二零二五年度epc公路桥梁工程承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度epc公路桥梁工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准3.合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误责任4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点4.4付款条件5.工程设计及施工5.1设计责任5.2施工责任5.3设计变更及施工调整6.质量标准及检验6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3事故处理8.材料及设备供应8.1材料及设备供应责任8.2材料及设备质量要求8.3材料及设备供应进度9.风险承担9.1风险识别9.2风险评估9.3风险分担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.违约责任12.1违约责任形式12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及保管14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：公路桥梁工程有限责任公司（2）乙方：建筑工程集团有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：联系电话2）乙方联系人：赵六联系电话：139001390002.工程概况2.1工程名称市公路桥梁工程2.2工程地点市区公路2.3工程规模桥梁全长：1000米桥面宽度：30米车道数：双向四车道2.4工程类别公路桥梁工程2.5工程建设标准按照《公路工程技术标准》（JTGB012014）执行3.合同工期3.1工程开工日期2024年4月1日3.2工程竣工日期2025年12月31日3.3工期延误责任因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。4.合同价款4.1合同总价人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2付款方式分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同价的10%；（2）主体结构完工后支付合同价的30%；（3）工程竣工验收合格后支付合同价的50%；（4）缺陷责任期满后支付合同价的10%。4.3付款节点按照上述付款方式，每个付款节点对应的具体日期。4.4付款条件乙方提交合格的付款申请，并提供相关证明材料。5.工程设计及施工5.1设计责任（1）甲方委托乙方进行工程设计，乙方应按照甲方要求完成设计工作；（2）乙方提供的设计文件应符合国家及行业相关标准。5.2施工责任（1）乙方负责工程的施工，确保工程质量、进度和安全；（2）乙方应严格按照设计文件进行施工，确保工程质量符合合同约定。5.3设计变更及施工调整（1）设计变更：因设计原因导致工程变更，乙方应按照甲方要求进行设计变更；（2）施工调整：因施工原因导致工程变更，乙方应与甲方协商确定施工调整方案。6.质量标准及检验6.1质量标准按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/12017）执行。6.2质量检验（1）乙方应自行进行质量检验，并做好检验记录；（2）甲方有权对工程进行质量检验，乙方应予以配合。6.3质量责任（1）乙方对工程质量承担全部责任；（2）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用及违约责任。8.材料及设备供应8.1材料及设备供应责任（1）乙方负责提供工程所需的全部材料及设备；（2）材料及设备应符合国家及行业相关标准。8.2材料及设备质量要求（1）材料及设备质量应符合合同约定的标准；（2）乙方应提供材料及设备的合格证明文件。8.3材料及设备供应进度（1）乙方应在合同约定的时间内将材料及设备送达施工现场；（2）乙方应确保材料及设备的供应满足工程进度要求。9.风险承担9.1风险识别（1）乙方应识别施工过程中的各类风险；（2）甲方应提供工程所在地的地质、水文等资料，以帮助乙方识别风险。9.2风险评估（1）乙方应进行风险评估，制定风险应对措施；（2）甲方应参与风险评估，共同确定风险应对方案。9.3风险分担（1）合同约定的风险由乙方承担；（2）不可抗力等合同未约定的风险，按双方协商结果分担。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）合同签订地人民法院；（2）双方约定的其他争议解决机构。10.3争议解决程序（1）提交书面争议解决申请；（2）按照争议解决机构的规定进行审理；（3）做出裁决或判决。11.合同解除及终止11.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期到期；（2）合同双方协商一致解除合同。11.3合同解除及终止后的处理（2）结算合同价款，处理违约责任。12.违约责任12.1违约责任形式（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）采取补救措施。12.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）因违约给对方造成的损失，违约方应予以赔偿。12.3违约责任赔偿（1）违约金按合同约定的比例计算；（2）赔偿损失按实际损失计算。13.合同生效及期限13.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同约定的其他生效条件。13.2合同期限自合同生效之日起至合同约定的工期结束之日止。13.3合同续签（1）合同期限届满前，双方可协商续签合同；（2）续签合同应按照原合同约定执行。14.其他约定14.1不可抗力（1）不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）发生不可抗力，双方应协商解决合同履行问题。14.2合同附件（1）工程设计文件；（2）材料及设备清单；（3）施工组织设计；（4）其他相关文件。14.3合同份数及保管（1）合同一式八份，双方各执四份；（2）合同由双方各自妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、企业或组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障工程安全，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。1.3第三方介入的合法性第三方介入必须符合国家法律法规和行业规范，并经合同双方同意。2.第三方介入的额外条款2.1第三方介入的同意任何第三方介入前，必须得到合同双方的书面同意。2.2第三方介入的程序（1）第三方介入前，合同双方应共同确定第三方介入的具体事宜；（2）第三方介入后，合同双方应与第三方签订相关协议或合同。3.第三方责任限额的明确3.1责任限额的概念责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，其应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额的确定（1）合同双方应在合同中明确第三方的责任限额；（2）责任限额应根据工程规模、第三方介入的性质和可能承担的风险等因素确定。3.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如因客观原因导致责任限额需要调整，合同双方应协商一致；（2）调整后的责任限额应书面通知合同双方及其他相关方。4.第三方责权利界定4.1第三方的权利（1）按照合同约定和协议履行职责；（2）获得合同约定的报酬；（3）根据合同约定，享有相应的监督、检查和提供建议的权利。4.2第三方的义务（1）按照合同约定和协议履行职责，确保工程质量、进度和安全；（2）遵守国家法律法规和行业规范；（3）对因自身原因造成的损失承担相应的责任。4.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与合同双方的关系是委托代理关系，第三方应维护合同双方的合法权益；（2）第三方与工程其他参与方（如供应商、分包商等）的关系是独立合作关系，第三方应按照合同约定和协议履行职责；（3）第三方在履行职责过程中，应与合同双方及其他相关方保持良好沟通，共同确保工程顺利进行。5.第三方介入的争议解决5.1争议解决方式第三方介入过程中出现的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构合同签订地人民法院或双方约定的其他争议解决机构。5.3争议解决程序（1）提交书面争议解决申请；（2）按照争议解决机构的规定进行审理；（3）做出裁决或判决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件（1）工程可行性研究报告（2）工程设计方案（3）设计变更通知单（4）设计审核意见2.材料及设备清单（1）材料及设备采购清单（2）材料及设备质量证明文件（3）材料及设备检验报告3.施工组织设计（1）施工方案（2）施工进度计划（3）施工安全管理措施（4）施工环境保护措施4.付款申请及凭证（1）付款申请表（2）发票（3）银行转账记录5.质量检验报告（1）原材料检验报告（2）过程检验报告（3）竣工检验报告6.争议解决文件（1）争议解决申请书（2）争议调解书（3）法院判决书7.合同附件（1）合同补充协议（2）第三方介入协议（3）其他相关协议附件详细要求和说明：所有附件均应为原件或经双方签字盖章的复印件，且内容完整、真实、有效。附件应由提供方在合同约定的时间内提交给合同另一方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约行为：未按时支付合同价款；未按合同约定提供工程所需的材料及设备；未按合同约定提供工程所在地的地质、水文等资料。（2）乙方违约行为：工程进度延误；工程质量不合格；未按合同约定进行设计变更及施工调整。2.责任认定标准（1）甲方违约责任认定标准：甲方未按时支付合同价款，应向乙方支付违约金；甲方未按合同约定提供材料及设备，应承担乙方因此产生的