建设工程施工合同范本参考(2025年)

合同编号：__________1.名称：__________

2.地址：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系方式：__________1.名称：__________

2.地址：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系方式：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计和施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程质量标准：__________

6.工程工期：__________二、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款和竣工结算款。（2）甲方应按照合同约定，提供施工所需的场地、材料、设备等。（3）甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等手续。（4）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方按照合同约定进行施工。（5）甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或罚款。2.乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时完成工程，并保证工程质量。（2）乙方应按照合同约定，遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定，确保施工安全。（3）乙方应按照合同约定，尊重甲方的工作人员，维护甲方的合法权益。（4）乙方应按照合同约定，承担工程保修责任。（5）乙方有权根据合同约定，对甲方进行奖励或罚款。三、合同价格1.合同总价：__________元（大写：____________________________元整）。2.合同价格包括：__________3.合同价格不包括：__________4.合同价格的调整：__________四、支付方式1.甲方按照乙方实际完成的工程量，及时向乙方支付工程进度款。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方按照合同约定进行审核。3.甲方应在竣工结算报告审核无误后__________日内，向乙方支付竣工结算款。五、工期延误1.因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定，向甲方支付违约金。2.因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定，向乙方支付违约金。六、违约责任1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.双方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的保修责任之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和材料设备清单

4.工程质量标准和验收规范

5.安全生产规定和安全管理方案

6.保修条款和保修责任说明

7.工程进度计划和施工计划

8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

2.乙方未按照合同约定遵守国家法律法规和安全生产规定，导致施工安全事故。

3.乙方未按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等，导致工程无法顺利进行。

4.甲方未按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款，导致乙方施工受阻。

5.甲方未按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等，导致乙方施工受阻。

6.甲方未按照合同约定对乙方进行监督和检查，导致工程质量问题。

7.双方未按照合同约定履行其他义务，导致合同目的无法实现。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托人，为建设单位的法人或其他组织。

2.乙方：指合同中指定的被委托人，为具有相应资质和能力的设计和施工单位。

3.工程：指合同中约定的建设项目，包括设计、施工、验收等环节。

4.工期：指合同中约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日起的时间段。

5.工程进度款：指根据乙方实际完成的工程量，甲方按照合同约定支付的款项。

6.竣工结算款：指工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方按照合同约定支付的款项。

7.违约金：指一方未履行合同约定，应向对方支付的违约责任金额。

8.保修责任：指乙方在工程竣工验收合格后，按照合同约定对工程进行保修的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。

3.合同履行过程中产生的争议：双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.合同变更：如合同内容需要变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、变更价款等事项。

5.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利电力等。

2.适用于设计和施工单位具有相应