机场跑道混凝土施工合同

机场跑道混凝土施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为机场跑道混凝土施工项目的业主，乙方为具有相关资质和经验的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方机场跑道混凝土施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同施工项目的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、设备费、措施费、管理费、利润等。2.3乙方报价应以固定价格计价，除非合同中约定的价格调整条款适用。三、合同工期3.1合同约定的工期为：__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量达到：__________标准。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求及时整改，直到达到验收标准。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定进行施工，并保证工程质量。5.3甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.4乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全规定，确保施工安全。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程项目审批文件4.施工设计图纸5.工程量清单6.材料供应合同7.施工设备租赁合同8.保险合同9.工程验收标准10.安全生产责任书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。5.甲方未提供施工所需的基础设施，视为违约。6.乙方未遵守国家法律法规，违反施工现场安全规定，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指机场跑道混凝土施工项目的业主。2.乙方：指具有相关资质和经验的施工单位。3.合同价款：指双方约定的施工项目总金额。4.工期：指双方约定的完成施工的时间。5.工程质量：指施工项目达到的标准。6.违约责任：指一方未履行合同约定，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整施工计划，合理分配施工任务，确保工程按时完成。2.施工质量问题：立即停工整改，重新验收，直到达到约定的质量标准。3.付款问题：甲方按照工程进度及时支付合同价款，如有异议，双方协商解决。4.施工安全事故：立即报告相关部门，启动应急预案，乙方承担相应责任。5.法律法规变更：双方按照新的法律法规调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.适用于机场跑道混凝土施工项目。2.适