2025版数据中心设施建设施工合同范本046602篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心设施建设施工合同范本04660本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人1.6合同签订目的2.合同主体2.1当事人名称、地址、法定代表人2.2当事人资质证明2.3当事人授权代表3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资3.5项目工期4.施工内容4.1施工范围4.2施工图纸4.3施工规范4.4施工工艺4.5施工质量要求5.施工进度5.1施工计划5.2施工节点5.3施工进度管理5.4施工变更6.施工组织6.1施工组织机构6.2施工人员6.3施工设备6.4施工材料7.施工安全与环境保护7.1施工安全7.2环境保护7.3应急预案8.合同价款8.1合同总价8.2工程量清单8.3付款方式8.4付款进度9.合同履行9.1施工进度9.2质量控制9.3工程验收9.4保修责任10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：合同签订证明文件14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024版数据中心设施建设施工合同1.2合同编号：2024DCFS046601.3合同签订日期：2024年5月1日1.4合同签订地点：市区路号1.5合同双方当事人1.5.1甲方（建设单位）：数据中心有限公司1.5.2乙方（施工单位）：建筑工程有限公司1.6合同签订目的：为明确双方在数据中心设施建设施工过程中的权利和义务，确保工程质量和进度，特签订本合同。2.合同主体2.1当事人名称、地址、法定代表人2.1.1甲方2.1.1.1名称：数据中心有限公司2.1.1.2地址：市区路号2.1.1.3法定代表人：2.1.2乙方2.1.2.1名称：建筑工程有限公司2.1.2.2地址：市区路号2.1.2.3法定代表人：2.2当事人资质证明2.2.1甲方具备国家规定的数据中心建设相关资质。2.2.2乙方具备国家规定的建筑工程施工相关资质。2.3当事人授权代表2.3.1甲方授权代表：2.3.2乙方授权代表：赵六3.项目概况3.1项目名称：数据中心设施建设项目3.2项目地点：市区路号3.3项目规模：占地面积5000平方米，建筑面积30000平方米3.4项目投资：人民币壹亿元整3.5项目工期：自合同签订之日起12个月4.施工内容4.1施工范围：包括但不限于土建、电气、空调、消防、安防等工程4.2施工图纸：详见附件一4.3施工规范：按照国家相关施工规范执行4.4施工工艺：采用先进、合理的施工工艺4.5施工质量要求：达到国家质量验收标准5.施工进度5.1施工计划：详见附件二5.2施工节点：按合同约定的时间节点进行5.3施工进度管理：甲方负责监督施工进度，乙方负责实施进度计划5.4施工变更：如需变更，双方应协商一致，并签订变更协议6.施工组织6.1施工组织机构：详见附件三6.2施工人员：具备相关资质和经验6.3施工设备：符合施工要求，并具备相关资质6.4施工材料：符合国家相关标准和质量要求8.合同价款8.1合同总价：人民币壹亿元整，大写：壹亿元整8.2工程量清单：详见附件二8.3付款方式：8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。8.3.2进度款：根据施工进度，每月支付合同价款的20%，分四次支付。8.3.3验收款：工程竣工验收合格后30日内，甲方支付合同价款的30%作为验收款。8.3.4竣工结算款：工程竣工结算审核完毕后30日内，甲方支付合同价款的30%作为竣工结算款。8.3.5保修金：合同价款的5%作为保修金，保修期满无质量问题后30日内无息退还。8.4付款进度：8.4.1预付款支付：合同签订后5个工作日内支付。8.4.2进度款支付：每月25日前支付上月20日至本月24日的工程进度款。8.4.3验收款支付：验收合格后30日内支付。8.4.4竣工结算款支付：结算审核完毕后30日内支付。8.4.5保修金支付：保修期满无质量问题后30日内支付。9.合同履行9.1施工进度：乙方应严格按照施工计划进行施工，确保按期完成工程。9.2质量控制：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。9.3工程验收：工程完工后，双方应按照合同约定进行验收。9.4保修责任：乙方在工程保修期内负责解决工程质量问题。10.合同变更与解除10.1变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。10.2变更程序：变更内容应以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。10.3.1合同一方严重违约；10.3.2因不可抗力导致合同无法履行；10.3.3经双方协商一致。10.4解除程序：解除合同应以书面形式通知对方，并自通知之日起生效。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付款项等。11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿：具体赔偿标准由双方协商确定，并在合同中明确。12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构：双方同意选择市仲裁委员会作为争议解决机构。12.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同终止13.1终止条件：合同履行完毕或因双方协商一致或其他法定原因终止。13.2终止程序：合同终止应以书面形式通知对方，并自通知之日起终止。13.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：施工组织机构14.4附件四：合同签订证明文件14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方委托，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2.1合同双方当事人的员工或代理人；15.1.2.2合同双方当事人的关联企业或子公司；15.1.2.3合同双方当事人及其关联企业或子公司的股东、董事、监事、高级管理人员。15.2第三方介入的授权15.2.1甲乙双方在合同中明确约定需要第三方介入的服务内容、服务期限、费用及支付方式。15.2.2甲乙双方应共同签署授权书，授权第三方代表其进行相关服务。15.3第三方的责任与权利15.3.1第三方应按照合同约定提供专业、客观、公正的服务。15.3.2第三方有权根据合同约定收取服务费用，费用支付方式由甲乙双方与第三方协商确定。15.3.3第三方在提供服务过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，有权向甲乙双方提出警告或终止服务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：第三方为甲方提供咨询服务，甲方应向第三方支付服务费用，并对第三方的服务成果负责。15.4.2第三方与乙方的关系：第三方为乙方提供监理、检测等服务，乙方应向第三方支付服务费用，并对第三方的服务成果负责。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：16.1.1第三方在提供服务过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不超过合同总价款的X%。16.1.2第三方在提供服务过程中，因不可抗力等原因造成的损失，其责任限额由双方协商确定。16.1.3第三方在提供服务过程中，因违反法律法规造成的损失，其责任限额由第三方自行承担。16.2第三方的责任限额计算方式16.2.1第三方的责任限额按合同总价款的百分比计算，具体比例由甲乙双方在合同中约定。16.2.2第三方的责任限额计算公式：责任限额=合同总价款×X%16.3第三方的责任免除16.3.1第三方在提供服务过程中，如因甲方或乙方提供的资料不准确、不完整等原因造成的损失，第三方不承担责任。16.3.2第三方在提供服务过程中，如因甲方或乙方违反合同约定造成的损失，第三方不承担责任。16.4第三方的责任追偿16.4.1第三方在承担责任后，有权向甲乙双方追偿相应的损失。16.4.2第三方追偿的具体方式由双方在合同中约定。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方介入的变更17.1.1如需变更第三方介入的服务内容、服务期限、费用等，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。17.1.2第三方应在收到变更通知后X日内，确认变更内容并执行。17.2第三方介入的解除17.2.1.1第三方无法继续履行合同约定的服务；17.2.1.2第三方违反合同约定，严重损害甲乙双方利益；17.2.1.3因不可抗力等原因导致合同无法履行。17.2.2第三方介入的解除程序：17.2.2.1甲乙双方协商一致，书面通知第三方解除合同；17.2.2.2第三方应在收到解除通知后X日内，完成剩余工作并撤离现场。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：详细、准确的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明：施工图纸是施工的重要依据，应确保图纸的完整性和准确性。2.附件二：工程量清单要求：按照国家相关标准编制，详细列出工程量及单价。说明：工程量清单是计算合同价款的基础，应确保清单的准确性和完整性。3.附件三：施工组织机构要求：明确各岗位职责、人员配备及联系方式。说明：施工组织机构是确保施工顺利进行的重要保障，应确保组织机构的完整性和有效性。4.附件四：合同签订证明文件要求：包括合同签订双方的法定代表人签字、公司盖章及见证人签字等。说明：合同签订证明文件是合同生效的证明，应确保文件的合法性和有效性。5.附件五：其他相关文件要求：包括但不限于设计变更通知、施工进度报告、验收报告、保修证书等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要文件，应确保文件的完整性和及时性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的Y%作为违约金。示例：若合同约定工期为12个月，乙方延迟一个月完成工程，则应支付合同总价款的Y%作为违约金。2.违约行为：乙方施工质量不合格责任认定标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。3.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定标准：甲方应按照合同约定的时间和比例支付款项，如未按时支付，甲方应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。示例：若甲方逾期支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。4.违约行为：第三方未能履行合同约定责任认定标准：第三方在提供服务过程中，如未能履行合同约定，应按照合同约定承担相应的责任。示例：若第三方未能按时完成检测工作，应按照合同约定承担违约责任。5.违约行为：不可抗力导致的合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决，尽量减少损失。示例：如遇自然灾害等原因导致施工中断，甲乙双方应协商确定后续施工方案。全文完。2024版数据中心设施建设施工合同范本046602合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心设施建设施工过程中的权利、义务和责任，确保数据中心设施建设施工的顺利进行，保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定，经双方友好协商达成一致，签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指为提供数据处理、存储、备份、恢复等服务的场所，包括机房、配电室、消防设施等。2.施工：指乙方按照甲方要求，对数据中心设施进行安装、调试、验收等全过程。3.2关键词解释1.甲方：指本合同中委托乙方进行数据中心设施建设施工的一方。2.乙方：指本合同中承接数据中心设施建设施工任务的一方。3.工程量：指数据中心设施建设施工过程中所需完成的工作量。4.工期：指数据中心设施建设施工完成的时间期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心设施建设施工任务。2.甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款及有关费用。3.甲方应配合乙方进行现场施工，提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心设施建设施工任务。2.乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款及有关费用。3.乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全、文明施工。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，进行数据中心设施建设施工，包括但不限于设备安装、调试、验收等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕；2.双方协商一致解除合同；3.出现不可抗力因素，导致合同无法履行。6.3终止程序2.出现不可抗力因素，导致合同无法履行，应及时向对方报告，并按国家有关法律法规进行处理。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，甲方应按照合同约定支付乙方剩余工程款及有关费用；2.合同终止后，双方应按照国家有关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程款：包括但不限于设备采购费、安装费、调试费、验收费等。2.人工费：包括但不限于施工人员工资、管理费、培训费等。3.材料费：包括但不限于建筑材料、设备配件、耗材等费用。4.临时设施费：包括但不限于临时工棚、施工围挡、施工材料堆场等费用。5.其他费用：包括但不限于交通费、通信费、保险费、税费等。7.2支付方式7.3支付时间7.4支付章件1.甲方支付款项时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于发票、收据等。2.乙方在收到款项后，应及时出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约2.若甲方未能履行合同约定的其他义务，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约2.若乙方施工质量不达标，应负责修复或重新施工，并承担相应的费用。3.若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。2.赔偿金额的支付方式应与合同约定的支付方式一致。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密。2.数据中心设施建设施工过程中的技术秘密。3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露或以任何方式使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.罢工导致材料供应中断。3.政府政策变动导致施工许可被撤销。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解1.双方可申请第三方的调解。2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.若协商和调解不成，双方可提交仲裁或诉讼解决。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。2.经双方协商一致，合同的权利和义务可以转让。12.2不得转让的情形1.合同中明确不得转让的权利和义务。2.法律法规禁止转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心设施建设施工过程中涉及的技术、商业秘密的所有权。2.乙方在合同履行期间及合同终止后，未经甲方书面同意，不得将涉及甲方秘密的信息泄露给任何第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对甲方违反合同约定行为提出异议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.修改或补充的内容成为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的内容不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保数据中心设施建设施工的顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时提供必要的资料、条件和支持。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等形式保持沟通和协调。2.双方应按照对方的合理要求，提供必要的协助和支持。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心设施建设施工的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款1.本合同中未列明的增减条款，应由双方另行协商一致，并以书面形式补充。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：合同副本份数：甲方（份数）：____份乙方（份数）：____份附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的数据中心设施建设施工图纸及设计文件。2.乙方提供的施工方案及施工组织设计。3.乙方提供的施工人员名单及资质证明。4.甲方提供的施工场地相关资料。5.双方协商一致的其他附件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项，经催告后仍未支付。未按合同约定提供施工场地及相关资料。违反保密条款，泄露乙方商业秘密。2.乙方违约：施工质量不达标，未按约定进行修复或重新施工。违反保密条款，泄露甲方商业秘密。违约行为的认定：由双方协商确定，或由第三方专业机构进行评估。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指一方违约时，应向另一方支付的一定金额的金钱。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应及时沟通，协商一致后修改合同相关条款，并调整工期。2.问题：施工过程中出现材料供应不足。解决办法：乙方应