建筑幕墙工程分包合同施工合同

建筑幕墙工程分包合同施工合同合同编号：__________分包合同协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲方将其承包的幕墙工程分包给乙方施工，乙方接受此项分包工程，订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程结构类型：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程合同价款：__________1.8工程工期：__________二、分包范围及分包内容2.1分包范围：__________2.2分包内容：__________2.3分包工程量：__________2.4分包工程进度：__________2.5分包工程质量标准：__________三、分包人的义务3.1分包人应按合同约定的时间、质量、数量完成分包工程，并对其质量负责。3.2分包人应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的协调、管理。3.3分包人应严格按照设计图纸、施工规范、操作规程进行施工，确保工程质量、安全。3.4分包人应承担分包工程一切税费、保险等费用。3.5分包人应负责分包工程的成品保护工作。四、甲方的义务4.1甲方应按合同约定向分包人支付分包工程价款。4.2甲方应向分包人提供施工图纸、施工规范、操作规程等技术资料。4.3甲方应负责对分包工程的协调、管理工作。4.4甲方应保证分包工程所需原材料、构配件的供应。4.5甲方应负责分包工程的验收工作。五、合同价款及支付5.1合同价款：__________5.2支付方式：__________5.3支付时间：__________六、工期6.1合同工期：__________6.2工期延误：__________6.3工期提前：__________七、质量与检验7.1工程质量标准：__________7.2质量检验：__________7.3质量争议的处理：__________八、安全文明施工8.1分包人应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行安全文明施工规定。8.2分包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，加强安全生产管理。8.3分包人应按合同约定承担因分包人原因造成的损失和罚款。九、违约责任9.1甲方违反合同的，应承担违约责任，向分包人支付违约金，并赔偿分包人因此造成的损失。9.2分包人违反合同的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他约定11.1合同附件：__________11.2合同的修改、补充：__________11.3合同的解除：__________11.4合同的终止：__________十二、合同的生效、变更和解除12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。12.3本合同的解除不影响双方在合同解除前应承担的义务和责任。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.操作规程4.分包工程量清单5.分包工程进度计划6.设计变更通知7.工程验收报告8.安全生产管理制度9.安全生产教育培训资料10.违约金计算公式11.争议解决协议12.合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定时间支付分包工程价款，属于违约行为。2.甲方未向分包人提供施工图纸、施工规范、操作规程等技术资料，属于违约行为。3.甲方未按合同约定负责对分包工程的协调、管理工作，属于违约行为。4.甲方未保证分包工程所需原材料、构配件的供应，属于违约行为。5.甲方未按合同约定进行分包工程的验收工作，属于违约行为。6.分包人未按合同约定的时间、质量、数量完成分包工程，属于违约行为。7.分包人未遵守甲方的管理制度，不服从甲方协调、管理，属于违约行为。8.分包人未严格按照设计图纸、施工规范、操作规程进行施工，导致工程质量、安全问题，属于违约行为。9.分包人未承担分包工程一切税费、保险等费用，属于违约行为。10.分包人未负责分包工程的成品保护工作，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律制度。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑法律制度。3.城市房地产管理法：指《中华人民共和国城市房地产管理法》规定的房地产法律制度。4.分包：指承包人将所承包的工程的一部分或全部转包给其他单位或个人施工的行为。5.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据合同约定向对方支付的金钱。6.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。7.工期提前：指工程实际完成时间早于合同约定的完成时间。8.质量检验：指对工程质量进行检验、检测、评估的过程。9.安全文明施工：指在施工过程中，遵守安全生产法律法规，保证施工人员生命安全和身体健康，保护环境，确保工程质量、安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程价款。解决办法：分包人可与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定支付工程价款。如协商无果，分包人可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：甲方未提供施工图纸、施工规范等技术资料。解决办法：分包人可与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定提供技术资料。如协商无果，分包人可依法向人民法院提起诉讼。3.问题：甲方未按约定进行工程协调、管理。解决办法：分包人可与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定履行协调、管理义务。如协商无果，分包人可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：甲方未保证原材料、构配件供应。解决办法：分包人可与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定保证供应。如协商无果，分包人可依法向人民法院提起诉讼。5.问题：甲方未按约定进行工程验收。解决办法：分包人可与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定进行验收。如协商无果，分包人可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑幕墙工程分包合同适用于建筑幕墙工程施工过程中，甲方将幕墙工程分包给乙方施工的场景。2.建筑幕墙工程分包合同适用于乙方作为分包商，接受甲方的幕墙工程分