大棚建设工程合同2025年

大棚建设工程合同2025年通用合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系方式：代表人：乙方：（全称）地址：联系方式：代表人：鉴于甲方愿意委托乙方进行大棚建设工程，并且乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求，结合工程特点，制定详细的施工方案和施工进度计划，并报甲方审批。2.2乙方应严格按照国家及地方相关工程质量标准和规范进行施工，保证工程质量。2.3工程验收合格标准：__________第三条工程进度3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况，应及时通知甲方。第四条工程造价4.1乙方向甲方提供的工程报价为：__________元（大写：__________元整）。4.2工程款的支付方式及支付时间：__________第五条材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料质量。5.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条技术支持和售后服务6.1乙方应提供技术支持，确保甲方能够正确使用和维护工程。6.2工程验收合格后，乙方应提供一定期限的售后服务，如保修、维护等。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。7.2乙方如因施工质量问题导致工程不合格，应负责返工、维修，并承担因此产生的费用。7.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。第八条争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.大棚建设工程设计方案2.工程材料清单3.施工进度计划4.工程质量标准规范5.工程报价单6.主要材料供应合同7.技术支持与售后服务协议8.违约金计算公式说明9.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方提供材料质量不合格，视为违约。5.双方未能通过协商解决争议，需提交法院诉讼。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》的相关规定。2.大棚建设工程：指搭建用于种植植物的棚舍及相关设施的建设项目。3.违约金：指一方不履行合同义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。4.争议解决：指双方在合同执行过程中产生的纠纷通过协商、调解或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：与乙方沟通，要求制定补救措施并监督执行。2.工程质量问题：要求乙方按照标准进行整改或返工，并承担相应费用。3.材料供应问题：与甲方或材料供应商协商，确保材料及时供应且质量合格。4.技术支持不足：要求乙方加强技术支持，提供操作培训或维修服务。5.争议产生：尝试协商解决，协商不成时提交法院诉讼。五、所有应用场景：1.农业种植：用于种植蔬菜、花卉等植物，提供适宜的生长环境。2.养殖业：用于养殖昆虫、鱼类等动物，提供适宜