天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同3篇_第1页
天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同3篇_第2页
天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同3篇_第3页
天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同3篇_第4页
天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同目的和范围第二章当事人及权利义务2.1当事人信息2.2当事人权利2.3当事人义务2.4违约责任第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目质量要求第四章设计要求4.1设计依据4.2设计原则4.3设计内容4.4设计图纸要求第五章施工准备5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工设备5.4施工人员5.5施工现场管理第六章施工进度6.1施工计划6.2进度安排6.3进度控制措施6.4进度调整第七章施工质量7.1质量标准7.2质量检验7.3质量保证措施7.4质量问题处理第八章施工安全8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3安全教育8.4安全事故处理第九章材料设备9.1材料设备采购9.2材料设备验收9.3材料设备保管9.4材料设备使用第十章验收与移交10.1验收标准10.2验收程序10.3验收资料10.4移交手续第十一章付款方式11.1付款方式11.2付款时间11.3付款比例11.4付款条件第十二章违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿第十三章争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同1.2合同编号:2025NCEP0011.3合同签订日期:2025年1月1日1.4合同双方信息:1.4.1甲方(建设单位):天津市新能源产业发展有限公司1.4.2乙方(施工单位):天津市建筑有限公司1.5合同目的和范围:本合同旨在明确双方在天津市2025年度新能源汽车充电桩施工项目的权利义务,确保项目按期、按质、按量完成。第二章当事人及权利义务2.1当事人信息:2.1.1甲方:名称:天津市新能源产业发展有限公司地址:天津市河西区路号法定代表人:2.1.2乙方:名称:天津市建筑有限公司地址:天津市南开区路号法定代表人:2.2当事人权利:2.2.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务,保证工程质量。2.2.2甲方有权监督施工进度,并对施工过程中的问题提出整改要求。2.2.3甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和记录。2.3当事人义务:2.3.1乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。2.3.2乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。2.3.3乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和检查。2.4违约责任:2.4.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。2.4.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三章项目概况3.1项目名称:天津市2025年度新能源汽车充电桩施工项目3.2项目地点:天津市各区县指定的充电桩安装地点3.3项目规模:共计安装充电桩台3.4项目工期:自合同签订之日起6个月内完成3.5项目质量要求:符合国家相关质量标准,达到甲方要求的使用功能。第四章设计要求4.1设计依据:《新能源汽车充电桩安装规范》(GB/TX)4.2设计原则:安全、可靠、高效、经济4.3设计内容:充电桩的安装位置、数量、规格、型号等4.4设计图纸要求:乙方应提供详细的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。第五章施工准备5.1施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度安排、质量保证措施等。5.2施工方案:包括施工方法、施工工艺、施工顺序等。5.3施工设备:乙方应提供符合要求的施工设备,并确保设备完好。5.4施工人员:乙方应派遣具备相应资质和经验的施工人员。5.5施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全和质量。第六章施工进度6.1施工计划:乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。6.2进度安排:明确各阶段的施工时间节点。6.3进度控制措施:采取有效措施确保施工进度按计划进行。6.4进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划。第七章施工质量7.1质量标准:符合国家相关质量标准,达到甲方要求的使用功能。7.2质量检验:乙方应进行施工过程中的质量检验,并确保质量符合要求。7.3质量保证措施:采取有效措施确保施工质量,包括原材料检验、过程控制、成品检验等。7.4质量问题处理:发现质量问题,乙方应立即采取措施进行处理,并及时通知甲方。第八章施工安全8.1安全生产责任制:双方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。8.2安全防护措施:乙方应采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。8.3安全教育:乙方应对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.4安全事故处理:发生安全事故时,乙方应立即采取措施,并按规定报告甲方。第九章材料设备9.1材料设备采购:乙方应根据施工需要采购材料设备,并保证其质量。9.2材料设备验收:甲方有权对材料设备进行验收,验收合格后方可使用。9.3材料设备保管:乙方应妥善保管材料设备,防止损坏和丢失。9.4材料设备使用:乙方应合理使用材料设备,提高使用效率。第十章验收与移交10.1验收标准:以国家相关质量标准及甲方要求为准。10.2验收程序:验收分为初验和最终验收,由甲方组织进行。10.3验收资料:乙方应提供完整的施工资料,包括设计文件、施工记录、验收报告等。10.4移交手续:验收合格后,乙方应办理移交手续,将项目移交给甲方。第十一章付款方式11.1付款方式:采用分阶段付款方式,按工程进度和验收结果支付款项。11.2付款时间:每个付款阶段的具体时间由双方协商确定。11.3付款比例:根据工程进度和验收结果,确定每个阶段的付款比例。11.4付款条件:以工程进度和验收结果为付款条件。第十二章违约责任12.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不合格等。12.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况确定,双方协商一致。第十三章争议解决13.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成则提交仲裁。13.2争议解决机构:双方协商选择具有管辖权的仲裁机构。13.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行。第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件:包括一方违约、不可抗力等。14.2合同终止条件:合同约定的工程完成或合同到期。14.3合同解除与终止程序:任何一方要求解除或终止合同时,应提前通知对方,并按照合同约定办理相关手续。甲方(建设单位):____________乙方(施工单位):____________日期:____________________甲方(建设单位)代表签字:____________乙方(施工单位)代表签字:____________附件:[此处可列出附件清单,如:施工图纸、工程量清单、合同附件等]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导的施工进度计划:说明:甲方应制定详细的施工进度计划,包括各阶段的施工时间节点、关键线路和资源配置。乙方应严格按照甲方进度计划执行,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的违约责任。1.2甲方主导的质量监督:说明:甲方有权对施工过程进行质量监督,包括原材料、施工工艺、施工质量等。乙方应配合甲方进行质量检查,对甲方提出的问题及时整改。若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担修复费用及相应责任。1.3甲方主导的施工变更:说明:在施工过程中,如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工方案,甲方应提出变更通知,并经双方协商一致后执行。乙方应按照变更后的方案进行施工,如因变更导致工程量增加或工期延误,双方协商确定调整方案。1.4甲方主导的材料设备采购:说明:甲方负责采购材料设备,乙方应按照甲方提供的要求和标准进行验收。如因材料设备质量问题导致工程缺陷,甲方有权要求乙方进行更换或修复,并由乙方承担相关费用。1.5甲方主导的验收与移交:说明:甲方负责组织工程验收,乙方应提供完整的验收资料。验收合格后,甲方应按照合同约定办理移交手续,并支付相应的款项。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导的施工组织设计:说明:乙方应根据项目特点、现场条件等因素,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度安排、质量保证措施等。甲方应予以审核,并在必要时提出修改意见。2.2乙方主导的施工质量控制:说明:乙方应建立健全施工质量管理体系,确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。乙方应定期向甲方汇报施工质量情况,并对甲方提出的问题及时整改。2.3乙方主导的材料设备采购:说明:乙方有权选择材料设备的供应商,但应保证材料设备的质量和供应能力。乙方应向甲方提供材料设备的采购合同和验收报告,确保材料设备符合合同要求。2.4乙方主导的施工进度控制:说明:乙方应按照施工组织设计中的进度计划执行施工任务,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方主导的施工安全控制:说明:乙方应建立健全施工安全管理制度,确保施工现场安全。乙方应定期进行安全检查,对发现的安全隐患及时整改,并确保施工人员的安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选定:说明:第三方中介由甲方或乙方推荐,经双方协商一致后选定。第三方中介应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行职责。3.2第三方中介的职责:说明:第三方中介负责对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督,并提出整改意见。第三方中介的监督报告作为甲方和乙方考核的依据。3.3第三方中介的费用:说明:第三方中介的费用由甲方和乙方按比例承担,具体比例由双方协商确定。3.4第三方中介的更换:说明:如第三方中介在履行职责过程中出现重大失误或违反职业道德,双方有权更换第三方中介。更换过程中产生的费用由责任方承担。3.5第三方中介的争议解决:说明:如第三方中介在履行职责过程中与甲方或乙方产生争议,应通过协商解决。协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同文本2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.材料设备清单6.质量检验报告7.安全生产责任制文件8.施工进度计划9.验收报告10.付款凭证11.第三方中介资质证明12.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:工期延误:未按合同约定的工期完成工程。质量不合格:施工质量不符合国家相关标准和合同要求。材料设备不合格:提供的材料设备不符合合同要求。安全事故:在施工过程中发生安全事故。违反合同约定:未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定:甲方有权要求乙方提供相关证据证明其违约行为。第三方中介可对违约行为进行评估和认定。双方协商一致后,可认定违约行为。三、法律名词及解释:1.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指一方将争议提交法院进行审理。5.质量标准:指国家或行业规定的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方协商一致后,按变更后的方案执行。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析原因,采取措施加快施工进度,必要时调整合同工期。3.问题:材料设备供应不及时。解决办法:提前与供应商沟通,确保材料设备按时供应,必要时寻找替代供应商。4.问题:安全事故发生。解决办法:立即采取措施处理,上报相关部门,并加强安全教育和现场管理。五、所有应用场景:1.新能源汽车充电桩建设项目。2.城市公共基础设施建设项目。3.企事业单位内部充电设施建设项目。4.个人充电桩安装项目。全文完。天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同1本合同目录一览1.充电桩施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目工期2.双方责任与义务2.1承包方责任与义务2.2招标方责任与义务2.3双方违约责任3.施工方案与技术要求3.1施工方案3.2技术要求3.3施工材料与设备3.4施工安全与环境保护4.工程进度与节点4.1工程进度计划4.2工程节点4.3进度调整与延误处理5.质量要求与验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证6.工程款支付与结算6.1工程款支付方式6.2工程款支付节点6.3结算方式6.4付款条件7.争议解决与仲裁7.1争议解决方式7.2仲裁机构7.3仲裁规则8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序9.合同生效与期限9.1合同生效条件9.2合同期限9.3合同续签10.法律法规与政策10.1适用法律法规10.2政策要求10.3政策变更11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.其他约定12.1其他事项12.2不可抗力12.3其他补充条款13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单13.4附件四:其他相关文件14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.充电桩施工项目概述1.1项目名称:天津市2025年度新能源汽车充电桩施工项目1.2项目地点:天津市各区1.3项目规模:共计建设充电桩1000个,包括快充桩和慢充桩1.4项目内容:包括充电桩的安装、调试、验收及后期维护服务1.5项目工期:自合同签订之日起至2026年6月30日完成2.双方责任与义务2.1承包方责任与义务2.1.1按照合同要求,按时完成充电桩的安装、调试和验收工作2.1.2确保充电桩施工质量符合国家相关标准和规范2.1.3提供必要的施工图纸、技术资料和施工人员2.1.4对施工过程中发生的意外事故负责,并承担相应的责任2.2招标方责任与义务2.2.1提供必要的施工场地和条件,确保施工顺利进行2.2.2对施工过程中的工程质量进行监督,确保工程质量符合要求2.2.3按时支付工程款,并对承包方的合理要求给予支持2.3双方违约责任2.3.1承包方未按时完成施工任务的,每延误一天应支付合同总价的1%作为违约金2.3.2招标方未按时支付工程款的,每延误一天应支付违约金,违约金为应付款的1%3.施工方案与技术要求3.1施工方案3.1.1施工前进行现场勘查,制定详细的施工方案3.1.2采用先进的技术和设备,确保施工质量3.1.3施工过程中,严格执行施工规范和操作规程3.2技术要求3.2.1充电桩应符合国家相关标准和规范3.2.3充电桩应具备远程监控和故障诊断功能3.3施工材料与设备3.3.1施工材料应符合国家标准,并具有相应的质量合格证明3.3.3施工材料与设备的使用应符合合同约定4.工程进度与节点4.1工程进度计划4.1.1按月制定工程进度计划,并及时向招标方报告4.1.2每月完成工程量不少于合同总量的10%4.2工程节点4.2.1充电桩安装完成4.2.2充电桩调试完成4.2.3充电桩验收合格4.3进度调整与延误处理4.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误的,经双方协商可适当调整进度4.3.2因承包方原因导致工程进度延误的,应承担相应的违约责任5.质量要求与验收标准5.1质量要求5.1.1充电桩施工质量应符合国家相关标准和规范5.2验收标准5.2.1充电桩安装、调试完成后,由招标方组织验收5.2.2验收合格后,方可投入使用5.3质量保证5.3.1承包方对充电桩施工质量承担终身保证责任5.3.2招标方对充电桩使用过程中出现的问题负责协调和处理6.工程款支付与结算6.1工程款支付方式6.1.1分阶段支付,按月结算6.1.2首次支付合同总价的30%,验收合格后支付50%,项目完成并验收合格后支付剩余20%6.2工程款支付节点6.2.1每月20日前支付上一个月的工程款6.2.2验收合格后10日内支付验收合格部分的工程款6.3结算方式6.3.1按照合同约定的支付方式和结算标准进行结算6.3.2结算时应提供相关发票和结算资料6.4付款条件6.4.1工程进度符合合同要求6.4.2工程质量符合合同约定6.4.3验收合格8.争议解决与仲裁8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁机构8.2.1如双方同意仲裁,应选择天津市仲裁委员会作为仲裁机构8.2.2仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》及天津市仲裁委员会的仲裁规则8.3仲裁规则8.3.1仲裁庭由三名仲裁员组成,其中双方各指定一名,第三名由双方共同选定或由仲裁委员会指定8.3.2仲裁庭应按照仲裁规则和程序进行审理,并作出裁决9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后,对方在合理期限内仍未采取补救措施9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工期届满,且项目已按合同要求完成9.2.2双方协商一致解除合同9.3合同解除与终止的程序9.3.1一方提出解除或终止合同,应书面通知另一方9.3.2收到通知的一方应在收到通知之日起15日内回复是否同意解除或终止合同10.合同生效与期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后,合同自双方签字盖章之日起生效10.1.2合同需报送相关部门备案,备案通过后合同生效10.2合同期限10.2.1本合同期限自生效之日起至项目完成并验收合格之日止10.3合同续签10.3.1如双方有意继续合作,可在合同期满前30日内协商续签11.法律法规与政策11.1适用法律法规11.1.1本合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规11.2政策要求11.2.1合同内容应符合国家及地方相关政策要求11.2.2如政策发生变化,双方应协商调整合同内容11.3政策变更11.3.1如政策变更导致合同无法履行,双方应协商解决12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年12.3违约责任12.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任13.其他约定13.1其他事项13.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议13.2不可抗力13.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.3其他补充条款13.3.1如有其他补充条款,应作为本合同的附件14.合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为天津市14.3合同份数14.3.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与合同履行过程中的中介方、监理方、设计方、咨询方等第三方主体。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可以通过提供中介服务、监理服务、设计服务、咨询服务等方式实现。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务性质和预期风险确定。16.3责任承担16.3.1第三方责任限额内的损失,由第三方承担;超过责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定承担。17.第三方介入的具体条款17.1中介方17.1.1中介方负责协调甲乙双方的关系,提供信息沟通服务,但不承担施工质量责任。17.2监理方17.2.1监理方负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求,对施工过程中的问题提出整改意见。17.3设计方17.3.1设计方负责提供符合国家规范和合同要求的施工图纸,并对设计方案的合理性和可行性负责。17.4咨询方17.4.1咨询方提供专业的技术咨询服务,协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方应按照合同约定履行职责,甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方应遵守合同约定,乙方有权对第三方的服务进行监督和评价。18.3第三方与甲乙双方共同责任18.3.1对于第三方在履行职责过程中产生的共同责任,甲乙双方应根据合同约定共同承担。19.第三方介入的变更程序19.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意。19.2变更后的合同条款应明确第三方的职责、权利和义务。20.第三方介入的合同附件20.1第三方介入的合同附件包括但不限于:20.1.1第三方服务协议20.1.2第三方责任限额协议20.1.3第三方服务评价标准21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含充电桩的安装位置、尺寸、型号、电气连接图等。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须准确无误。2.附件二:技术规范详细要求:列出施工过程中必须遵守的国家和行业标准。说明:技术规范是保证施工质量的重要依据。3.附件三:工程量清单详细要求:详细列出工程量,包括充电桩数量、类型、安装位置等。说明:工程量清单是工程款支付和结算的依据。4.附件四:施工方案详细要求:包括施工步骤、施工方法、施工进度安排等。说明:施工方案是指导施工的重要文件。5.附件五:施工安全措施详细要求:包括施工过程中的安全规定、应急预案等。说明:施工安全措施是保障施工人员安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括施工过程中的环境保护措施、废弃物处理等。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要文件。7.附件七:合同变更协议详细要求:记录合同履行过程中发生的任何变更。说明:合同变更协议是合同执行过程中的重要文件。8.附件八:验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收的重要文件。9.附件九:保修卡详细要求:包括充电桩的保修期限、保修范围等。说明:保修卡是提供售后服务的重要文件。10.附件十:第三方服务协议详细要求:明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按时完成施工任务责任认定标准:每延误一天,承包方应支付合同总价的1%作为违约金。示例:若合同工期为6个月,承包方延误10天,则应支付合同总价的1%×10=10%的违约金。2.违约行为:招标方未按时支付工程款责任认定标准:每延误一天,招标方应支付违约金,违约金为应付款的1%。示例:若应付款为100万元,招标方延误5天,则应支付违约金100万元×1%×5=5万元。3.违约行为:第三方未履行合同约定的服务责任认定标准:第三方应根据合同约定承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:若第三方因自身原因导致工程延误,应赔偿甲乙双方因此产生的直接经济损失。4.违约行为:施工过程中发生安全事故责任认定标准:根据事故原因和责任划分,责任方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。示例:若事故由承包方责任造成,承包方应承担全部或部分赔偿责任。5.违约行为:施工过程中违反环境保护规定责任认定标准:根据违反的程度和造成的损失,责任方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。示例:若违反环境保护规定导致环境污染,责任方应承担治理费用和相应的罚款。全文完。天津市2025年度新能源汽车充电桩施工合同2合同编号_________一、合同主体地址:_________联系人:_________联系电话:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在天津市开展新能源汽车充电桩建设项目的需要,为了确保充电桩施工的质量、进度和安全,甲方与乙方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及天津市新能源汽车充电桩建设相关政策制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)新能源汽车充电桩:指为新能源汽车提供充电服务的设备,包括充电站、充电桩、充电设备等。(2)施工:指对充电桩进行设计、安装、调试和验收等过程。(3)工期:指乙方完成充电桩施工的总时间。3.2关键词解释(1)充电桩施工:指乙方在甲方指定的地点,按照甲方要求进行充电桩的设计、安装、调试和验收等工作。(2)验收:指在充电桩施工完成后,甲方对充电桩进行检查,确认其符合国家相关标准和规范,并予以验收。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定,按时、保质完成充电桩施工。(2)甲方有权对充电桩施工过程进行监督,确保施工质量和安全。(3)甲方有权要求乙方按照约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。(2)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成充电桩施工。(3)乙方应保证充电桩施工质量,符合国家相关标准和规范。(4)乙方应积极配合甲方进行施工过程中的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为_________个月。5.2合同履行地点充电桩施工地点:_________5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成充电桩施工。(2)乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,确保施工质量和安全。(3)甲方有权对施工进度和质量进行监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)本合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前______日通知对方;(2)终止合同后,双方应按照本合同约定,妥善处理善后事宜。6.4终止后果合同终止后,双方应按照本合同约定,妥善处理善后事宜,包括但不限于:工程款结算、设备回收、资料移交等。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)施工费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费等。(2)设计费用:包括但不限于设计图纸费、设计咨询费等。(3)验收费用:包括但不限于验收人员费用、验收设备费用等。(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、意外损失赔偿费等。7.2支付方式(1)甲方应按照本合同约定,通过银行转账方式支付乙方工程款。(2)甲方有权根据乙方提交的工程进度报告和验收报告,分期支付工程款。7.3支付时间(1)施工前期费用:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方施工前期费用总额的_____%。(2)施工过程中费用:每完成一个阶段的施工,乙方应在____个工作日内提交工程进度报告和验收报告,甲方应在____个工作日内支付该阶段工程款的_____%。(3)施工完成后费用:在充电桩施工完成后,乙方提交最终验收报告,甲方应在____个工作日内支付剩余工程款的_____%。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应按照乙方提供的发票和收据进行。(2)甲方有权要求乙方提供相关费用明细,以供核对。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时提供施工所需材料的,应承担相应的延误责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金按实际损失的一定比例计算,最高不超过合同总金额的_____%。(2)赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)充电桩施工的技术资料、图纸、设计文件等;(2)甲方和乙方的商业秘密;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政策调整、法律法规变更等政府行为;(3)罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家利益或公共利益的;(2)法律法规禁止转让的;(3)双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对充电桩施工项目的设计、施工、验收等环节的监督权。(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,并保留相应的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在充电桩施工过程中,对施工方案、施工进度等进行调整的权利。(2)乙方在施工过程中,如遇特殊情况,应立即通知甲方,并保留采取必要措施的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供充电桩施工所需的场地、设施等。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的材料、设备等。15.2协作与配合方式双方应按照本合同约定,相互协作,共同完成充电桩施工项目。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与其他文件无关联。16.3增减条款本合同如有增减条款,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地、设施清单2.乙方提供的材料、设备清单3.充电桩施工设计图纸及方案4.充电桩施工进度报告5.充电桩施工验收报告6.双方签订的修改和补充协议7.不可抗力事件证明材料8.争议解决过

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论