施工方案的名称、编号、版本等]12.4其他附件[其他相关附件的名称、编号、版本等]13.合同签署13.1签署时间[合同签署的具体日期]13.2签署地点[合同签署的具体地点]13.3签署人员[合同双方授权签署人员的姓名、职务等]14.合同附件清单14.1设计图纸清单[设计图纸清单的详细内容]14.2材料设备清单[材料设备清单的详细内容]14.3施工方案清单[施工方案清单的详细内容]14.4其他附件清单[其他附件清单的详细内容]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方之外的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程的设计、施工、监理、材料供应、设备安装、质量检测、合同履行监督等环节。2.第三方介入的引入方式2.1引入方式(1)甲方或乙方主动邀请;(2)合同约定;(3)法律法规规定;(4)双方协商一致。3.第三方介入的职责与权利3.1职责(1)第三方应按照合同约定或法律法规要求,履行其职责;(2)第三方应协助甲方、乙方完成合同约定的各项任务;(3)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2权利(1)第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和信息;(2)第三方有权对甲方、乙方履行合同情况进行监督;(3)第三方有权向甲方、乙方提出合理化建议。4.第三方介入的协议4.1协议签订第三方介入前,甲方、乙方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。4.2协议内容(1)第三方介入的原因和目的;(2)第三方的职责、权利和义务;(3)第三方介入的时间、地点和方式;(4)第三方介入的费用及支付方式;(5)第三方介入的保密义务;(6)违约责任及争议解决方式。5.第三方责任限额5.1限额设定第三方责任限额应根据第三方介入的环节、职责和风险等因素综合考虑,具体数额由甲方、乙方与第三方协商确定。5.2限额执行(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方、乙方损失的,应在责任限额内承担赔偿责任;(2)如第三方责任超过限额,超出部分由甲方、乙方自行承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1划分原则(1)明确各方在合同中的地位和职责;(2)明确各方权利义务的界限;(3)确保各方合法权益。6.2划分内容(1)甲方、乙方作为合同主体,负责合同履行的全面管理;(2)第三方在合同约定的范围内,协助甲方、乙方完成相关工作;(3)各方在履行合同过程中,应相互配合、协同作业。7.第三方介入的变更与终止7.1变更(1)合同主体在第三方介入期间,如需变更第三方,应与原第三方协商一致;7.2终止(1)合同主体在第三方介入期间,如需终止第三方介入,应与第三方协商一致;(2)终止后的第三方应按照合同约定或法律法规要求,完成相关交接工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:图纸应清晰、完整,符合国家相关设计标准和规范。说明:包括施工图、水电图、结构图等,用于指导工程施工。2.材料设备清单要求:清单应详细列出所有材料设备的名称、规格、型号、数量、单价和总价。说明:作为材料设备采购和验收的依据。3.施工方案要求:方案应包括施工方法、施工工艺、施工顺序、施工安全措施等。说明:用于指导施工单位进行施工。4.工程进度计划要求:计划应明确各阶段的施工时间节点和完成标准。说明:用于监督和控制工程施工进度。5.工程验收报告要求:报告应详细记录验收时间、验收人员、验收结果和存在问题。说明:作为工程验收的正式文件。6.付款凭证要求:凭证应真实、合法,明确付款金额、时间和方式。说明:用于证明付款行为的真实性。7.违约通知要求:通知应明确违约行为、违约责任和整改要求。说明:用于提醒和督促违约方整改。8.争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、机构和费用。说明:用于解决合同履行过程中的争议。9.合同解除协议要求:协议应明确合同解除的原因、程序和后果。说明:用于处理合同解除的相关事宜。10.其他相关文件要求:根据合同履行过程中的具体需求,提供其他必要的文件。说明:包括但不限于变更通知、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付款项乙方未按时完成工程乙方提供的材料设备质量不合格甲方未按时提供设计图纸第三方未能履行职责2.责任认定标准甲方未按时支付款项:按照合同约定的违约金比例计算赔偿。乙方未按时完成工程:按照工程延误的天数和合同约定的赔偿标准计算赔偿。乙方提供的材料设备质量不合格:由乙方负责更换或修复,并承担相关费用。甲方未按时提供设计图纸:按照工程延误的天数和合同约定的赔偿标准计算赔偿。第三方未能履行职责:第三方应承担相应的违约责任,甲方、乙方可根据协议向第三方追偿。3.示例说明甲方未按时支付款项:乙方完成工程后,甲方未在约定的时间内支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金比例为每日千分之五。全文完。2024年水电工程装修合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方(业主)名称1.2甲方(业主)地址1.3乙方(施工单位)名称1.4乙方(施工单位)地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模第三条合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误处理第四条工程预算及支付方式4.1预算总额4.2支付方式4.3预付款比例4.4阶段性付款节点及金额4.5结算及付款时间第五条材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料采购方式5.3材料供应时间5.4材料验收标准第六条施工要求6.1施工规范6.2施工质量标准6.3施工安全措施6.4施工进度安排第七条工程验收7.1验收标准7.2验收流程7.3验收时间7.4验收不合格处理第八条工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用8.4变更通知第九条质保期9.1质保期限9.2质保责任9.3质保期内维修费用9.4质保期满后的维修责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同解除12.1解除合同的情形12.2解除合同的通知12.3解除合同的程序12.4解除合同后的处理第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2终止合同的通知13.3终止合同的程序13.4终止合同后的处理第十四条合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:材料清单14.3附件三:施工方案14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方(业主)名称:X有限公司1.2甲方(业主)地址:省市区路号1.3乙方(施工单位)名称:建筑装饰工程有限公司1.4乙方(施工单位)地址:省市区路号第二条工程概况2.1工程名称:小区水电工程装修2.2工程地点:省市区小区2.3工程内容:水电线路改造、照明安装、插座安装、弱电布线等2.4工程规模:建筑面积1000平方米第三条合同工期3.1工期开始时间:2024年3月1日3.2工期结束时间:2024年5月30日3.3工期延误处理:如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方需向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。第四条工程预算及支付方式4.1预算总额:人民币万元4.2支付方式:分阶段支付,具体如下:4.2.1预付款:合同签订后3日内支付合同总额的30%4.2.2阶段性付款:工程进度达到50%时支付合同总额的30%4.2.3质量验收合格后支付合同总额的30%4.2.4工程竣工结算后支付合同总额的10%4.3预付款比例:合同总额的30%4.4阶段性付款节点及金额:工程进度达到50%时支付合同总额的30%4.5结算及付款时间:每月底前结算上月工程量,次月5日前支付相应款项第五条材料供应5.1材料品牌及规格:详见附件二:材料清单5.2材料采购方式:乙方负责采购,甲方提供品牌及规格要求5.3材料供应时间:与工程进度同步,确保材料及时供应5.4材料验收标准:详见附件二:材料清单中的质量要求第六条施工要求6.1施工规范:按照国家相关施工规范及行业标准执行6.2施工质量标准:达到国家二级装饰装修工程质量标准6.3施工安全措施:制定施工安全措施,确保施工安全6.4施工进度安排:详见附件三:施工方案第七条工程验收7.1验收标准:按照国家相关施工规范及行业标准执行,达到国家二级装饰装修工程质量标准7.2验收流程:工程完工后,甲方组织验收,乙方配合7.3验收时间:工程完工后5日内7.4验收不合格处理:乙方应在验收不合格后3日内整改,重新进行验收第八条工程变更8.1变更原因:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因8.2变更程序:变更前需经双方协商一致,由乙方提出变更申请,甲方审批后实施8.3变更费用:变更后的费用按实际发生计算,经双方确认后调整合同总价8.4变更通知:乙方应在变更实施前3日向甲方发出书面通知第九条质保期9.1质保期限:自工程验收合格之日起计算,为期一年9.2质保责任:乙方在质保期内对因施工原因造成的质量问题负责修复或赔偿9.3质保期内维修费用:由乙方承担,甲方需支付合理的材料费和人工费9.4质保期满后的维修责任:自质保期满之日起,乙方不再承担施工质量责任,甲方可自行选择维修或委托第三方维修第十条违约责任10.1违约情形:包括工期延误、质量不合格、材料供应不及时等10.2违约责任承担:违约方需按照合同约定支付违约金,并承担相应的赔偿责任10.3违约赔偿计算:违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价的10%第十一条争议解决11.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构:双方协商选择的仲裁机构或法院11.3争议解决程序:按照所选争议解决机构的程序进行第十二条合同解除12.1解除合同的情形:包括一方违约、不可抗力等原因12.2解除合同的通知:解除合同需提前30日以书面形式通知对方12.3解除合同的程序:双方协商一致,签订解除合同协议12.4解除合同后的处理:解除合同后,双方需按照协议处理剩余工程、款项结算等问题第十三条合同终止13.1合同终止条件:包括合同履行完毕、解除合同、法律规定的其他情形13.2终止合同的通知:终止合同需提前30日以书面形式通知对方13.3终止合同的程序:双方协商一致,签订终止合同协议13.4终止合同后的处理:终止合同后,双方需按照协议处理剩余工程、款项结算等问题第十四条合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:材料清单14.3附件三:施工方案14.4附件四:合同双方签字盖章页第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、鉴定机构等,其在合同中的角色和职责根据具体情况而定。第二条第三方介入的情形2.1.1甲方或乙方在履行合同过程中需要第三方提供专业意见或服务;2.1.2争议解决需要第三方作为仲裁机构或鉴定机构;2.1.3工程质量或安全问题需要第三方进行评估或鉴定。第三条第三方介入的程序3.1.1甲方或乙方提出第三方介入的需求;3.1.2双方协商确定第三方的选择及职责;3.1.3第三方接受邀请,并与双方签订相关协议。第四条第三方的职责与权利4.1第三方的职责:4.1.1中介方:协助双方进行合同谈判、签订合同、履行合同等;4.1.2监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督管理;4.1.3评估机构:对工程成本、质量、安全等进行评估;4.1.4鉴定机构:对工程质量、安全等问题进行鉴定。4.2第三方的权利:4.2.1获取必要的信息和资料;4.2.2要求甲方和乙方提供必要的协助;4.2.3在职责范围内独立行使职权。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额:5.1.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;5.1.2第三方的责任限额由双方在签订相关协议时约定,但不得低于其注册资本的10倍。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方介入后,其职责范围内的事务由第三方负责,甲方和乙方应予以配合;6.2第三方不参与甲方与乙方之间的日常沟通和协调,不承担日常管理职责;6.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方存在违约行为,应及时通知双方,并按照合同约定处理。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定分摊;7.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费、鉴定费等;7.3第三方介入的费用应在签订相关协议时明确,并在合同中约定支付方式和时间。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更:8.1.1任何一方需对第三方介入的内容或方式进行调整,应提前通知对方,并经双方协商一致;8.1.2变更后的协议作为本合同的补充部分,具有同等法律效力。8.2第三方介入的终止:8.2.1第三方介入完成后,双方应签署终止协议;8.2.2第三方介入终止后,甲方和乙方应按照合同约定继续履行合同。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在介入过程中,对获取的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务;9.2第三方不得将上述信息泄露给任何第三方,除非法律法规要求或经甲方和乙方书面同意。第十条第三方介入的法律适用与争议解决10.1第三方介入的相关协议适用中华人民共和国法律;10.2第三方介入过程中产生的争议,应按照相关协议约定解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、系统图等,需标注尺寸、材料、工艺等信息。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,需确保图纸准确无误。2.附件二:材料清单详细要求:列出所有施工所需材料的品牌、规格、型号、数量、单价、总价等信息。附件说明:材料清单是工程成本核算的依据,需确保清单完整、准确。3.附件三:施工方案详细要求:包括施工进度计划、施工工艺、施工组织设计、安全措施等内容。附件说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保方案合理、可行。4.附件四:合同双方签字盖章页详细要求:包含合同双方代表的签字、盖章,以及签订日期。附件说明:签字盖章页是合同生效的标志,需确保签字盖章真实有效。5.附件五:工程验收记录详细要求:记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等信息。附件说明:工程验收记录是确认工程质量的重要文件,需确保记录完整、准确。6.附件六:工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、变更后的工程量、费用等信息。附件说明:工程变更记录是变更管理的依据,需确保记录完整、准确。7.附件七:质保期内维修记录详细要求:记录质保期内出现的质量问题、维修时间、维修内容等信息。附件说明:质保期内维修记录是质保期管理的重要文件,需确保记录完整、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1工期延误:未按合同约定完成工程。1.2质量不合格:工程未达到约定的质量标准。1.3材料供应不及时:未能按合同约定的时间提供材料。1.4违反合同约定:未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1工期延误:每延误一日,违约方需向守约方支付合同总价的千分之一作为违约金。2.2质量不合格:违约方需承担修复费用,并赔偿守约方因此遭受的损失。2.3材料供应不及时:违约方需承担因此造成的额外费用和损失。2.4违反合同约定:违约方需承担相应的法律责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。3.违约示例说明:3.1甲方未能按合同约定在工程开工前提供必要的场地和资料,导致乙方工期延误,甲方需支付违约金。3.2乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行修复,并赔偿因此造成的损失。3.3乙方未能按合同约定的时间提供某批材料,导致工程进度延误,乙方需承担额外费用和损失。3.4乙方在施工过程中违反了合同约定的安全规定,导致安全事故发生,乙方需承担相应的法律责任。全文完。2024年水电工程装修合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算3.工程内容3.1水电安装工程3.1.1供水管道安装3.1.2排水管道安装3.1.3水箱安装3.1.4水泵安装3.1.5供水设备安装3.2电气安装工程3.2.1照明电路安装3.2.2动力电路安装3.2.3控制电路安装3.2.4低压配电箱安装3.2.5电气设备安装4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3工程进度款支付节点5.工程质量要求5.1水电安装工程质量标准5.2电气安装工程质量标准6.材料设备供应6.1材料设备供应商6.2材料设备清单6.3材料设备质量要求7.工程价款及支付方式7.1工程价款计算方式7.2工程进度款支付比例7.3工程竣工结算及支付方式8.风险承担及保险8.1风险承担8.2保险种类及投保责任9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约行为及处理10.2违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2合同附件14.合同签署及份数14.1合同签署14.2合同份数及保管第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程面积或工程量]2.4工程预算[工程总预算金额]第三条工程内容3.1水电安装工程3.1.1供水管道安装[供水管道材质、规格、长度等具体要求]3.1.2排水管道安装[排水管道材质、规格、长度等具体要求]3.1.3水箱安装[水箱规格、材质、安装位置等具体要求]3.1.4水泵安装[水泵型号、功率、安装位置等具体要求]3.1.5供水设备安装[供水设备型号、规格、安装要求等具体要求]3.2电气安装工程3.2.1照明电路安装[照明电路布线方式、线路规格等具体要求]3.2.2动力电路安装[动力电路布线方式、线路规格等具体要求]3.2.3控制电路安装[控制电路布线方式、线路规格等具体要求]3.2.4低压配电箱安装[配电箱型号、规格、安装位置等具体要求]3.2.5电气设备安装[电气设备型号、规格、安装要求等具体要求]第四条工程进度安排4.1工程开工时间[具体开工日期]4.2工程完工时间[具体完工日期]4.3工程进度款支付节点[具体支付日期和金额]第五条工程质量要求5.1水电安装工程质量标准[参照国家相关标准和规范]5.2电气安装工程质量标准[参照国家相关标准和规范]第六条材料设备供应6.1材料设备供应商[指定供应商名称]6.2材料设备清单[详细列出所需材料设备名称、规格、数量等]6.3材料设备质量要求[参照国家相关标准和规范]第七条工程价款及支付方式7.1工程价款计算方式[具体计算方法和依据]7.2工程进度款支付比例[各支付节点对应的支付比例]7.3工程竣工结算及支付方式[竣工结算时间和支付方式]第一部分:合同如下:第八条风险承担及保险8.1风险承担双方应共同承担因不可抗力造成的工程延误和损失,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2保险种类及投保责任乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,并承担相应的保险费用。甲方应为其设备和材料投保财产保险,并承担相应的保险费用。第九条合同变更及解除9.1合同变更任何合同内容的变更,必须以书面形式经双方签字确认。9.2合同解除(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致。第十条违约责任10.1违约行为及处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为的严重程度和实际损失确定,最高不超过合同总价款的20%。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。11.2争议解决机构[仲裁委员会名称]第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的工程价款支付完毕;(3)合同约定的其他终止条件。第十三条其他约定事项13.1不可抗力条款不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾等,如发生不可抗力事件,双方应及时通报,并采取措施减少损失。13.2合同附件(1)工程图纸;(2)材料设备清单;(3)施工组织设计;(4)其他相关文件。第十四条合同签署及份数14.1合同签署本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.2合同份数及保管本合同每份均为正本,甲乙双方应妥善保管。如合同内容有变更,应以书面形式记录并存档。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、设计方、施工方、供应商等。15.2范围第三方介入涉及但不限于工程管理、技术指导、质量控制、进度监督、风险评估、合同履行等方面的服务。第十六条第三方介入的条件与程序16.1条件(1)第三方具备相应的资质和条件;(2)甲乙双方均同意引入第三方;(3)第三方介入的服务内容与合同目标一致。16.2程序(1)甲乙双方共同确定第三方介入的必要性;(2)甲乙双方与第三方签订服务合同,明确服务内容、期限、费用等;(3)第三方按照服务合同的要求履行职责。第十七条第三方介入的责权利17.1责任(1)第三方应按照合同约定履行职责,保证服务质量;(2)第三方应对其提供的服务的质量和结果负责;(3)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.2权利(1)第三方有权获得合同约定的服务费用;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;(3)第三方有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。17.3利益(1)第三方通过提供专业服务,提升工程质量和效率;(2)第三方通过合同履行,实现自身业务发展和利益增长。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方(1)第三方接受甲方的委托,为甲方提供相关服务;(2)甲方对第三方的服务质量和结果负责;(3)甲方与第三方之间的争议,由双方自行协商解决。18.2第三方与乙方(1)第三方接受乙方的委托,为乙方提供相关服务;(2)乙方对第三方的服务质量和结果负责;(3)乙方与第三方之间的争议,由双方自行协商解决。第十九条第三方责任限额19.1责任限额的定义本合同中的“责任限额”是指第三方因违约行为或过失造成的损失,其赔偿金额不超过合同总价款的[具体比例]。19.2责任限额的计算责任限额=合同总价款×[具体比例]19.3责任限额的适用(1)第三方责任限额适用于本合同项下第三方因违约行为或
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公共交通乘客服务评价制度
- 汽车维修与保养服务标准
- 2025年企业销售管理与服务规范手册
- 区域人工智能教育政策保障体系构建与实施效果的多角度研究教学研究课题报告
- 2025年智能机器人协作五年应用场景行业报告
- 锦州银行面试技巧
- 保洁领班年终总结模板(3篇)
- 2026年智能牙刷项目商业计划书
- 人工智能教育中社会力量介入机制与规范体系研究教学研究课题报告
- 2026年智能园艺系统项目营销方案
- 支座的铸造设计
- 竣工决算服务方案模版
- 集团下属单位收益管理办法
- 股骨粗隆间骨折(半髋关节置换)临床路径说明
- GB/T 7267-2015电力系统二次回路保护及自动化机柜(屏)基本尺寸系列
- GB/T 6175-20162型六角螺母
- GB/T 16770.1-1997整体硬质合金直柄立铣刀第1部分:型式与尺寸
- 三菱FX3U系列PLC编程技术与应用-第一章课件
- 《力学》课程教学大纲
- 肩颈疏通保养脊椎课件
- 车间粉尘清扫记录表
评论
0/150
提交评论