2025年度数据中心服务器及网络设备安装劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心服务器及网络设备安装劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的2.1服务器设备清单2.2网络设备清单3.合同工期3.1施工准备期3.2施工安装期3.3竣工验收期4.施工地点4.1服务器安装地点4.2网络设备安装地点5.工程量及计价方式5.1服务器设备工程量5.2网络设备工程量5.3合同总价及支付方式6.施工材料及设备6.1服务器设备材料要求6.2网络设备材料要求6.3材料供应及验收7.施工技术要求7.1服务器安装技术要求7.2网络设备安装技术要求8.质量要求8.1服务器设备质量要求8.2网络设备质量要求9.验收标准及程序9.1服务器设备验收标准9.2网络设备验收标准9.3验收程序及时间安排10.付款方式及时间10.1预付款10.2进度款10.3竣工验收款10.4保修金11.违约责任11.1分包方违约责任11.2总包方违约责任12.争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决程序13.合同解除条件及程序13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：科技有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方地址：省市区路号1.1.4分包方联系电话：138xxxx55551.1.5分包方开户银行：银行分行1.1.6分包方银行账号：0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：数据中心有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方地址：省市区路号1.2.4总包方联系电话：139xxxx66661.2.5总包方开户银行：银行分行1.2.6总包方银行账号：0562.合同标的2.1服务器设备清单2.1.1服务器型号：DellPowerEdgeR7402.1.2服务器数量：10台2.1.3服务器配置：CPU：IntelXeonE52620v4，8核16线程；内存：256GBDDR4；硬盘：1TBSAS；网络：万兆以太网接口2.2网络设备清单2.2.1路由器型号：CiscoISR43312.2.2路由器数量：2台2.2.3路由器配置：CPU：IntelAtomC3758，4核；内存：8GBDDR3；接口：4个万兆以太网接口，2个千兆以太网接口3.合同工期3.1施工准备期3.1.1施工准备期：自合同签订之日起10日内3.1.2施工准备内容包括：现场勘查、设备采购、人员组织等3.2施工安装期3.2.1施工安装期：自施工准备期结束之日起30日内3.2.2施工安装内容包括：服务器安装、网络设备安装、系统调试等3.3竣工验收期3.3.1竣工验收期：自施工安装期结束之日起5日内3.3.2竣工验收内容包括：设备功能测试、性能测试、安全测试等4.施工地点4.1服务器安装地点：数据中心服务器机房4.2网络设备安装地点：数据中心网络设备机房5.工程量及计价方式5.1服务器设备工程量5.1.1服务器设备工程量按实际安装数量计算5.1.2服务器设备单价：人民币5000元/台5.2网络设备工程量5.2.1网络设备工程量按实际安装数量计算5.2.2网络设备单价：人民币3000元/台5.3合同总价及支付方式5.3.1合同总价：人民币60000元5.3.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间见合同附件6.施工材料及设备6.1服务器设备材料要求6.1.1服务器设备材料需符合国家相关标准和规定6.1.2服务器设备材料需提供产品合格证、质量保证书等文件6.2网络设备材料要求6.2.1网络设备材料需符合国家相关标准和规定6.2.2网络设备材料需提供产品合格证、质量保证书等文件6.3材料供应及验收6.3.1材料供应由分包方负责6.3.2材料验收由总包方负责，验收合格后方可使用7.施工技术要求7.1服务器安装技术要求7.1.1服务器安装需按照设备厂商提供的安装指南进行7.1.2服务器安装完成后需进行系统配置和调试7.2网络设备安装技术要求7.2.1网络设备安装需按照设备厂商提供的安装指南进行7.2.2网络设备安装完成后需进行配置和调试，确保网络连通性8.质量要求8.1服务器设备质量要求8.1.1服务器设备必须为全新原装设备，不得使用翻新或二手设备。8.1.3服务器设备应通过相关性能测试，确保满足数据中心的使用需求。8.2网络设备质量要求8.2.1网络设备必须为全新原装设备，不得使用翻新或二手设备。8.2.3网络设备应通过相关性能测试，确保满足数据中心的使用需求。9.验收标准及程序9.1服务器设备验收标准9.1.1服务器设备外观无损伤，标识清晰。9.1.2服务器设备性能参数符合合同要求。9.1.3服务器设备系统软件安装完整，功能正常。9.2网络设备验收标准9.2.1网络设备外观无损伤，标识清晰。9.2.2网络设备性能参数符合合同要求。9.2.3网络设备配置正确，功能正常。9.3验收程序及时间安排9.3.1验收前，分包方应提供设备出厂合格证、质量保证书等相关文件。9.3.2验收时，双方应共同参与，并填写验收记录。9.3.3验收不合格的设备，分包方应在接到通知后立即进行整改，直至合格。10.付款方式及时间10.1预付款10.1.1预付款金额：合同总价的10%10.1.2预付款支付时间：合同签订后5个工作日内10.2进度款10.2.1进度款支付比例：根据实际完成工程量按月支付10.2.2进度款支付时间：每月月底前5个工作日内10.3竣工验收款10.3.1竣工验收款金额：合同总价的80%10.3.2竣工验收款支付时间：竣工验收合格后10个工作日内10.4保修金10.4.1保修金金额：合同总价的5%10.4.2保修金支付时间：合同签订后5个工作日内10.4.3保修期：自竣工验收合格之日起1年11.违约责任11.1分包方违约责任11.1.1分包方未按时完成施工任务的，每延误一日，应支付合同总价的1%作为违约金。11.1.2分包方提供的设备不符合合同要求的，应承担相应的赔偿责任。11.2总包方违约责任11.2.1总包方未按时支付款项的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。12.争议解决方式12.1争议解决原则12.1.1双方应本着友好协商的原则解决争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应自争议发生之日起30日内协商解决。12.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除条件及程序13.1合同解除条件13.1.1分包方严重违约，经协商无法解决的。13.1.2总包方严重违约，经协商无法解决的。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。13.2.2收到解除合同通知的一方应在接到通知之日起15日内书面回复是否同意解除合同。14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：设备清单、验收记录、付款计划等。14.3合同未尽事宜处理14.3.1本合同未尽事宜，双方应协商解决。14.3.2本合同如有修改，以书面形式为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正、公平，提高工程质量，确保工程进度，以及处理合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于提供咨询服务、现场监理、质量检测、进度监控等。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体内容、方式、时间及费用。15.4.2甲乙双方应共同邀请第三方参与合同履行，并签订相关协议。16.甲乙双方责任16.1.1甲方责任：16.1.1.1提供第三方介入所需的相关资料和信息；16.1.1.2配合第三方进行现场监理、质量检测、进度监控等工作；16.1.1.3按合同约定支付第三方介入费用。16.1.2乙方责任：16.1.2.1按照合同要求完成施工任务；16.1.2.2配合第三方进行现场监理、质量检测、进度监控等工作；16.1.2.3按合同约定支付第三方介入费用。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.2第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确，并由第三方在协议中承诺。17.2第三方权利17.2.1第三方有权根据合同约定和自身职责，对施工过程进行监督和检查。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.3第三方义务17.3.1第三方应按照合同约定和自身职责，公正、客观地履行监督和检查职责。17.3.2第三方应保守甲乙双方的技术和商业秘密。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的法律关系18.1.1第三方与甲方之间的法律关系由双方签订的第三方介入协议约定。18.1.2第三方在执行甲方委托的任务时，应遵守国家法律法规和合同约定。18.2第三方与乙方的法律关系18.2.1第三方与乙方之间的法律关系由双方签订的第三方介入协议约定。18.2.2第三方在执行乙方委托的任务时，应遵守国家法律法规和合同约定。18.3第三方与甲乙双方的法律关系18.3.1第三方与甲乙双方的法律关系由本合同和第三方介入协议共同约定。18.3.2第三方在执行本合同和第三方介入协议约定的任务时，应维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入费用的支付19.1第三方介入费用应在合同中明确，包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。19.2第三方介入费用的支付方式由甲乙双方在合同中约定，可按月支付或按项目支付。19.3第三方介入费用的支付时间应与合同约定的付款方式一致。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于：20.1.1合同履行完毕；20.1.2甲乙双方协商一致；20.1.3出现不可抗力因素；20.1.4第三方自身原因无法继续履行职责。20.2第三方介入的终止程序由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于：20.2.1第三方书面通知甲乙双方；20.2.2甲乙双方确认终止；20.2.3第三方清理现场，移交相关资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本复印件说明：证明合同双方合法注册，具备相应的资质和能力。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明文件说明：证明合同双方法定代表人身份，授权签署合同。3.附件三：设备清单说明：详细列出合同中涉及的所有服务器和网络设备的型号、数量、配置等信息。4.附件四：施工方案说明：详细描述施工安装的具体步骤、方法、时间安排等。5.附件五：验收记录说明：记录验收过程中的各项指标、结果及存在问题。6.附件六：付款计划说明：明确各阶段付款金额、时间及支付方式。7.附件七：第三方介入协议说明：明确第三方介入的具体内容、方式、时间及费用。8.附件八：第三方资质证明文件说明：证明第三方具备相应资质和能力，能够履行第三方介入职责。9.附件九：保险单说明：证明合同双方已购买相关保险，降低风险。10.附件十：争议解决协议说明：明确争议解决的方式、程序及地点。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按时完成施工任务。1.2分包方提供的设备不符合合同要求。1.3乙方未按时支付款项。1.4第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：2.1分包方未按时完成施工任务：标准一：每延误一日，支付合同总价的1%作为违约金。标准二：因分包方原因导致工程延误，甲方有权解除合同，并要求分包方承担全部损失。2.2分包方提供的设备不符合合同要求：标准一：分包方应承担设备更换、维修等费用。标准二：因设备质量问题导致工程延误，甲方有权解除合同，并要求分包方承担全部损失。2.3乙方未按时支付款项：标准一：每延误一日，支付应付款项的1%作为违约金。标准二：因乙方未按时支付款项导致分包方无法正常履行合同，乙方应承担相应责任。2.4第三方未按约定履行职责：标准一：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。标准二：因第三方原因导致工程延误或质量不合格，甲方有权解除合同，并要求第三方承担相应责任。示例说明：1.分包方在施工过程中，因自身原因导致工程延误3天，应支付合同总价的3%作为违约金。2.分包方提供的网络设备存在质量问题，导致工程无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求分包方承担全部损失。3.乙方未按时支付进度款，每延误一日，支付应付款项的1%作为违约金。4.第三方在监理过程中，因自身原因导致工程延误，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。全文完。2025年度数据中心服务器及网络设备安装劳务分包合同1合同目录一、合同概述1.合同双方信息2.合同签订时间及地点3.合同生效时间4.合同期限5.合同总价6.合同付款方式7.合同违约责任8.合同争议解决方式二、项目背景及目标1.项目背景2.项目目标3.项目实施范围三、设备供应1.设备清单2.设备质量标准3.设备交货时间4.设备验收标准5.设备售后服务四、安装施工1.施工进度安排2.施工人员要求3.施工现场管理4.施工安全措施5.施工验收标准五、技术支持与培训1.技术支持服务内容2.技术支持响应时间3.技术培训安排4.培训内容与要求六、验收与交付1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.交付条件5.交付手续七、售后服务1.售后服务范围2.售后服务期限3.售后服务响应时间4.售后服务费用5.售后服务争议处理八、保密条款1.保密信息范围2.保密期限3.保密义务4.违约责任九、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权侵权责任十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力发生时的处理措施3.不可抗力解除条件十二、合同附件1.附件一：设备清单2.附件二：施工进度安排3.附件三：技术支持服务内容4.附件四：售后服务范围十三、合同签署1.合同签署时间2.合同签署地点3.合同签署人员十四、其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力合同编号2025DZJSQWHJSFHBHTZHT一、合同概述1.合同双方信息甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.合同签订时间及地点签订时间：2025年[具体日期]签订地点：[具体地点]3.合同生效时间自双方签字盖章之日起生效。4.合同期限自2025年[具体日期]至2026年[具体日期]。5.合同总价合同总价为人民币[具体金额]元。6.合同付款方式1.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应收到甲方支付的人民币[预付款金额]元。2.进度款：按照施工进度，甲方每月支付当月完成工作量的[百分比]%。3.结算款：项目完工并验收合格后30日内，甲方支付剩余款项。7.合同违约责任1.乙方未按合同约定时间完成安装工作，每延误一日，应向甲方支付合同总价[百分比]%的违约金。2.甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付应付款项的[百分比]%的违约金。8.合同争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。二、项目背景及目标1.项目背景[项目背景描述]2.项目目标1.按时完成数据中心服务器及网络设备的安装。2.确保安装质量符合国家相关标准和甲方要求。3.项目实施范围[项目实施范围描述]三、设备供应1.设备清单[详细列出设备清单及规格型号]2.设备质量标准1.所有设备必须符合国家相关质量标准。2.设备供应商应提供产品合格证明。3.设备交货时间[具体交货时间]4.设备验收标准1.设备外观完好，无损坏。2.设备功能正常，符合技术参数。5.设备售后服务1.乙方应提供设备的售后服务。2.售后服务期限为自设备安装完成之日起[具体期限]。四、安装施工1.施工进度安排[详细列出施工进度安排]2.施工人员要求1.乙方施工人员应具备相关资质。2.施工人员应遵守施工现场的各项规章制度。3.施工现场管理1.乙方应负责施工现场的安全、文明施工。2.乙方应确保施工现场的整洁。4.施工安全措施[详细列出施工安全措施]5.施工验收标准1.施工质量符合国家相关标准和甲方要求。2.施工项目验收合格。五、技术支持与培训1.技术支持服务内容[详细列出技术支持服务内容]2.技术支持响应时间1.乙方应在接到甲方请求后的[具体时间]内响应。2.响应内容包括电话、邮件等方式。3.技术培训安排[详细列出技术培训安排]4.培训内容与要求[详细列出培训内容与要求]六、验收与交付1.验收标准[详细列出验收标准]2.验收程序[详细列出验收程序]3.验收时间[具体验收时间]4.交付条件1.所有设备安装完成并验收合格。2.施工现场清理完毕。5.交付手续[详细列出交付手续]七、售后服务1.售后服务范围[详细列出售后服务范围]2.售后服务期限[具体售后服务期限]3.售后服务响应时间[具体售后服务响应时间]4.售后服务费用[详细列出售后服务费用]5.售后服务争议处理[详细列出售后服务争议处理]八、保密条款1.保密信息范围本合同涉及的技术资料、商业秘密等信息，均为保密信息。2.保密期限本合同履行期间及合同终止后[具体年限]，双方均应对保密信息承担保密义务。3.保密义务1.双方不得向任何第三方泄露保密信息。2.双方应采取必要措施，防止保密信息被泄露、篡改或损坏。4.违约责任任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。九、知识产权1.知识产权归属本合同涉及的技术成果、设计方案等知识产权归甲方所有。2.知识产权保护乙方应采取必要措施，保护甲方知识产权不受侵犯。3.知识产权侵权责任如因乙方原因导致甲方知识产权被侵犯，乙方应承担相应的法律责任。十、合同解除与终止1.合同解除条件1.任何一方违反合同约定，经对方书面通知后[具体期限]内仍未纠正的。2.因不可抗力导致合同无法履行。2.合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同。3.合同解除程序1.提出解除合同的一方应提前[具体期限]书面通知对方。2.双方应就解除合同的事宜进行协商，达成一致。4.合同终止程序合同终止后，双方应办理相关手续，结清所有款项。十一、不可抗力1.不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力发生时的处理措施1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力解除条件2.不可抗力事件导致合同无法履行的。十二、合同附件1.附件一：设备清单2.附件二：施工进度安排3.附件三：技术支持服务内容4.附件四：售后服务范围十三、合同签署1.合同签署时间2025年[具体日期]2.合同签署地点[具体地点]3.合同签署人员甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）十四、其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签字：乙方代表签字：附件：1.附件一：设备清单2.附件二：施工进度安排3.附件三：技术支持服务内容4.附件四：售后服务范围多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.项目决策权甲方保留对项目决策的最终决定权，包括但不限于设备选择、技术方案、施工进度等。说明：甲方作为项目的主要投资方，有权对项目进行整体规划和管理，确保项目符合其战略目标和利益。2.项目变更管理任何项目变更需经甲方批准，并书面通知乙方。变更可能涉及费用、进度和责任。说明：项目变更可能影响合同执行，因此需甲方审批，确保变更符合合同精神和双方利益。3.质量监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场检查、抽样检测等。说明：甲方作为项目质量的主要责任方，有权利确保施工质量达到合同要求。4.争议解决优先权在合同争议解决过程中，甲方有权提出争议解决建议，并优先考虑。说明：甲方作为合同的主要发起方，有权在争议解决中发挥主导作用，以维护自身权益。5.保密信息管理甲方对项目涉及的所有保密信息负有管理责任，包括但不限于技术文档、商业计划等。说明：保密信息是企业的核心竞争力，甲方需确保这些信息不被泄露，以保护自身利益。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.技术方案选择权乙方有权根据项目需求和自身技术优势，提出并实施技术方案。说明：乙方作为技术实施方，有权根据实际情况选择最佳技术方案，提高施工效率。2.施工进度调整权乙方有权根据施工实际情况，对施工进度进行调整，并提前通知甲方。说明：施工进度受多种因素影响，乙方有权根据实际情况调整进度，确保项目顺利进行。3.材料采购权乙方有权根据项目需求，选择合适的材料供应商，并进行采购。4.人员配置权乙方有权根据项目需求，配置合适的施工人员，并对其工作进行管理。说明：人员素质直接影响施工质量，乙方有权选择合适的人员，确保施工质量。5.收款权乙方有权按照合同约定，在项目完成相应阶段后，向甲方申请并收取款项。说明：乙方作为施工方，有权在完成工作后获得相应报酬，确保自身权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介机构职责中介机构应协助双方履行合同，包括但不限于合同签订、项目监督、争议调解等。说明：中介机构作为第三方，应公正、客观地履行职责，确保合同执行。2.中介机构费用中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。说明：中介机构提供的服务需收取相应费用，双方应明确费用标准和支付方式。3.中介机构责任中介机构应对其提供的服务承担相应责任，包括但不限于合同履行、争议调解等。说明：中介机构作为第三方，应对其行为负责，确保合同执行。4.中介机构保密义务中介机构对其在履行职责过程中获取的保密信息负有保密义务。说明：保密信息是企业的核心竞争力，中介机构需确保这些信息不被泄露。5.中介机构争议解决权中介机构有权参与合同争议解决，并提出解决方案。说明：中介机构作为第三方，有权参与争议解决，以维护双方权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：设备清单2.附件二：施工进度安排3.附件三：技术支持服务内容4.附件四：售后服务范围5.附件五：保密协议6.附件六：知识产权归属协议7.附件七：不可抗力事件清单8.附件八：争议解决流程9.附件九：中介机构服务协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成安装工作。认定：经甲方书面通知后，乙方未在[具体期限]内完成安装工作。2.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：甲方未在约定的付款时间内支付应付款项。3.违约行为：泄露保密信息。认定：任何一方未经对方同意，向第三方泄露合同中的保密信息。4.违约行为：知识产权侵权。认定：任何一方未经对方同意，使用或侵犯对方的知识产权。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产权利。4.保密信息：指合同中涉及的商业秘密、技术秘密等非公开信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，共同研究解决方案。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，必要时可申请仲裁或诉讼。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并向甲方报告整改情况。4.问题：中介机构服务不到位。解决办法：双方可向中介机构提出书面投诉，要求其改进服务。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目2.网络设备安装项目3.信息化系统升级项目4.企业内部网络改造项目5.政府部门信息化建设项目全文完。2025年度数据中心服务器及网络设备安装劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：2.乙方（劳务分包单位）：3.其他相关方（如有）：二、合同前言2.1背景和目的随着我国信息化建设的不断发展，数据中心作为信息存储、处理和交换的重要场所，其重要性日益凸显。为满足2025年度数据中心建设需求，甲方决定对数据中心服务器及网络设备进行安装，特委托乙方进行劳务分包。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保数据中心服务器及网络设备安装工程的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指用于存储、处理和交换大量数据信息的场所，具备高可靠性、安全性、稳定性和可扩展性。2.服务器：指提供计算、存储、网络等服务的设备，是数据中心的核心组成部分。3.网络设备：指用于实现数据传输、交换、路由等功能的设备，如交换机、路由器、防火墙等。3.2关键词解释1.劳务分包：指甲乙双方在合同中约定，乙方按照甲方要求，负责数据中心服务器及网络设备的安装工作。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心服务器及网络设备的安装工作。2.甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等。3.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督，并提出整改要求。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心服务器及网络设备的安装工作。2.乙方应确保施工过程中的人身和财产安全，遵守相关法律法规。3.乙方应配合甲方进行质量监督，对发现的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：甲方指定数据中心施工现场。5.3合同履行方式：乙方负责组织施工队伍，按照甲方要求进行数据中心服务器及网络设备的安装工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同履行完毕；2.合同解除；3.合同期满。6.3终止程序：1.合同解除前，甲乙双方应协商一致；2.合同解除后，甲乙双方应办理合同解除手续。6.4终止后果：1.合同解除后，乙方应按照约定完成剩余工作；2.合同终止后，甲乙双方应按照约定结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利、加班费等。2.材料费用：包括但不限于服务器、网络设备、线缆、接插件等材料费用。3.设备费用：包括但不限于租赁或购买的设备使用费。4.管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。5.其他费用：包括但不限于保险费、税费、意外支出等。7.2支付方式1.乙方应在工程开工前，向甲方提交详细的工程预算，经甲方审核同意后，双方签订支付协议。2.工程进度款：根据工程进度，甲方按月支付工程进度款，支付比例由双方协商确定。3.验收合格后支付：工程验收合格后，甲方在规定的时间内支付剩余工程款。7.3支付时间1.首付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为首付款。2.进度款：每月末前5个工作日内，乙方提交上月工程进度报告及发票，甲方在收到后5个工作日内支付当月进度款。3.验收合格款：工程验收合格后30个工作日内，甲方支付剩余工程款的70%。4.结算款：合同终止后，甲方在收到乙方提交的结算报告及发票后30个工作日内支付结算款。7.4支付条款1.甲方支付款项时，应按照国家有关税收政策规定，代扣代缴乙方应缴纳的税费。2.甲方在支付款项时，应提供正式的支付凭证，乙方应妥善保管。3.任何因乙方原因导致的延误或质量问题，甲方有权拒绝支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供施工条件，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约2.乙方施工质量不达标，应承担相应的责任，包括但不限于返工、修复费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式，按照本合同第七条“费用与支付”的相关规定执行。2.任何违约行为造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密。2.数据中心服务器及网络设备的安装技术、工艺、参数等。3.双方在合同履行过程中知悉的其他保密信息。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律修改等。3.社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。3.不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复正常履约。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致施工中断。2.政府行为：如政府调整数据中心建设政策。3.社会异常事件：如罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商期限为争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商未果的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可约定提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。2.经双方协商一致，可以将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方不得将合同转让给不具备相应资质的第三方。2.甲方不得将合同转让给与数据中心建设无关的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心服务器及网络设备安装过程的监督权。2.甲方保留对乙方施工质量的验收权。3.甲方保留对乙方施工安全的检查权。13.2特殊权力保留1.未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。2.未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式披露或使用甲方的商业秘密。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的书面文件作为合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的书面文件自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的书面文件与本合同不一致的，以修改和补充的书面文件为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就数据中心服务器及网络设备安装过程中的相关问题进行及时沟通。2.双方应就施工进度、质量、安全等方面进行定期协商。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、现场会议等方式进行沟通和协作。2.双方应按照合同约定，提供必要的协助和配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方之间关于数据中心服务器及网络设备安装劳务分包的完整协议，取代了以前所有关于本项目的口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章。2.任何未经甲乙双方书面同意的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方签署的《2025年度数据中心服务器及网络设备安装劳务分包合同》正本及副本。2.甲方提供的施工场地图纸及技术要求。3.乙方提交的工程预算及施工方案。4.双方签订的支付协议。5.工程进度报告及发票。6.工程验收报告。7.不可抗力事件的证明材料。8.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定