版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度外墙粉刷施工售后服务合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________2.乙方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定,并经双方充分协商一致。三、定义与解释3.1专业术语(1)外墙粉刷:指对建筑物外墙进行涂料、抹灰等装饰性处理。(2)售后服务:指在工程交付使用后,乙方为甲方提供的维修、保养、咨询等服务。3.2关键词解释(1)合同期限:本合同自双方签字之日起生效,至二零二五年度外墙粉刷施工完成并验收合格之日止。(2)工程质量:指外墙粉刷施工质量应符合国家相关标准及设计要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成外墙粉刷施工。(2)甲方有权要求乙方提供优质的售后服务,确保工程质量和使用效果。(3)甲方应按时支付工程款,并配合乙方完成施工。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成外墙粉刷施工。(2)乙方应确保施工质量,达到国家相关标准及设计要求。(3)乙方应提供优质的售后服务,对工程出现的问题进行及时维修和保养。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同约定的期限内完成外墙粉刷施工,具体时间以双方协商一致为准。5.2合同履行地点外墙粉刷施工地点为甲方指定的建筑物外墙。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用合理的施工方案,确保施工质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格。(2)合同约定的售后服务期限届满。6.3终止程序(1)合同到期前,双方应协商确定是否续签合同。(2)如一方要求终止合同,应提前一个月书面通知对方。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,并将相关资料移交给甲方。(2)双方应按照合同约定,结算剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括材料费、人工费、机械费等,具体金额以双方协商确定的施工预算为准。(2)设计费用:如甲方要求乙方提供设计服务,则设计费用另行计算。(3)售后服务费用:包括保修期内维修、保养等服务的费用。7.2支付方式(1)施工费用:甲方应在施工开始前支付合同总价款的30%作为预付款;施工过程中,根据工程进度支付合同总价款的60%;工程验收合格后,支付剩余的10%作为质保金。(2)设计费用:如甲方要求乙方提供设计服务,甲方应在签订设计合同时支付设计费用的50%,设计完成后支付剩余的50%。(3)售后服务费用:甲方应在签订售后服务合同时支付年度服务费用的50%,年度结束后支付剩余的50%。7.3支付时间(1)施工费用:预付款应在施工前5个工作日内支付;进度款应在工程进度达到约定的节点后5个工作日内支付;质保金应在工程验收合格后30个工作日内支付。(2)设计费用:设计费用支付时间按设计合同约定执行。(3)售后服务费用:年度服务费用支付时间按售后服务合同约定执行。7.4支付条款(1)甲方应按照本合同约定的支付方式和时间,将款项支付至乙方指定的账户。(2)乙方应在收到款项后3个工作日内出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的1%。(2)甲方违反合同约定,导致工程进度延误,应向乙方支付延误工期违约金,违约金为延误工期期间合同总价款的0.5%。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。(2)乙方未按约定提供售后服务,应向甲方支付违约金,违约金为实际损失金额的1.5倍。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应以人民币计算。(2)违约金和赔偿金额的支付方式为一次性支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工无法进行。(2)政府政策调整导致施工材料价格上涨。(3)罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格受到限制。(2)合同内容涉及国家秘密。(3)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,未经甲方书面同意,乙方不得将合同权利转让给任何第三方。(2)乙方在合同履行过程中,如需变更合同主体,应经甲方书面同意。13.2特殊权力保留(1)乙方保留对施工过程中发现的设计缺陷或质量问题进行改进的权利。(2)乙方保留对售后服务过程中发现的问题进行及时处理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容,自双方签字之日起生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的资料和协助,确保合同顺利履行。(2)双方应积极配合对方进行施工和售后服务。15.2协作与配合方式(1)双方应通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通。(2)双方应按照约定的时间、地点和方式,完成相互协作事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____________________乙方(盖章):代表(签字):日期:____________________其他相关方(如有):(盖章):代表(签字):日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工预算及详细材料清单2.设计图纸及相关技术文件3.施工进度计划4.质量验收标准5.售后服务方案6.付款凭证7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明材料9.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:认定甲方未履行支付义务,应支付违约金。违反合同约定导致工程进度延误:认定甲方未履行合同义务,应支付延误工期违约金。2.乙方违约行为及认定:未按约定完成施工:认定乙方未履行施工义务,应支付违约金。未按约定提供售后服务:认定乙方未履行售后服务义务,应支付违约金及实际损失赔偿。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指合同当事人一方违反合同约定,应承担的民事责任。3.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的规定。4.争议解决:指合同当事人之间发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计缺陷。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,提出改进方案,并经甲方同意后实施。2.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,制定补救措施,并及时通知甲方。3.问题:售后服务不到位。解决办法:乙方应加强售后服务管理,提高服务质量,确保甲方满意。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时沟通,协商解决合同履行问题,或根据不可抗力条款终止合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________2.第三方职责:第三方负责提供施工所需的原材料,并保证材料质量符合合同要求。第三方负责按照合同约定的时间、地点,将原材料送达施工现场。3.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付原材料费用。第三方有权要求甲方在材料送达后进行验收。4.第三方义务:第三方应保证所提供原材料的质量,如有质量问题,应承担相应的责任。第三方应按照合同约定的时间、地点,将原材料送达施工现场。5.第三方违约责任:如第三方未能按时提供原材料,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。如第三方提供的原材料质量不符合合同要求,应承担相应的赔偿责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款和售后服务费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工场地、水电等。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余款项。2.乙方利益条款:乙方有权在合同约定的工程期限内,根据工程进度分期收取工程款。乙方有权要求甲方在售后服务期间,支付年度服务费用。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的1%。如甲方违反合同约定,导致工程进度延误,应向乙方支付延误工期违约金。甲方不得以任何理由单方面终止合同,否则应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成施工。甲方可要求乙方提供优质的售后服务,确保工程质量和使用效果。2.甲方的利益条款:甲方可根据工程进度,分期支付工程款,降低资金风险。甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余款项,确保工程质量。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未按约定完成施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。如乙方未按约定提供售后服务,应向甲方支付违约金,违约金为实际损失金额的1.5倍。乙方不得以任何理由单方面终止合同,否则应向甲方支付违约金。全文完。二零二五年度外墙粉刷施工售后服务合同1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二章合同背景及依据2.1项目背景2.2合同依据第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容第四章施工工期4.1施工期限4.2进度计划4.3延期处理第五章施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证第六章施工材料及设备6.1材料供应6.2材料验收6.3设备要求第七章施工安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理第八章售后服务8.1售后服务内容8.2售后服务期限8.3售后服务费用第九章付款方式及期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件第十章合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序第十一章违约责任11.1违约责任承担11.2违约赔偿第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:质量检验报告14.4附件四:其他相关文件合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(施工单位):名称:地址:乙方(业主方):名称:地址:1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:姓名:职务:乙方法定代表人:姓名:职务:1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:邮箱:乙方联系方式:电话:邮箱:第二章合同背景及依据2.1项目背景(此处填写项目背景信息)2.2合同依据(此处填写合同依据信息)第三章工程概况3.1工程名称二零二五年度外墙粉刷施工3.2工程地点(此处填写工程地点)3.3工程规模(此处填写工程规模信息)3.4工程内容(此处填写工程内容信息)第四章施工工期4.1施工期限自合同签订之日起至(此处填写竣工日期)4.2进度计划(此处填写进度计划信息)4.3延期处理(此处填写延期处理信息)第五章施工质量要求5.1质量标准(此处填写质量标准信息)5.2质量检验(此处填写质量检验信息)5.3质量保证(此处填写质量保证信息)第六章施工材料及设备6.1材料供应(此处填写材料供应信息)6.2材料验收(此处填写材料验收信息)6.3设备要求(此处填写设备要求信息)第七章施工安全管理7.1安全责任(此处填写安全责任信息)7.2安全措施(此处填写安全措施信息)7.3事故处理(此处填写事故处理信息)第八章售后服务8.1售后服务内容(此处填写售后服务内容)8.2售后服务期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期一年。8.3售后服务费用售后服务费用包含在合同总价中,无需另行支付。第九章付款方式及期限9.1付款方式(此处填写付款方式信息)9.2付款期限(此处填写付款期限信息)9.3付款条件(此处填写付款条件信息)第十章合同变更及解除10.1变更条件(此处填写变更条件信息)10.2变更程序(此处填写变更程序信息)10.3合同解除条件(此处填写合同解除条件信息)10.4合同解除程序(此处填写合同解除程序信息)第十一章违约责任11.1违约责任承担任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。11.2违约赔偿违约方应向守约方支付违约金,具体金额由双方协商确定。第十二章争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(此处填写争议解决机构信息)第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件(此处填写合同终止条件信息)第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:质量检验报告14.4附件四:其他相关文件甲方(施工单位)签字:日期:乙方(业主方)签字:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方责任及义务1.1.1甲方应确保工程所需材料、设备的质量符合国家相关标准和合同约定。1.1.2甲方应按时提供施工图纸和技术资料,确保乙方按期完成施工任务。1.1.3甲方应负责协调施工现场的各项工作,确保施工顺利进行。1.2乙方配合义务1.2.1乙方应按照甲方要求,及时提供施工场地、水源、电源等施工条件。1.2.2乙方应配合甲方进行施工过程中的各项检查、验收工作。1.3施工进度管理1.3.1甲方应制定详细的施工进度计划,并报乙方备案。1.3.2乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工,如遇特殊情况需调整进度,双方应协商一致。1.4工程验收1.4.1甲方应按照合同约定,组织工程验收,验收合格后方可交付使用。1.4.2乙方应在验收合格后,按照合同约定支付工程款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方责任及义务2.1.1乙方应按照甲方要求,选择合格的施工单位进行施工。2.1.2乙方应负责监督施工过程,确保工程质量符合合同约定。2.2甲方配合义务2.2.1甲方应按照乙方要求,提供施工图纸和技术资料。2.2.2甲方应协助乙方进行施工过程中的各项检查、验收工作。2.3施工进度管理2.3.1乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。2.3.2甲方应按照乙方制定的进度计划进行施工,如遇特殊情况需调整进度,双方应协商一致。2.4工程验收2.4.1乙方应按照合同约定,组织工程验收,验收合格后方可交付使用。2.4.2甲方应在验收合格后,按照合同约定支付工程款。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构责任3.1.1中介机构应具备相应的资质,确保其提供的咨询服务符合国家相关法律法规。3.1.2中介机构应按照合同约定,公正、公平地协调双方关系,维护双方合法权益。3.2中介机构义务3.2.1中介机构应协助双方进行合同谈判、签订及履行。3.2.2中介机构应负责监督施工过程,确保工程质量符合合同约定。3.3中介机构费用3.3.1中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确约定。3.3.2中介机构费用支付方式及期限由双方协商确定。3.4中介机构责任承担3.4.1中介机构在履行职责过程中,如因故意或重大过失造成一方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.4.2中介机构在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行职责的,不承担赔偿责任。3.5中介机构保密3.5.1中介机构应遵守保密原则,对在履行职责过程中获取的双方商业秘密予以保密。3.5.2中介机构未经双方同意,不得将所获取的商业秘密泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:质量检验报告4.附件四:其他相关文件(如:合同双方身份证复印件、资质证明等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时提供施工图纸和技术资料。认定:根据合同第二章第2.2条规定,甲方应在合同签订后(此处填写具体时间)内提供施工图纸和技术资料。2.违约行为:乙方未按时提供施工场地、水源、电源等施工条件。认定:根据合同第二章第2.2条规定,乙方应在甲方要求的时间内提供施工场地、水源、电源等施工条件。3.违约行为:施工过程中出现安全事故,未及时处理。认定:根据合同第七章第7.3条规定,发生事故后,双方应立即采取措施进行处理。4.违约行为:施工质量不符合合同约定。认定:根据合同第五章第5.1条规定,若施工质量不符合国家相关标准和合同约定,视为违约。5.违约行为:工程验收不合格。认定:根据合同第五章第5.3条规定,若工程验收不合格,视为违约。三、法律名词及解释:1.法定代表人:企业的法定代表人是依照法律或者法人组织章程规定,代表法人对外行使职权的负责人。2.资质证明:指企业或个人具备从事某项业务能力的证明文件。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:根据合同第五章第5.2条规定,及时进行质量检验,发现问题后立即整改。2.问题:施工进度滞后。解决办法:根据合同第四章第4.3条规定,双方协商一致后,可调整施工进度计划。3.问题:工程验收不合格。解决办法:根据合同第五章第5.3条规定,重新进行施工,直至验收合格。五、所有应用场景:1.适用于甲方或乙方为主导的外墙粉刷施工项目。2.适用于有第三方中介参与的外墙粉刷施工项目。3.适用于需要提供售后服务的外墙粉刷施工项目。全文完。二零二五年度外墙粉刷施工售后服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2服务方信息1.3业主方信息2.合同标的2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目面积2.4施工项目内容3.服务内容与标准3.1服务范围3.2服务项目3.3服务期限3.4服务标准4.服务费用及支付方式4.1服务费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用支付凭证5.施工进度安排5.1施工准备阶段5.2施工实施阶段5.3施工验收阶段5.4施工后期阶段6.质量保证6.1质量标准6.2质量保证期限6.3质量问题处理7.风险责任7.1施工风险7.2服务风险7.3风险责任划分8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同期限13.其他约定13.1不可抗力13.2法律法规变更13.3合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员14.4签署单位公章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:建筑有限公司1.1.2施工方法定代表人:1.1.3施工方地址:省市区路号1.1.4施工方联系电话:138xxxx56781.2服务方信息1.2.1服务方名称:物业管理有限公司1.2.2服务方法定代表人:1.2.3服务方地址:省市区路号1.2.4服务方联系电话:139xxxx56781.3业主方信息1.3.1业主方名称:小区业主委员会1.3.2业主方法定代表人:1.3.3业主方地址:省市区路号1.3.4业主方联系电话:137xxxx56782.合同标的2.1施工项目名称:小区外墙粉刷工程2.2施工项目地点:省市区小区2.3施工项目面积:50000平方米2.4施工项目内容:对外墙进行清洗、修补、腻子层施工、涂料粉刷等3.服务内容与标准3.1服务范围:对施工过程中及施工完成后一年内的外墙质量问题进行修复服务3.2服务项目:外墙清洗、修补、腻子层修复、涂料粉刷等3.3服务期限:自施工完成之日起一年内3.4服务标准:按照国家相关质量标准和行业标准执行,确保施工质量达到验收合格标准4.服务费用及支付方式4.1服务费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)4.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付方式如下:4.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%4.2.2中期款:施工完成并经业主方验收合格后支付总额的50%4.2.3尾款:售后服务期满且无质量问题后支付剩余的20%4.3费用支付时间:按照约定的支付方式执行4.4费用支付凭证:支付费用后,双方需提供相应的支付凭证5.施工进度安排5.1施工准备阶段:自合同签订之日起10个工作日内完成施工准备工作5.2施工实施阶段:自施工准备阶段完成后30日内完成外墙粉刷工程5.3施工验收阶段:施工完成后3日内进行验收5.4施工后期阶段:施工验收合格后,进行售后服务期的维护6.质量保证6.1质量标准:按照国家相关质量标准和行业标准执行6.2质量保证期限:自施工完成之日起一年内6.3质量问题处理:出现质量问题后,服务方应在接到通知后3个工作日内进行处理,确保问题得到有效解决8.保密条款8.1保密内容:双方在合同履行过程中所获得的相关技术、商业秘密和其他保密信息8.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后三年8.3违约责任:任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时完成施工、未达到服务质量标准、未按照合同约定支付费用、泄露保密信息等9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等9.3违约赔偿:违约金和赔偿损失的具体计算方式由双方协商确定,并在合同中明确10.合同解除10.1合同解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除合同等10.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后解除合同10.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理剩余款项、工程质量问题等事宜11.争议解决11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构:如双方约定仲裁,应向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁11.3争议解决费用:争议解决过程中产生的费用由败诉方承担,除非法律另有规定12.合同生效及期限12.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效12.2合同期限:自合同生效之日起至施工完成并验收合格后一年内12.3合同终止条件:合同期限届满、合同解除、施工项目完成等13.其他约定13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失13.2法律法规变更:如法律法规变更导致合同内容需要调整,双方应协商一致后修改合同13.3合同附件:合同附件与合同具有同等法律效力14.合同签署14.1签署日期:二零二五年三月十五日14.2签署地点:省市区路号14.3签署人员:施工方代表:;服务方代表:;业主方代表:14.4签署单位公章:施工方公章、服务方公章、业主方公章第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在合同履行过程中,经甲乙双方同意,可引入第三方参与合同的相关活动,包括但不限于监理、审计、评估、咨询等。15.2第三方选择:第三方应由甲乙双方共同选定,并签订相应的合作协议。15.3第三方职责:第三方应根据合作协议的约定,履行其职责,对合同履行情况进行监督、评估和建议。16.第三方介入程序16.1介入申请:任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的原因和预期目标。16.2介入审批:双方应在收到介入申请后5个工作日内,共同决定是否同意第三方介入。16.3介入实施:双方同意第三方介入后,应与第三方签订合作协议,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,其责任限额由合作协议约定。17.2责任限额约定:合作协议中应明确第三方的责任限额,包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。17.3超额责任:如第三方责任超出协议约定的限额,超出部分由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方与其他各方的权利义务18.1第三方与甲方的权利义务:第三方应遵守甲方的要求,协助甲方完成合同目标,并对甲方负责。18.2第三方与乙方的权利义务:第三方应遵守乙方的要求,协助乙方完成合同目标,并对乙方负责。18.3第三方与甲乙双方的权利义务:第三方应同时遵守甲乙双方的要求,确保合同目标的实现。19.第三方介入的终止19.1终止条件:合同履行完毕、合同解除、第三方完成其职责、双方协商一致等。19.2终止程序:第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方共同签署终止协议,明确各方责任和义务。20.第三方介入的费用20.1费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议约定分担。20.2费用支付:第三方介入的费用应按
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 45025-2024珊瑚礁生态修复监测和效果评估技术指南
- 2024版智能安防系统建设合同3篇
- 二零二五版家具回收与环保处理服务合同2篇
- 2024版网络技术服务外包合同
- 二零二五版建筑保温施工与智能家居系统集成合同3篇
- 二零二五年度环保型广告牌销售、安装及广告内容合作合同3篇
- 2024版城市轨道交通设施维修保养合同
- 二零二五年度驾驶员押运员安全责任与聘用合同3篇
- 二零二五版文化创意产业担保合同协议书2篇
- 2024版个人资金借用详细协议协议版
- 八年级数学家长会课件
- 光伏发电项目试验检测计划
- 苏少版七年级美术下册 全册
- 民航概论5套模拟试卷考试题带答案
- 2024届中国电建地产校园招聘网申平台高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- COCA20000词汇音标版表格
- 沪教版七年级数学上册专题06图形的运动(原卷版+解析)
- JTG-T-F20-2015公路路面基层施工技术细则
- 光伏发电站集中监控系统通信及数据标准
- 建筑垃圾减排及资源化处置措施
- 2024年辽宁石化职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案
评论
0/150
提交评论