一级建造师管理题库模拟考试试卷32

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程项目管理》

一、单选题。

1.单选题

建设工程项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的()相结合。

A.合同结构

B.施工技术

C.管理流程

D.组织工具

2.单选题

关于施工承包合同通用条款规定的优先顺序，表述错误的是()。

A.协议书优于中标通知书

B.专用合同条款优于通用合同条款

C.图纸优于已标价工程量清单

D.工程报价单优于投标书

3.单选题

依据《建设T程施T合同(示范文本)(GF-2013-0201)》通用条款,以下四项：(1)已

标价工程量清单或预算书；(2)专用合同条款及其附件；(3)合同协议书；(4)技术标

准和要求，正确排序是()。

A.(3)-(2)-(4)-(1)

B.(3)-(1)-(2)-(4)

C.(2)-(3)-(4)-(1)

D.(1)-(3)-⑵-(4)

4.单选题

下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（）。

A.监理招标文件

B.工程图纸

C.规范

D.中标通知

5.单选题

在施工过程中，暂停施工不包括（）。

A.因承包人原因导致的工期延误

B.紧急情况下的暂停施工

C.因发包人原因引起的暂停施工

D.因承包人原因引起的暂停施工

6.单选题

关于材料费用的成本分析的说法，错误的是0。

A.主要材料价格的变动主要受采购价格.运输费用.途中损耗等因素的影响

B.在价格变动较大和数量超用异常的时候要对具体情况做深入分析

C.周转材料消耗数量的变动主要受操作损耗.返T损失等因素的影响

D.采购保管费•般与采购的材料数量同步

7.单选题

以下关于人力资源管理的说法中，正确的是0。

A.人力资源管理的工作步骤中包括通过解聘减少员工

B.人力资源管理不包括员工的绩效考评

C.人力资源管理的主要特点是管理对象广泛

D.人力资源管理的目的是减少人才流动

8.单选题

项目管理目标动态控制的核心是()。

A.组织论

B.系统论

C.计划值和实际值的定期比较和纠偏

D.全寿命周期管理理论

9.单选题

控制人工费支出的主要手段是0。

A.加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工口

B.实行弹性需求的劳务管理制度，改变施工工艺，降低工程耗用人工工日

C.加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低人工工日工资

D.加强劳动定额管理，增加人工人数，降低人工工日工资

10.单选题

保险利益的货币价值表现是()。

A.保险金额

B.保险费

C.保险责任

D.保险标的

11.单选题

工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件。

A.操作性

B.实施性

C.纲领性

D.作业性

12.单选题

属于施工总承包在质量控制方面的特点的是（）。

A.质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平

B.质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平

C.质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平

D.分包工程任务负责质量“他人控制”原则，对质量控制有利

13.单选题

某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故

按事故造成的人员伤亡分类属于（）。

A.重大事故

B.较大事故

C.特别重大事故

D.一般事故

14.单选题

有环保设施的建设工程项目，建设单位应向审批环境影响报告书、环境影响报告或者环境

影响登记表的O部门申请，对环保设施进行竣工验收。

A.建设单位的行业管理

B.建设行政主管

C.环境保护行政主管

D.安全生产监督管理

15.单选题

关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是()。

A.所有工作部按最迟开始时间，对节约资金不利

B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内

D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

16.单选题

承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的

()。

A.合同结构

B.组织结构

C.采购模式

D.施工模式

17.单选题

管理是由多个环节组成的过程，其中第三个环节是()。

A.筹划

B.决策

C.提出问题

D.执行

18.单选题

下列关于质量控制体系的说明中，正确的是()。

A.项目的质量控制体系和建筑企业的质量管理体系目的用同

B.建设工程项目质量控制体系主要服务于施工企业

C.工程项目质量控制体系是一次性的质量工作体系

I）.工程项R的质量控制体系的有效性需要进行第三方认证

19.单选题

建设工程项目质量是指通过项目实施形成的工程（）质量。

A.管理的

B.施工的

C.运行的

D.实体的

20.单选题

安全预评价是在建设工程项目前期，应用安全评价的原理和方法对工程项目的危险性、危

害性进行（）评价。

A.定性分析

B.预测性

C.定量分析

D.预先分析

21.单选题

施工人员在正式进行本班的工作前，必须对所用的机械装置和工具进行仔细检查；卜班前

还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。此项工作

属于（）。

A.全面安全检查

B.经常性安全检查

C.节假日安全检查

D.专项安全检查

22.单选题

施工安全技术措施必须包括（）。

A.经费预算

B.应急预案

C.组织机构

D.注意事项

23.单选题

针对工程特点，编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、

条件等一手资料，并熟悉安全法规、标准等。这说明了编制安全技术措施要有（）。

A.可操作性

B.全面性

C.有效性

D.针对性

24.单选题

依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督

管理的是（）。

A.国家安全生产监督管理总局

B,住房和城乡建设部

C.地方人民政府相关部门

D.地方住房和建设委员会

25.单选题

某抢险救灾工程，工期紧迫，无法按常规编制招标文件，则在招标时宜采用成本加酬金合

同形式中的（）。

A.成本加固定比例费用合同

B.成本加奖金合同

C.成本加固定费用合同

D.最大成本加费用合同

26.单选题

某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠

违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料，则这起事故的主要原因是（）。

A.技术原因

B.管理原因

C.社会、经济原因

D.人为事故和自然灾害原因

27.单选题

履约担保形式中，（）是指当承包商违约时，其担保公司或保险公司用该项担保金去完成

施工任务或者向发包人支付该项保证金。

A.违约金

B.保留金

C.履约担保书

D.银行履约保函

28.单选题

关于单代号网络计划的说法，正确的是（）。

A.在单代号网络计划图中以节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

B.在单代号网络计划图中以节点工作之间的逻辑关系，箭线表示工作及其进行的方向

C.在单代号网络计划图中以节点表示工作的开始，箭线表示工作及其进行的方向

D.在单代号网络计划图中以节点表示工作方向，箭线表示工作之间的逻辑关系

29.单选题

通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期，承包人据此提出的索赔称为

（）。

A.工程变更索赔

B.发包人违约索赔

C.工程加速索赔

D.不可预见条件索赔

30.单选题

根据我国施工合同示范文本，下列各项中属于承包人义务的是（）。

A.提供水文地质资料和地下.管线资料

B.办理施工许可证

C.约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

D.组织竣工验收

31.单选题

可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可以看出预算成本、实

际成本和降低成本的比例关系，从而寻求降低成本途径的施工成本分析的基本方法是（）。

A.指标对比分析法

B.构成比率分析法

C.相关比率分析法

D.动态比率分析法

32.单选题

施工成本分析方法之一的比较法，又称为()。

A.差额计算法

B.指标对比分析法

C.连环置换法

D.表格法

33.单选题

调整人员安排属于合同实施偏差调整措施中的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

34.单选题

在国际上，项目经理是其上级任命的一个项目的项目管理班子的负责人，它的主要任务是

()。

A.负责项目物资和设备的采购

B.负责项目部的日常行政管理工作

C.负责项目的技术工作

D.项目目标的控制

35.单选题

职业健康安全管理体系的内容核心要素包括()。

A.5个

B.10个

C.15个

D.17个

36.单选题（本题1分）

在进行合同分析以后，应由（）作“合同交底”。

A.各层次管理者向合同管理人员

B.合同管理人员向劳务作业人员

C.项目经理向合同管理人员

D.合同管理人员向各层次管理者

37.单选题（本题1分）

关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（）o2016

A、工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件

进行审杳，合格后签发质量监督文件

R、监督机构检查内容中不包含企业的T程经营资质证书和人员的资格证书检查

C、监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查

D、监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土

分别进行监督检测

38.单选题（本题1分）

下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（）。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.合同结构图

I）.工作流程图

39.单选题（本题1分）

项目结构图中矩形框连接的表达采用（）。

A.单向箭线

B.双向箭线

C.直线

I）.曲线

40.单选题（本题1分）

某组织工具如下图所示，则该图形反映的是（）。

出

会

计

纳

A.某项目的所有子系统，所有的工作任务

B.某项目组织系统的组织指令关系

C.某项目的工作之间的逻辑关系

D.某项目各参与单位之间的合同关系

41.单选题（本题1分）

关于施工方项目管理的说法，正确的是Oo2018真题

A、可以采用工程施工总承包管理模式

B、项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系

C、施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的仝过程

D、施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定

42.单选题（本题1分）

建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是

（）。

A.建设单位

B.劳务分包单位

C.施工单位

D.材料供应单位

43.单选题

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准和和合同约定的，有权要

求（）。

A.施工单位改正

B.设计单位变更设计

C.报告质量监督机构要求设计单位改正

D.报告建设单位要求设计单位改正

44.单选题（本题1分）

编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

A.确定项目管理的各项工作流程

B.分析项目管理合同结构模式

C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务

I）.分析组织管理方面存在的问题

45.单选题（本题1分）

确定最合适的施工机械、设备使用方案属于施工成本管理措施中的（）。

A.组.织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

46.单选题（本题1分）

工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经（）批准。

A.专项监理工程师

B.总监理工程师

C.业主

D.建设单位

47.单选题（本题1分）

在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.行政部门裁决

48.单选题（本题1分）

建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。

A.反馈机制

B.持续改进机制

C.动力机制

I）.约束机制

49.单选题（本题1分）

采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以（）的方式进行。

A.技术攻关

B.QC小组活动

C.质量检查

I）.操作比赛

50.单选题（本题1分）

确立组织统一的质量宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的内部环

境。这体现了质量管理原则中的（）。

A.领导作用

B.以顾客为关注焦点

C.基于事实的决策方法

D.持续改进

51.单选题（本题1分）

分部分项工程成本分析采用的“三算”对比分析法，其“三算”对比指的是（）的比较。

A.概算成木、预算成本、决算成本

B.预算成本、目标成本、实际成本

C.月度成本、季度成本、年度成本

I）.预算成木、计划成本、目标成本

52.单选题（本题1分）

在双代号网络计划中，关健工作是指（）的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小

B.持续时间最长

C.两端节点均为关键节点

I）.自由时差最小

53.单选题

物资采购管理首先应（），

A.进行采购策划，编制采购计划

B.明确采购产品或服务的基本要求.采购分工及有关责任

C.采用招标或协商等方式确定供应单位

D.进行市场调查，选择合格的产品供应单位

54.单选题

因承包人原因导致工期延误及产生的额外费用，以下说法正确的是（）。

A.可索赔用和（或）工期及利润

B.可索赔费用和（或）工期

C.可索赔窝工费或租赁（台班）费

D.不可索赔因承包人

55.单选题

关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是i）。

A.I级预警表示生产活动处于正常状态

B.【I级预警表示处于事故的上升阶段

C.HI级预警一般用黄色表示

D.N.级预警一般用橙色表示

56.单选题

关于建设工程项目与施工成本管理的说法，正确的是（）o（1分）

A.在保证工期和质量满足要求的情况下,采取措施,全面分析实际成本的变动状态，并寻求成

本节约

B.在保证工期和质量满足要求的情况卜，采取措施,将实际成本控制在计划范用内，并寻求成

本节约

C.在保证工期和质量满足要求的情况下,采取措施,严格控制计划成本的变动范围，并寻求成

本节约

D.在保证工期和质量满足要求的情况下，采取措施,把计划成本控制在目标范围内，并寻求成

本节约

57.单选题

对于危险性较大的分部分项T程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，

还应由()编制专项施工方案或作业指导书。

A.专.、业技术人员

B.施工单位技术负责人

C.项目总监理工程师

D.建设单位项目负责人

58.单选题

将阻尼材料涂在振动源上，属r传播途径的控制中的s。

A.吸声

B.隔声

C.消声

D.减振降噪

59.单选题

获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早

可在撤销认证()后重新提出认证申请。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

60.单选题(本题1分)

关于施工项目或成本核算方法的说法，正确的是().2018真题

A、表格核算法的优点是覆盖面较大

B、会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务

C、表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算

D、会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算

61.单选题

从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素不包括0。

A.信息译码不准确

B.表达能力不佳

C.对信息的承受力

D.对信息的筛选

62.单选题（本题1分）

与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（）。

A.直观表示计划中工作的持续时间

B.确定实施计划所需要的资源数量

C.直观表示计划完成所需要的时间

D.确定计划中的关键工作和时差

63.单选题（本题1分）

某双代号网络计划如下图（单位；天），则工作E的自由时差为（）天。2018真题

A、3

B、2

C、4

I）、0

64.单选题（本题1分）

关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。2017

A、业主.承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任

B、承包商在工程合同风险分配中起主导作用

C、业主.承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任

D、合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费

65.单选题（本题1分）

A.E的紧前工作是Bl）

B.A完成后同时进行CF

C.AB均完成后进行E

D.F的紧前工作是DE

66.单选题（本题1分）

生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上（）给予警告，并处罚款。

（2015真题）

A.建设主管部门

B.安全生产监督管理部门

C.建设工程质量监督机构

I）.人民政府

67.单选题（本题1分）

关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（）。2016

八、I级预警表示生产活动处于正常状态

B、IV级预警一般用蓝色表示

C、I【级预警表示处于事故的上升阶段

D、III级预警表示受到事故的严重威胁

68.单选题（本题1分）

建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）

负责处理和落实。

A.项目所在地安全生产行政主管部门

B.事故调查组

C.发生事故的企业及其主管部门

D.项目所在地建设行政主管部门

69.单选题（本题1分）

某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程

度，可得到的正确结论是（）。

项目单位目标实际

产量800850

单价元600640

损耗率%53

A.由于产量增加50,成本增加21300元

B.由于单价提高40,成本增加35020元

C.实际成本与目标成本的差额为56320元

I）.由于损耗下降2%，成本减少9600元

70.单选题

建设工程项目进度控制的目的是（）。

A.通过控制以实现工程的进度目标

B.论证进度目标是否合理

C.编制跟新的进度计划

D.跟踪检查实际进度II•划

二、多选题。

71.多选题

对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括Oo

A.由于承包商的原因导致的返工费用

B.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用

D.超过法定工作时间的加班劳动

E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费

72.多选题

建筑工程安全隐患的不安全因素包括（）。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.组织管理上的不安全缺陷

D.施工技术指导的缺陷

E.法规的学习不到位

73.多选题

下列各项中，属于质量管理七项原则的有（）。

A.以顾客为关注焦点

B.员工作用

C.全员参与

I）.循证决策

E.与需方互利的关系

74.多选题

某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误有（）。

J

⑦

A.节点编号有误

B.工作代号重复

C.有多个起点节点

D.有多个终点节点

E.存在循环回路

75.多选题

在网络计划中，若工作的先后关系属于组织关系，则决定这种关系的可能是()。

A.工艺技术过程

B.人力调配

C.机械设备调配

D.原材料调配

E.施工搭接的需要

76.多选题

为了做好建设工程项FI成本H标的动态控制，进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括

()。

A.概算

B.标底

C.预算

D.施工成本分析

E.合同价

77.多选题

合同争议解决方式中的DAB方式的特点包括（）。

A.争端裁决委员会应由3人以上单数组成

B.一般由业主方支付DAB的全部费用

C.DAB提出的裁决具有终局性

D.裁决意见容易为发包人和承包人接受

E.裁决不带主观偏见

78.多选题

施工合同跟踪的两方面的含义是指（）。

A.承包单位的合同管理部门对合同履行情况进行的跟踪、监督和检查

B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比

C.建设单位的合同管理部门对合同履行情况进行的跟踪、监督和检查

D.监理本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比

E.建设单位本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比

79.多选题

下列关于约定质量标准的一-般原则，描述正确的是（）。

A.按颁布的企业标准执行

B.没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行

C.按国际标准执行

D.没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行

E.按颁布的国家标准执行

80.多选题

根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),工程建设监理实施细则反映专业工程的特

点外，还应包括()等内容，

A.项目监理机构的组织形式

B.监理工作流程

C.监理工作的方法和实施

D.监理工作依据

E.监理工作的控制点及目标值

81.多选题

建设工程项目评标过程中，初步评审包括()。

A.投标资格审查

B.计价方式

C.组织结构

D.优惠条件

E.投标担保的有效性

82.多选题

项目信息门户的实施是一个系统工程，既应重视其技术问题，更应重视其与实施有关的组

织和管理问题。项目信息门户实施的条件包括()。

A.组织件

B.管理件

C.教育件

D.软件

E.硬件

83.多选题

我国投标担保可以采用的担保方式有（）。

A.银行保函

B.抵押担保

C.担保公司担保书

D.质量保证金

E.投标保证金

84.多选题

分层法在实际应用中按合同结构分：（）。

A.业主单位

B.总承包

C.专业分包

D.劳务分包

E.设计单位

85.多选题

关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）.

A.表格核算法精度不高，覆盖面较小

B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务

C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的货任核算

D.会计核算法可用于工程项目成本核算，但不能用于整个企业的生产经营核算

E.项目财务部门一般用会计核算法

86.多选题（本题2分）

建设工程施工合同交底的目的和任务主要有（）。

A.明确成本目标和消耗标准

B.明确完不成任务的影响和法律后果

C.争取对自身有利的合同条款

I）.明确相关事件之间的逻辑关系

E.明确各项工作或各个工程的工期要求

87.多选题

建设项目进度计划的跟踪检查与调整，主要包括（）。

A.必要时调整进度计划

B.确定项目的工作编码系统

C.计算网络计划的时间参数

D.对发现的进度偏差采取纠偏措施

E.定期跟踪检查进度计划执行情况

88.多选题

在编制施工成本计划中，将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制S形曲线，会产生（）

的情况。

A.提高项目按期竣工的保证率

B.节约资金贷款利息

C.增加施工成本计划的数值

D.降低项目按期竣工的保证率

E.项目进度可控制

89.多选题（本题2分）

供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及（）。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.动用前准备阶段

D.保修期

E.运营阶段

90.多选题（本题2分）

按照我国现行规定，发生事故后的“四不放过”原则包括（）。

A.事故原因未查清不放过

B.事故责任人未受到处理不放过

C.事故责任人和群众未受到教育不放过

D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过

E.事故整改措施的监督人未明确不放过

91.多选题（本题2分）

根据《工程建设项目施工招投标法》，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有

（）o2014

A.指定媒介可以酌情收取额外费用

B.招标文件售出后不予退还

C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告

D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用

E.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

92.多选题（本题2分）

建设工程项目质量控制系统的建立原则有（）。

A.划分结构的原则

B.总目标分解的原则

C.质量责任制的原则

I）.分层次规划的原则

E.系统有效性的原则

93.多选题（本题2分）

建设工程项目质量控制系统的质量责任动态界面是指项目实施过程（）的衔接配合关系及

其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。

A.建设与施工单位之间

B.设计与施工单位之间

C.施工单位之间

D.设计单位之间

E.施工与材料供应单位之间

94.多选题（本题2分）

下列双代号网络图是根据下表给定的工作之间的逻辑关系绘制成的，图中的错误包括

（）。

A.节点编号有误

B.有循环回路

C.有多个起点节点

D.有多个终点节点

E.不符合给定的逻辑关系

95.多选题（本题2分）

横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。

A.能够直观地显示偏差分析所需用的资料

B.能够准确表达施工成本的绝对偏差

C.能够准确表达施工成本的相对偏差

D.能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差

E.能够直观地显示偏差的严重程序

96.多选题（本题2分）

关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有（）。

A.横道图法是最常用的一种方法

B.横道图法形象，直观

C.曲线法能够宜接用于定量分析

I）.表格法反映信息量大

E.表格法具有灵活，适用性强的特点

97.多选题（本题2分）

某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳

务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同，则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担

义务的说法，正确的有（）。

A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令

B.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责

C.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理，监督和检查

D.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系

E.丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收

98.多选题（本题2分）

施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

D.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

99.多选题（本题2分）

在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括（）等。

A.设计工作进度

B.施T前准备T作进度

C.工程物资采购工作进度

D.项目动用前准备工作进度

E.项目后评价工作进度

100.多选题

环境管理体系的运行模式是由（）构成的动态循环过程。

A.策划

B.决策

C.支持与运行

D.绩效评价

E.改进

【参考答案】

一、单选题。

1.A

解析:2021/2020教材P13

同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程实施

的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。

2.D

解析:2021教材P266/2020教材P265

《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201通用条款规定的优先顺序：（1）合同

协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同

条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工

程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

3.A

解析:2021教材P266/2020教材P265

《建设工程施工合同（示范文木）》（GE-2C13-0201）通用条款规定的优先顺序：（1）

合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用

合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标

价工程量清单或预算书：（9）其他合同文件。

4.1）

解析：2021教材P290/2020教材P289

工程监理合同文件由协议书、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工

程）、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、专

用条件、通用条件、附录（附录A:相关服务的范围和内容、附录B:委托人派遣的人员和提

供的房屋、资料、设备）组成。合同签订后实施过程中双方依法签订的补充协议也是合同

文件的组成部分。

5.A

解析:2021教材P271/2020教材P270

（3）暂停施工1）发包人原因引起的暂停施工2）承包人原因引起的暂停施工3）指示暂

停施工4）紧急情况下的暂停施工.

6.C

解析：2021/2020教材P109

主要材料和结构件费用的高低，主要受价格和消耗数量的影响。而材料价格的变动，受

采购价格、运输费用、途中损耗、供应不足等因素的影响；材料消耗数量的变动，则

受操作损耗、管理损耗和返工损失等因素的影响。因此，可在价格变动较大和数量超用

异常的时候再作深入分析，在实行周转材料内部租赁制的情况下，项目周转材料费的节约

或超支，取定于材料周转率和损耗率，周转减慢，则材料周转的时间增长，租赁费支

出就增加；而超过规定的损耗，则要照价赔偿。材料采购保管费一般应与材料采购数量

同步，即材料采购多，采购保管琴也会相应增加。

7.A

解析:2021/2020教材P6。

3.在一般的意义上，人力资源管理的工作步骤包括：（3）通过解聃减少员工;

8.C

解析：2021/2020教材P50

项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值

的比较.当发现项目目标偏离时采取纠偏措施.

9.A

解析：2021/2020教材P89

本题考核的是人工费的控制方法。加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人

工工日，是控制人工费支出的主要手段。

10.A

解析:2021教材P306/2020教材P305

保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是保险人承担赔偿或给付保险金责任的

最高限额

11.C

解析:2021/2020教材P41

项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件。

12.A

解析:2021/2020教材P37

施工总承包模式有如下特点：3.质量控制方面

建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术

水平。施工总承包管理:3.质量控制方面

(1)对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行；

(2)分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利

13.B

解析：2020教材P241/2019教材P239

(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者

1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

14.C

解析:2021教材P213/2020教材P211

建设单位应向审批建设工程项目环境影响报告书、环境影响报告或者环境影响登记表的环

境保护行政主管部门申请，对环保设施进行竣工验收.

15.D

解析:2021/2020教材P83

本题考核的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一股而言，所有工作都按最迟开始时

间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项

目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出，又能控制项目工期的目的。

16.A

解析：2021教材P147/2020教材P146

承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的

合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展.工程物资的采购模式对进度也有

直接的影响，对此应作比较分析。。

17.B

解析:2021/2020教材P25

管理是由多个环节组成的过程（如图"2（）1034所示），即：（1）提出问题；（2）筹划一一提出解

决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；（3）决策；（4）执行；（5）检查。

-；提出诃电：

L,......疑出解决问18的多个可儡的方泉

%1第w■—而可■方案进行比收

飞「丁产,——

七u次»从多方案中徐扑

'---1

飞步L：检行\——执行决饿

'U'快仪1一次皎&加

—的神♦;,.…口・一〜一决谡战行依只

WIZ2OIO34管理职能

18.C

解析：2021教材P162/2020教材P1教

如前所述，建设工程项目质量控制系统是面向项目对象而建立的质晟控制工作体系，它与

建筑企业或其他组织机构按照GB/T19000—2008族标准建立的质量管理体系相比较，有如

下不同：

1.建立的目的不同：只用于特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑企业或组织的

质量管理。

2.服务的范围不同：涉及建设工程项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是某一个承

包企业或组织机构。

3.控制的目标不同：控制目标是建设工程项FI的质量标准，并非某一具体建筑企业或组织

的质量管理目标。

4.作用的时效不同：与建设工程项目管理组织体系相融合，是一次性的质量工作体系，并

非永久性的质量管理体系，

5.评价的方式不同：有效性一般由建设工程项H管理的总组织者进行自我评价与诊断，不

需进行第三方认证。

19.D

解析:2021教材P149/2020教材P148

建设工程项目质量是指通过项目实施形成的工程实体的质量，是反映建筑工程满足相关标

准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所

有明显和隐含能力的特性总和。

20.B

解析：2021教材P224/2020教材P222

安全预评价是在建设工程项目前期，应用安全评价的原理和方法对工程项目的危险性、危

害性进行预测性评价。

21.B

解析：2021教材P232/2020教材P230

（-）经常性安全检查工程项目和班组应开展经常性安全检查，及时排除事故隐患。工作

人员必须在工作前，对所!IJ的机械设备和工具进行仔细的检查，发现问题立即上报。下班

前，还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。

22.B

解析:2021教材P230/2020教材P228

（5）施工安全技术措施必须包括应急预案.

23.D

解析：2021教材P229/2020教材P227

（3）施工安全技术措施要有针对性施工安全技术措施是针对每项工程的特点制定的，编制

安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料，并

熟悉安全法规、标准等，才能制定有针对■性的安全技术措施。

24.A

解析：2021教材P219/2020教材P217

（1）国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对

全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

25.A

解析:2021教材P298/2020教材P297

（二）成本加固定比例费用合同工程成本中直接费加一定比例的报酬费，报酬部分的比例

在签订合同时由双方确定，这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期

和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招

标文件招标时采用.

26.C

解析:2021教材P191/2020教材P190

社会、经济原因：指引发的质量事故是由于社会上存在的不正之风及经济上的原因。例

如，某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则

依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料等，这些因素都会导致发生重大工

程质量事故。

27.C

解析：2021教材P310/2020教材P309

由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时•，开出担保

书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所

实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。

28.A

解析：2021教材P126/202（）教材P125

单代号网络图中的每一个节点表示一项工作，节点宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工

作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之

间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。

29.C

解析：2021教材P323/2020教材P322

（2）工程加速索赔，通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引

起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进

度，分包人也可以向承包人提出索赔；

30.C

解析:2021教材P270/2020教材P269

承包人的一般义务

（6）按照第6.3款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

发包方的责任与义务

（6）许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用

地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用

电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有

关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承

担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

（9）提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工：所必需的毗邻区域内供

水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，

地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实

性、准确性和完整性负责，按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽

其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施

工为限。

(12)组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

31.B

解析:2021/2020教材P1D6

2.构成比率法又称比重分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总

量的构成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可看出预算成本、实际成本和降

低成本的比例关系，从而寻求降低成本的途径

32.B

解析：2021/2020教材P104

比较法又成“指标对比分析法”是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析

产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。

33.A

解析：2021教材P317/2020教材P316

组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。

34.I)

解析:2021/2020教材P53

在国际上，项目经理是企业任命的•个项目的项目管理班子的负责人(领导人)，项目经理

的任务仅限于主持项F1管理工作，其主要任务是项目目标的控制和组织协调。

35.B

解析：2021教材P209/2020教材P207

核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的

确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评

价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。

36.D

解析：本题主要考查施工合同交底任务。

合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。合同分析后,应向各层次管理者作“合同

交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组

织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的

主要内容、规定、管理程序。

综上所述，本题正确答案为1）。

37.D

解析：本题考查的是政府对工程项目质量监督程序。工程项忖开工前，监督机构接受建设

单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合

格签发有关质量监督文件，所以选项A错误；对工程质量责任主体和质量检测等单位的质

量行为进行检查。检查内容包括：参与工程项目建设各方的质量保证体系建立和运行情

况；企业的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；按建设程序规定的开工前必须办理

的各项建设行政手续是否齐全完备：施工组织设计、监理规划等文件及其审批手续和实际

执行情况；执行相关法律法规和工程建设强制性标准的情况；工程质量检查记录等。所以

选项B错误：竣工验收时建设单位组织，所以选项C错误：监督机构按计划在施工现场对

建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，委托符合法定资质的检测单位进行检测。监督

抽样检测的重点是涉及结构安全和重要使用功能的项目，例如，在工程基础和主体结构分

部工程质量验收前，要对地基基础和主体结构混凝土强度分别进行监督检测，所以选项D

正确。

38.A

解析：【解析】本题考核的是项目结构图。

A项：项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分

解，以反映组成该项目的所有工作任务。所以A项正确。

B项：工作任务分工表明确了各项工作任务由哪个工作部门负责，由哪些工作部门配合或

参与。所以B项错误。

C项：合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系。

通过合同结构图，可以清晰了解一个项目有哪些或将有那些合同，以及项目各参与方的合

同组织关系。所以C项错误。

D项：工作流程图可以帮助管理者了解实际工作活动，消除工作过程中多余的工作环节，

合并同类活动，使工作流程更为经济、合理和简便，从而提高工作效率。所以D项错误。

综上所述，正确选项为A。

39.C

解析：本题主要考查对项目结构图的理解和运用。

项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项口的结构进行逐层分解•，以反

映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形表示工作任务，矩形框之间的连接用

直线表示。

综上所述，本题正确答案为C。

40.B

解析：本题主要考查对组织结构图的埋解和运用。

组织结构图反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。组织结构图用

矩形表示工作部门，上级工作部门对其直接卜属工作部门的指令关系用单向箭线表示。

综上所述，本题正确答案为B。

41.A

解析：本题考查的是施工方项目管理的目标。选项B,项目的整体利益和施工方本身的利

益是对立统一关系，两者有其统一的一面，也有其矛盾的一面；选项C,施工方的项目管

理工作主要在施工阶段进行，但由于设计阶段和施工阶段在时间上往往是交叉的，因此，

施工方的项目管理工作也会涉及设计阶段；选项D,施工方项目管理的目标应符合合同的

要求。

42.A

解析：本题主要考查建设工程项目质量控制系统。

建设工程项目质量控制系统包括质量责任自控主体和监控主体。施工承包方和供应方在施

工阶段是质最自控主体。而根据我国《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、监理单

位、设计单位及政府的工程质量监督部门作为施工质量的监控主体，对施工单位的质量行

为和质量状况实施监督控制。

A项：建设单位属于监控主体，故A正确。

BCD项：施工单位、劳务分包单位是施工承包方，材料供应单位是供应方，它们均属于自

控主体，故BCD错误。

综上所述，本题正确答案为A。

43.A

解析:2021/2020教材P68

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求

建筑施工企业改正

44.C

解析：本题主要考查项FI管理任务分T表的编制.

编制项目管理任务分工表的步骤是:

（1）应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质

量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解；

（2）在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务的主管工作部门或主管

人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。

所以分解项目管理任务后，应明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务。

综上所述，本题正确答案是C项。

45.B

解析：本题主要考查对施工成本管理措施的理解。

B项：技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施

工成本管理目标偏差也有相当重要的作用。因此，运用技术纠偏措施的关键，一是要能提

出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。在实践中，要避免

仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。确定最合适的施工机械、设备使

用方案属于技术方案的确定，故B正确。

A项：组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施，如实行项目经理责任制，落实

施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和

责任，编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图等。施工成本管理不仅是专

业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施是其他各类措

施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好的效果。故A错

误。

C项：经济措施是最易为人接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分

解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。通过偏差

原因分析和未完工程施工成本预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本的增

加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。由此可见，经济措施的运用

绝不仅仅是财务人员的事情。故C错误。

D项：成本管理要以合同为依据，因此合同措施就显得尤为重要。时于合同措施从广义上

理解，除了参加合同谈判、修订合同条款、处理合同执行过程中的索赔问题、防止和处理

好与业主和分包商之间的索赔之外，还应分析不同合同之间的相互联系和影响，对每一个

合同作总体和具体分析等，故D错误。

综上所述，本题正确答案为B。

46.B

解析：本题主要考查工程建设监理实施细则的编制程序。

根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000),工程建设监理实施细则的编制程序和依

据应符合下列规定：

(1)工程建设监理实施组则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准;

(2)工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制；

(3)编制工程建设监理实施细则的依据。

综上所述，本题正确答案为B。

47.C

解析：本题考核的是仲裁的概念。

由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，如专业性较差、处理时间长、花

费较大等，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即

使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工

程承包合同争议解决的常用方式。

仲裁的特点包括：自愿性、专业性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性。

综上所述，正确选项为C。

48.C

解析：本题考核的是建设工程项目质量控制系统的运行机制。

建设工程项目质量控制系统的运行机制包括：动力机制、约束机制、反馈机制和持续改进

机制。

c项：动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，它来源于公正、公开、公

平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。故c项正确。

A项：反馈机制是指运行的状态和结果的信息反馈，是对质量控制系统的能力和运行效果

进行评价，并及时做出处置提供决策依据。故A项错误。

B项：持续改进机制的含义是在建设工程项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围

和不同的主:体间应用PDCA循环原理展开质量控制，保证建设工程项目质量控制系统的不断

完善和持续改进。故B项错•误。

D项：约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控效力，两者相辅相成，构

成了质量控制过程的制衡关系。故D项错误。

综上所述，本题正确答案为C。

49.B

解析：本题考核的是因果分析图法。

因果分析图法应用时的注意事项：

（1）一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析；

（2）通常来用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析；

（3）必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见；

（4）分析时要充分发表意见，层层深人，排出所有可能的原因；

（5）在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人

达成共识的最主要原因。

根据第（2）项可以确定本题答案。

综上所述，正确选项为B。

50.A

解析：本题主要考直质量管理体系八项原则。

质量管理体系八项原则是指以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的

系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。

A项：领导作用是指领导者建立本组织相互统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员

工能充分参与实现组织目标的内部环境。故A项正确。

B项：以顾客为关注焦点是指组织依存于他们的顾客，因而组织应理解顾客当前和未来的

需求，满足顾客需求并争取超过顾客的期望。故B项错误。

C项：基于事实的决策方法是指有效决策是建立在数据和信息分析基础上。故C项错误。

D项：持续改进是指组织总体业绩的持续改进应是组织的•个永恒的目标。故D项错误。

综上所述，本题正确答案为A。

51.B

解析：本题考核的是分项工程施工成本分析。

分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完

部分分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比，分别计

算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程寻求节约途径。

综上所述，本题止确答案为B。

52.A

解析：本题主要考查关键工作的概念。

在双代号网络计划中，总时差最小的工作是关键工作。总时差二最迟开工时间一最早开工时

间二最迟完工时间一最早完工时间。因此，最迟完成时间与最早完成时间之差最小的工作为

关键工作。

综上所述，本题正确答案为A。

53.B

解析:2021/2020教材P40

本题考察的是采购管理应遵循下列程序。采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服

务的基本要求、采购分工及有关责任；（2）进行采购策划，编制采购计划；（3）进行市场调

查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；（4）采用招标或协商等方式实施评审工

作，确定供应或服务单位；（5）签订采购合同；（6）运输、验证、移交采购产品或服务；（7）处

置不合格产品或不符合要求的服务；（8）采购资料归档。

54.D

解析：原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾

期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补

缺陷的义务。故不可索赔，反而可能需要向发包人支付逾期竣工违约金。

55.C

预警级别安全状况信号标准

I级特别严重红

II级严重橙

HI级上升黄

IV级正常蓝

解析:

56.B

解析:2021/2020教材P7D

在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内，并

进一步寻求最大程度的成本节约。

57.A

解析：对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执

行外，还应由专业技术人员编制专项施工方案或作业指导书，经施工单位技术负责人、项

目总监理工程师、建设单位项目负责人审阅签字后执行。

58.D

解析：2021教材P25r252/2020教材P250

减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动

源上，或改变振