军事设施模板施工合同

军事设施模板施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为军事设施的施工方，乙方为军事设施的建设方，双方为了共同完成军事设施的建设项目，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方主体资格：甲方为具备军事设施施工资质的合法企业，具备完成本工程的实力和条件。2.2乙方主体资格：乙方为具备军事设施建设资格的合法企业，具备完成本工程的建设任务。三、合同价格3.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格组成：（1）工程款：__________元；（2）材料款：__________元；（3）人工费：__________元；（4）设备费：__________元；（5）其他费用：__________元。四、合同履行4.1甲方义务：（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程的施工；（2）提供施工所需的人员、设备和技术支持；（3）负责工程的安全、环保和质量管理；（4）按照合同约定的时间节点提交工程进度报告；（5）协助乙方进行工程验收。4.2乙方义务：（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程建设；（2）提供建设所需的人员、设备和技术支持；（3）负责工程的安全、环保和质量管理；（4）按照合同约定的时间节点提交工程建设进度报告；（5）协助甲方进行工程验收。五、合同价款支付5.1双方确认，本合同价款分为三次支付，具体支付方式和时间如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，乙方支付甲方合同总价款的30%；（2）第二次支付：工程进度达到50%时，乙方支付甲方合同总价款的30%；（3）第三次支付：工程验收合格后，乙方支付甲方合同总价款的40%。5.2支付方式：银行转账。六、合同工期6.1双方确认，本工程的合同工期为______天。6.2工期延误：（1）由于甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任；（2）由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。七、违约责任7.1双方同意，违反本合同的任何一方均应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的____%作为违约金。7.2违约金支付后，违约方仍应承担其他违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程设计图纸4.工程预算明细表5.施工方案和安全措施6.工程验收标准和方法7.施工进度计划表8.双方签订的保密协议9.双方签订的知识产权保护协议二、违约行为及认定：1.甲方未能按照合同约定的时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未能按照合同约定的质量要求完成工程的，属于违约行为。3.乙方未能按照合同约定的时间支付合同价款的，属于违约行为。4.乙方未能按照合同约定的质量要求完成工程的，属于违约行为。5.甲方未能按照约定提供施工所需的人员、设备和技术支持的，属于违约行为。6.乙方未能按照约定提供建设所需的人员、设备和技术支持的，属于违约行为。7.工期延误且未达成协商一致的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.军事设施：指供军事目的使用的一切建筑、设备和场地。2.施工方：指承担军事设施施工任务的企业或组织。3.建设方：指承担军事设施建设任务的企业或组织。4.合同总价：指双方约定的完成军事设施建设项目的总费用。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与乙方沟通，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题，应立即停工整改，并及时与乙方沟通，协商解决质量问题。3.遇到合同价款支付问题，应及时与乙方沟通，协商解决支付事宜，确保工程顺利进行。4.遇到合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。5.遇到工期延误的问题，应及时与乙方沟通，协商调整工期，确保工程按期完成。