2024年版简单建设工程结算合同协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版简单建设工程结算合同协议书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1总价款3.2付款方式3.3付款进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保修第五条工程期限5.1工期计划5.2工期延误5.3提前完成第六条材料设备供应6.1材料设备清单6.2材料设备质量6.3材料设备交付第七条施工条件7.1施工场地7.2施工用水电7.3施工道路第八条安全生产8.1安全生产措施8.2安全事故处理8.3劳动保护第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2争议时效11.3争议地点第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果第十三条合同的效力13.1合同生效13.2合同终止13.3合同延续第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权14.3不可抗力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方信息1.1.1单位名称：×××建设工程有限公司1.1.2单位地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3联系人：×××1.1.4联系电话：×××××××××1.2承包方信息1.2.1单位名称：×××建筑工程有限公司1.2.2单位地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3联系人：×××1.2.4联系电话：×××××××××第二条工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米2.4工程内容：包括土建工程、安装工程、装饰工程等第三条合同金额3.1总价款：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款进度：3.3.1工程开工后七个工作日内支付合同总价款的10%3.3.2工程进度达到20%时支付合同总价款的20%3.3.3工程进度达到50%时支付合同总价款的30%3.3.4工程进度达到80%时支付合同总价款的20%3.3.5工程验收合格后支付剩余的10%第四条工程质量4.1质量标准：符合国家及行业相关标准4.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量4.3质量保修：工程验收合格后，承包方对工程进行一年质保第五条工程期限5.1工期计划：自合同签订之日起至×××年×××月×××日5.2工期延误：5.2.1因承包方原因导致工期延误，应当按照合同总价款的1%向发包方支付违约金5.2.2因不可抗力导致工期延误，双方协商解决5.3提前完成：提前完成工程，双方协商确定奖励事宜第六条材料设备供应6.1材料设备清单：详见附件一6.2材料设备质量：符合国家及行业相关标准6.3材料设备交付：承包方按照工程进度需求及时交付材料设备第八条安全生产8.1安全生产措施：承包方应严格按照国家及行业安全生产规定，确保工程施工安全。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照国家有关规定处理。8.3劳动保护：承包方应依法为施工现场的农民工办理相关保险，并提供必要的劳动保护用品。第九条合同变更9.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。9.2变更程序：变更内容需以书面形式签订补充协议，并经双方盖章生效。9.3变更费用：因合同变更产生的费用，双方协商解决。第十条违约责任10.1违约情形：双方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任：违约方应按照合同总价款的2%向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。10.3违约赔偿：违约方应在违约行为发生之日起十五日内，向守约方支付违约金和赔偿金。第十一条争议解决11.1争议方式：合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议时效：争议发生之日起六个月内，一方未提起诉讼的，对方不再享有诉讼权。11.3争议地点：诉讼地点为合同签订地人民法院。第十二条合同解除12.1解除条件：合同执行过程中，发生不可抗力或者其他法定解除合同的情形，双方可以解除合同。12.2解除程序：双方书面确认解除合同，并办理相关手续。12.3解除后果：合同解除后，双方按照约定处理合同终止事宜，并解除所有权利义务关系。第十三条合同的效力13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同终止：合同执行完毕或者双方解除合同的，合同终止。13.3合同延续：合同到期后，如双方继续合作，可签订新的合同延续合作期限。第十四条其他约定14.1保密条款：双方在合同执行过程中获得的商业秘密和机密信息，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权：双方在合同执行过程中产生的知识产权，归双方共同所有。14.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织。第二条第三方介入情形2.1第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。2.2第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面补充协议。第三条第三方责任3.1第三方应对其提供的服务或产品负责，确保质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方如因违约、过失或违法行为导致合同执行受影响，应承担相应责任。第四条第三方权益4.1第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。第五条第三方义务5.1第三方应遵守国家法律法规及合同约定，严格执行合同条款。5.2第三方应接受甲乙双方的监督和管理，确保工程质量和安全。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其违约行为所产生的损失承担有限责任，但赔偿金额不超过合同总金额的10%。6.2第三方如涉及侵权行为，应承担相应的侵权责任。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方均为独立的主体，彼此之间不存在任何隶属或代理关系。7.2甲乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第八条第三方介入的合同变更8.1如第三方介入导致合同内容变更，甲乙双方应签订书面补充协议，明确变更内容。8.2变更后的合同应经甲乙双方及第三方共同签署，方能生效。第九条第三方介入的合同解除9.1如第三方介入导致合同解除，甲乙双方应按照合同约定处理合同终止事宜。9.2第三方介入导致的合同解除，不影响甲乙方之间合同的解除效力。第十条第三方介入的争议解决10.1如第三方介入引发合同争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼中，甲乙双方应提供相关证据，证明第三方介入的事实和责任。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方违反合同约定，导致甲乙双方损失的，应承担违约责任。11.2甲乙双方因第三方违约产生的损失，有权向第三方追偿。第十二条第三方介入的保险责任12.1第三方应为其介入过程中可能导致的人员伤亡、财产损失等风险购买保险。12.2第三方保险责任范围应涵盖其介入过程中可能产生的全部风险。第十三条第三方介入的保密义务13.1第三方应对其在合同执行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。13.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。第十四条第三方介入的其他约定14.1甲乙双方与第三方签订的合同，不得违反国家法律法规及本合同的约定。14.2甲乙双方与第三方签订的合同，应提交给对方备案，必要时需双方共同审核。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：材料设备清单附件三：施工方案附件四：安全生产措施方案附件五：质量监督报告附件六：保险单据附件七：保密协议附件八：知识产权协议附件一：工程图纸1.1图纸内容：包括工程的整体设计、结构布局、细部构造等。1.2图纸要求：图纸应清晰、准确，不得有模糊、遗漏等情况。1.3图纸提供：发包方应按照工程进度及时提供图纸。附件二：材料设备清单2.1清单内容：包括材料设备的名称、规格、数量、质量标准等。2.2清单要求：清单应详细列出所有材料设备，不得有遗漏。2.3清单提供：发包方应按照工程进度及时提供材料设备清单。附件三：施工方案3.1方案内容：包括施工工艺、施工进度、人员配置等。3.2方案要求：方案应科学、合理，符合工程实际情况。3.3方案提供：承包方应按照工程进度及时提供施工方案。附件四：安全生产措施方案4.1方案内容：包括安全生产措施、应急预案等。4.2方案要求：方案应符合国家及行业安全生产规定。4.3方案提供：承包方应按照工程进度及时提供安全生产措施方案。附件五：质量监督报告5.1报告内容：包括工程质量监督的情况、发现问题及处理结果等。5.2报告要求：报告应真实、准确，不得有虚假情况。5.3报告提供：监理方应按照工程进度及时提供质量监督报告。附件六：保险单据6.1保险类型：包括建筑工程一切险、第三方责任险等。6.2保险要求：保险金额应符合合同约定，保险期限应覆盖工程期限。6.3保险提供：承包方应提供有效的保险单据。附件七：保密协议7.1保密内容：包括甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。7.2保密要求：双方应对保密信息予以严格保密，不得泄露给第三方。7.3保密提供：双方应签订有效的保密协议。附件八：知识产权协议8.1知识产权内容：包括甲乙双方在合同执行过程中产生的知识产权。8.2知识产权要求：双方应共同享有合同执行过程中产生的知识产权。8.3知识产权提供：双方应签订有效的知识产权协议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方违反合同约定，导致工程进度延误、质量不符合标准等。2.乙方违反合同约定，导致工程进度延误、质量不符合标准等。3.第三方未按合同约定提供服务或产品，导致工程进度延误、质量不符合标准等。违约责任认定：1.违约方应按照合同总价款的2%向守约方支付违约金。2.违约方如涉及侵权行为，应承担相应的侵权责任。3.违约方应赔偿因违约行为导致的损失，包括但不限于工期延误、质量修复等费用。示例说明：如甲方未按约定时间提供图纸，导致乙方施工进度延误，甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因延误产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程，明确双方