生态农业设施大包工程施工合同

生态农业设施大包工程施工合同合同编号：__________生态农业设施大包工程施工合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括____________、____________、____________等。1.5工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条施工期限2.1工程开工日期：____年____月____日。2.2工程竣工日期：____年____月____日。2.3施工方如因自身原因不能按期竣工，应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2施工过程中，施工方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工。3.3工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任。第四条合同价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主应按照双方约定的付款节点和付款比例及时向施工方支付合同价款。4.3施工方开具符合国家法律法规规定的发票。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.2施工方如未能按期竣工，应支付业主违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×日违约金比率。日违约金比率为本合同约定的竣工日期与实际竣工日期之间天数与工程总工期天数的比例。5.3施工过程中，如发生质量问题，施工方应负责修复，并承担相应的精神损失赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.操作规程4.设计文件5.工程量清单6.付款节点及比例约定7.保修条款8.法律法规及政策文件二、违约行为及认定：1.施工方未按期竣工：认定标准为实际竣工日期与合同约定竣工日期之间天数与工程总工期天数的比例。2.施工方工程质量不符合约定：认定标准为国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.业主未按约定支付合同价款：认定标准为付款节点及比例约定。4.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.生态农业设施大包工程：指对农业设施进行整体承包施工的业务。2.施工方：指具有相应资质和能力，承担工程施工的法人或其他组织。3.业主：指具有工程建设项目所有权或管理权的法人或其他组织。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.保修责任：指施工方在工程验收合格后，对工程一定期限内出现的质量问题负责修复和赔偿的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：根据延误原因，协商调整施工计划，合理分配责任和赔偿。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，查找问题原因，修复并承担相应赔偿责任。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款节点和比例及时支付合同价款，如有争议，协商解决或依法解决。4.合同条款不明确：解决办法：双方签订补充协议，明确相应条款，确保合同的履行。五、所有应用场景：1.生态农业设施大包工程施工合同适用于具有相应资质和能力的施工方与具有工程建设项目所有权或管理权的业主