二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（业主方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方（施工方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景本合同背景系甲方计划在________________地区投资建设一幢商业综合体，为了实现商业综合体的美观性和实用性，甲方拟委托乙方进行墙砖地砖一体化设计施工。2.2目的本合同的目的在于明确甲乙双方在墙砖地砖一体化设计施工过程中的权利、义务及责任，确保商业综合体墙砖地砖一体化设计施工的质量、进度和安全性，保障双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语在本合同中，“墙砖”指用于墙面装饰的瓷砖；“地砖”指用于地面装饰的瓷砖；“一体化设计施工”指墙砖与地砖在材质、色彩、规格等方面的统一设计，同时进行施工。3.2关键词解释设计：指乙方根据甲方提供的商业综合体设计方案，进行墙砖与地砖的一体化设计，包括图案、颜色、规格等；施工：指乙方按照设计要求，对墙砖与地砖进行施工，确保工程质量；材料供应：指乙方负责提供合同规定的墙砖与地砖等材料；质量验收：指甲方对乙方施工完成后的墙砖与地砖进行质量检查，合格后方可交付使用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同规定的时间、质量、标准完成墙砖地砖一体化设计施工；甲方有权对乙方提供的设计方案进行审查和提出修改意见；甲方有权对乙方提供的材料进行检验，不合格的有权要求乙方更换；甲方有权在合同履行过程中对乙方的施工质量进行监督和检查；甲方有义务按时向乙方支付设计施工款项。4.2乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照合同规定提供相关设计资料和施工条件；乙方有权要求甲方按照合同规定支付设计施工款项；乙方有义务按照甲方的要求完成墙砖地砖一体化设计施工；乙方有义务按照合同规定的质量标准进行施工；乙方有义务按照合同规定的时间完成设计施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的设计施工期限为：自合同签订之日起_________个工作日内完成。5.2合同履行地点本合同约定的设计施工地点为：________________5.3合同履行方式乙方应在合同约定的期限内，按照设计要求，完成墙砖与地砖的一体化设计施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满；2.甲方因故提前终止合同；3.乙方因故提前终止合同；4.由于不可抗力原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议；2.任何一方提前终止合同，应提前_________个工作日通知对方；3.合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同规定完成剩余的设计施工任务；2.双方应按照合同约定处理合同终止后的款项结算和财产交接事宜；3.合同终止不影响双方已经发生的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成设计费用：根据甲方提供的设计要求，乙方进行的一体化设计费用；材料费用：包括墙砖、地砖等材料的采购、运输、安装等费用；施工费用：包括人工费、机械费、施工管理费等；其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式预付款：合同签订后_________个工作日内，甲方支付合同总金额的_________%作为预付款；进度款：在乙方完成设计施工的每个阶段，甲方根据实际完成情况支付相应比例的进度款；结算款：合同完成后，甲方根据最终验收结果支付剩余款项；保修金：合同签订后，甲方支付合同总金额的_________%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。7.3支付时间预付款：合同签订后_________个工作日内；进度款：每个阶段完成后_________个工作日内；结算款：合同完成后_________个工作日内；保修金：合同签订后_________个工作日内。7.4支付条件设计图纸及施工方案；材料采购清单及质量证明；施工进度报告；质量验收报告；其他合同约定文件。八、违约责任8.1甲方违约如甲方未能按照合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的_________%。8.2乙方违约如乙方未能按照合同约定完成设计施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_________%。8.3赔偿金额和方式如任何一方违约，除支付违约金外，还应承担由此给对方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和合理费用。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸、施工方案等信息均属保密范围。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件自然灾害：地震、洪水、台风等；战争：战争、军事冲突等；政府行为：政府禁令、政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同义务的，应及时通知对方，并提供相关证明；2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的问题，如协商不成，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例地震导致施工中断；政府政策变动导致材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形合同项下的义务或权利涉及国家秘密、商业秘密等；合同项下的义务或权利涉及他人权益；法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对商业综合体墙砖地砖一体化设计施工成果的所有权，乙方不得未经甲方同意擅自复制、转让或用于其他项目。13.2特殊权力保留在合同履行期间，如因设计变更或施工条件变化，甲方保留对设计方案进行调整的权力，乙方应无条件配合。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充，均应以书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改或补充作为合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同确保设计施工的顺利进行。15.2协作与配合方式双方应按照合同约定，及时沟通，共同解决设计施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何与合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章确认。十七、签字、日期、盖章甲方（业主方）：（签字）________________（日期）________________（盖章）________________乙方（施工方）：（签字）________________（日期）________________（盖章）________________见证人：（签字）________________（日期）________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的商业综合体设计方案；2.乙方提供的一体化设计图纸及施工方案；3.材料采购清单及质量证明；4.施工进度报告；5.质量验收报告；6.合同修改和补充协议；7.争议解决相关文件；8.不可抗力事件证明文件；9.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定违约；未按时提供设计资料和施工条件，认定违约；隐瞒或提供虚假信息，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定完成设计施工任务，认定违约；施工质量不符合合同约定，认定违约；未按合同约定进行材料供应，认定违约；未按时提交相关文件，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指因一方违约而应向对方支付的一定金额的金钱。3.仲裁：指双方在争议发生后，自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，请求法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更导致施工进度延误。解决办法：双方应立即协商，调整施工计划，确保工程进度。2.问题：材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：乙方应提前向甲方报告材料供应情况，甲方应协调供应商确保材料及时供应。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，甲方有权要求乙方重新施工直至合格。4.问题：不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法：双方应按照合同约定处理，如协商不成，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的设计咨询服务，确保设计方案的合理性和可行性；第三方应保证设计图纸的质量，对因设计错误导致的施工问题承担责任；第三方应按时完成设计任务，不得无故拖延。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的设计资料和施工条件；第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付设计费用；第三方有权对设计方案的修改提出意见和建议。3.第三方义务：第三方应保守甲方和乙方的商业秘密；第三方应遵守合同约定，不得泄露设计图纸和施工方案；第三方应配合甲方和乙方完成设计施工工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款；乙方有权要求甲方提供施工所需的材料；乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助。2.乙方利益条款：甲方应确保乙方在合同履行期间享有合理的利润空间；甲方应保证乙方在施工过程中的合法权益不受侵害；甲方应承担因甲方原因导致的乙方损失。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；如甲方未提供施工所需的材料，乙方有权要求甲方承担责任；甲方不得因乙方施工过程中的合理损耗而追究乙方责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成设计施工任务；甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量验收报告；甲方有权对乙方提供的材料进行检验。2.甲方利益条款：乙方应确保设计施工质量符合甲方要求；乙方应按照甲方要求进行施工，不得擅自更改设计方案；甲方享有对设计施工成果的所有权。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按合同约定完成设计施工任务，乙方应承担违约责任，并支付违约金；如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责返工，并承担相应费用；乙方不得未经甲方同意擅自转让合同，否则承担相应责任。全文完。二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同目的二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目工期2.5项目质量要求三、设计内容3.1设计原则3.2设计标准3.3设计阶段3.4设计成果3.5设计费用及支付方式四、施工内容4.1施工范围4.2施工质量要求4.3施工进度4.4施工安全措施4.5施工环境保护措施五、材料及设备5.1材料品牌及规格5.2材料供应责任5.3设备品牌及规格5.4设备供应责任六、施工图纸与技术规范6.1施工图纸提供方式6.2技术规范要求6.3图纸会审及交底七、合同价格及支付方式7.1合同价格7.2支付方式7.3预付款7.4进度款7.5结算款7.6保修金八、工期及进度管理8.1工期要求8.2进度计划8.3进度变更8.4工期延误责任九、质量控制与验收9.1质量控制标准9.2验收程序9.3验收标准9.4验收不合格处理十、违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3甲方违约责任10.4乙方违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用十二、合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任十三、其他13.1合同附件13.2合同解释13.3合同变更十四、合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理合同编号2025001一、合同概述1.1合同名称：二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工合同1.2合同双方：甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]1.3合同签订时间：[签订日期]1.4合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效1.5合同目的：明确甲乙双方在二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工过程中的权利、义务和责任二、项目概述2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点：[项目地址]2.3项目面积：[项目总面积]2.4项目工期：[具体工期]2.5项目质量要求：符合国家相关质量标准及甲方要求三、设计内容3.1设计原则：遵循国家相关设计规范，结合甲方需求进行创新设计3.2设计标准：执行[设计规范名称]及甲方特殊要求3.3设计阶段：包括方案设计、施工图设计、设计交底等3.4设计成果：提供完整的设计图纸、设计说明及设计变更通知3.5设计费用及支付方式：[设计费用]分[次数]期支付，具体支付时间及金额详见附件四、施工内容4.1施工范围：包括墙砖、地砖的铺设、辅料供应、施工管理等4.2施工质量要求：符合国家相关质量标准及甲方要求4.3施工进度：[具体施工进度安排]4.4施工安全措施：严格按照国家及地方安全规范执行，确保施工安全4.5施工环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响五、材料及设备5.1材料品牌及规格：[材料品牌及规格]5.2材料供应责任：乙方负责材料采购、运输、验收及保管5.3设备品牌及规格：[设备品牌及规格]5.4设备供应责任：乙方负责设备采购、运输、安装及调试六、施工图纸与技术规范6.1施工图纸提供方式：乙方在施工前提供完整施工图纸6.2技术规范要求：执行国家及地方相关技术规范6.3图纸会审及交底：在施工前组织图纸会审，对施工人员进行技术交底七、合同价格及支付方式7.1合同价格：[合同总价]7.2支付方式：1.预付款：合同签订后[预付款比例]%作为预付款，于[预付款支付日期]支付2.进度款：根据施工进度分[次数]期支付，具体支付时间及金额详见附件3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方在[结算时间]内支付结算款4.保修金：合同总价[保修金比例]%作为保修金，在工程竣工验收合格后[保修金支付日期]支付7.3预付款1.预付款金额：[预付款金额]2.预付款支付日期：[预付款支付日期]7.4进度款1.进度款支付节点：[进度款支付节点]2.进度款支付金额：[进度款支付金额]3.进度款支付日期：[进度款支付日期]7.5结算款1.结算款金额：[结算款金额]2.结算款支付日期：[结算款支付日期]7.6保修金1.保修金金额：[保修金金额]2.保修金支付日期：[保修金支付日期]八、工期及进度管理8.1工期要求：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务8.2进度计划：乙方应编制详细的施工进度计划，并经甲方审核批准8.3进度变更：因设计变更、材料供应等原因导致工期延误，双方应协商一致后调整进度计划8.4工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失九、质量控制与验收9.1质量控制标准：执行国家相关质量标准及甲方要求9.2验收程序：施工完成后，乙方应组织自检，并通知甲方进行验收9.3验收标准：符合国家相关质量标准及甲方要求9.4验收不合格处理：验收不合格的部分，乙方应无条件返工，直至合格十、违约责任10.1设计方违约责任：设计方未按时完成设计任务，应支付违约金10.2施工方违约责任：施工方未按时完成施工任务，应支付违约金，并赔偿甲方损失10.3甲方违约责任：甲方未按时支付款项，应支付滞纳金10.4乙方违约责任：乙方未按合同要求提供材料或设备，应承担相应的违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁11.2争议解决机构：[仲裁机构名称]11.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担十二、合同解除12.1合同解除条件：因不可抗力、一方违约等原因导致合同无法履行时，双方可解除合同12.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知另一方，并说明理由12.3合同解除后的责任：解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任十三、其他13.1合同附件：包括设计图纸、施工图纸、技术规范、进度计划、付款计划等13.2合同解释：本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行13.3合同变更：本合同经双方协商一致，可进行变更，变更内容作为合同附件十四、合同生效及终止14.1合同生效条件：双方签字盖章后，本合同生效14.2合同终止条件：合同约定的工程完成，验收合格，款项结清后，合同终止[甲方全称]（盖章）：[乙方全称]（盖章）：[甲方代表签字]：[乙方代表签字]：[日期]：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权条款说明：甲方在项目决策中拥有最终决定权，包括但不限于设计方案的确定、材料选择、施工方案的批准等。1.2甲方监督权条款说明：甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。1.3甲方变更权条款说明：甲方有权根据项目实际情况和需求，对设计或施工方案提出变更要求，乙方应积极配合。1.4甲方付款进度条款说明：甲方应根据工程进度和合同约定，按时支付乙方款项，确保乙方有足够的资金完成工程。1.5甲方验收权条款说明：甲方有权对施工完成后的工程进行验收，验收合格后方可进行下一步工作。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：乙方在项目实施过程中拥有主导权，包括但不限于设计方案的执行、材料采购、施工进度的安排等。2.2乙方建议权条款说明：乙方有权对甲方提出的设计方案或要求提出建议，甲方应予以考虑。2.3乙方质量控制条款说明：乙方应确保工程质量和施工安全，对施工过程中的质量问题负责整改。2.4乙方进度保证条款说明：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.5乙方材料采购权条款说明：乙方有权选择合适的材料供应商，确保材料质量满足工程要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介职责条款说明：第三方中介在合同中应明确其职责，包括但不限于工程监理、质量验收、进度监督等。3.2中介费用条款说明：中介费用由甲方承担，具体金额和支付方式在合同中明确。3.3中介协调权条款说明：第三方中介有权协调甲乙双方的关系，确保项目顺利进行。3.4中介报告权条款说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程报告，包括工程进度、质量状况、费用使用等情况。3.5中介争议解决权条款说明：第三方中介在甲乙双方发生争议时，有权提出解决方案，协助双方达成一致。3.6中介责任条款说明：第三方中介应承担因其工作失误导致的损失责任，包括但不限于工程延误、质量不合格等。3.7中介保密条款说明：第三方中介应遵守合同保密条款，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸及说明2.施工图纸及说明3.技术规范及标准4.进度计划表5.付款计划表6.材料及设备清单7.甲方提供的场地及设施清单8.乙方提交的施工方案及安全措施9.甲方和乙方签订的保密协议10.争议解决协议11.合同变更记录12.验收报告13.保修承诺书14.中介服务协议（如有）二、违约行为及认定：2.1违约行为：乙方未按时完成设计或施工任务甲方未按时支付款项乙方提供的材料或设备不符合合同要求甲方要求变更设计或施工方案，乙方未及时响应乙方未按约定进行自检和验收中介未履行合同约定的职责2.2违约行为的认定：乙方未按时完成设计或施工任务，经甲方书面通知后仍未按时完成，视为违约甲方未按时支付款项，每逾期一日，应支付相应滞纳金乙方提供的材料或设备不符合合同要求，经甲方验收不合格，视为违约甲方要求变更设计或施工方案，乙方未在约定时间内提出解决方案，视为违约乙方未按约定进行自检和验收，导致工程延误或质量问题，视为违约中介未履行合同约定的职责，导致工程延误或质量问题，视为违约三、法律名词及解释：3.1合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.2违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.3仲裁：指当事人根据他们之间达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.4不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.5滞纳金：指因逾期履行合同义务而应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：4.1问题：设计变更频繁，导致工期延误。解决办法：建立设计变更审批流程，确保变更的合理性和必要性。4.2问题：材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：提前制定材料采购计划，与供应商签订供货合同，确保材料供应。4.3问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：严格执行质量管理制度，发现问题及时整改，确保工程质量。4.4问题：甲方未按时支付款项。解决办法：加强沟通，了解甲方资金状况，协商解决付款问题。五、所有应用场景：5.1新建商业综合体墙砖地砖一体化设计施工项目5.2改造或扩建的商业综合体墙砖地砖一体化设计施工项目5.3住宅小区墙砖地砖一体化设计施工项目5.4公共设施墙砖地砖一体化设计施工项目全文完。二零二五年度商业综合体墙砖地砖一体化设计施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计要求3.1设计风格3.2材料选择3.3设计图纸3.4设计变更4.施工要求4.1施工工艺4.2施工质量4.3施工进度4.4施工安全5.材料供应5.1材料品牌5.2材料规格5.3材料价格5.4材料验收6.工程款支付6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.争议解决7.1争议处理方式7.2争议解决机构8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1设计图纸11.2材料清单11.3其他相关文件12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：房地产开发有限公司甲方地址：市区路号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方乙方名称：建筑装饰工程有限公司乙方地址：市区路号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称商业综合体墙砖地砖一体化设计施工项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积：10万平方米墙砖面积：8万平方米地砖面积：2万平方米2.4项目工期合同工期：自合同签订之日起6个月3.设计要求3.1设计风格现代简约风格3.2材料选择墙砖：选用国内知名品牌，质量符合国家标准地砖：选用国内知名品牌，质量符合国家标准3.3设计图纸乙方需在合同签订后30日内提交完整的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3.4设计变更设计变更需经双方协商一致，并由乙方出具变更图纸及说明。4.施工要求4.1施工工艺严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。4.2施工质量墙砖、地砖铺设平整，无空鼓、裂缝等现象，表面清洁。4.3施工进度按合同工期分阶段完成施工任务，具体进度安排详见附件。4.4施工安全施工现场必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。5.材料供应5.1材料品牌墙砖：品牌地砖：品牌5.2材料规格墙砖：尺寸为600mm×600mm地砖：尺寸为800mm×800mm5.3材料价格墙砖：每平方米元地砖：每平方米元5.4材料验收材料到货后，双方共同验收，确认材料质量符合合同要求。6.工程款支付6.1预付款合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。6.2进度款施工过程中，每完成一个阶段的施工任务，甲方支付乙方该阶段合同总价的20%作为进度款。6.3结算款工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的40%作为结算款。6.4保修金8.争议解决8.1争议处理方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构双方同意将争议提交至市区仲裁委员会仲裁解决。9.违约责任9.1甲方违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的千分之二的违约金。9.2乙方违约责任若乙方未按合同约定完成设计或施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的千分之二的违约金。若乙方造成工程质量问题，应承担相应的修复责任和赔偿责任。10.保密条款10.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为双方保密内容。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。10.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同；（4）合同约定的其他终止条件。12.合同附件12.1设计图纸12.2材料清单12.3施工进度计划12.4其他相关文件13.合同变更13.1变更条件任何一方提出变更，应提前30日书面通知对方。13.2变更程序变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。13.3变更内容变更内容包括但不限于工程范围、设计要求、材料规格、工期、工程款支付等。14.其他约定事项14.1通知本合同项下的通知应以书面形式发送，并按照合同约定的地址进行送达。14.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同签署本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.设计咨询与审查；2.材料采购与供应；3.施工监理与质量控制；4.工程验收与评估；5.争议调解与仲裁。15.3第三方选择甲乙双方均有权根据项目需要，选择合适的第三方进行介入。第三方选择后，应书面通知对方，并取得对方的同意。15.4第三方责任15.4.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任。第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：设计咨询与审查：万元；材料采购与供应：万元；施工监理与质量控制：万元；工程验收与评估：万元；争议调解与仲裁：万元。15.4.2第三方责任免除因不可抗力导致合同无法履行；因甲乙双方原因导致合同无法履行；因第三方无法预见、避免或克服的情况导致合同无法履行。15.5第三方权利15.5.1第三方权利行使要求甲乙双方提供必要的资料和