2024建设工程施工合同管理示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同管理示范文本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4工程1.5施工期1.6合同价格2.合同文件2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术文件2.7施工图纸2.8工程量清单2.9其他合同文件3.合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备3.1.2施工进度3.1.3工程质量3.1.4安全生产3.1.5材料和设备3.2发包人的义务3.2.1支付合同价款3.2.2提供施工条件3.2.3协调关系3.2.4工程验收4.合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5最终支付5.工期延误5.1承包人原因导致的工期延误5.2发包人原因导致的工期延误5.3不可抗力导致的工期延误6.工程变更6.1工程变更的范围6.2工程变更的程序6.3工程变更的费用和工期调整7.工程质量与保修7.1工程质量标准7.2质量控制7.3质量评定7.4保修责任8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3工程师违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理12.合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序13.合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序14.附则14.1合同的解释14.2合同的生效、修改和解除14.3合同的份数14.4合同的保管14.5合同的修订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人（1）发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织。1.2承包人（1）承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织。1.3工程师（1）工程师是指由发包人指派的，负责工程现场日常管理、监督和协调的负责人。1.4工程（1）工程是指按照本合同约定，承包人承担建设的项目。1.5施工期（1）施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。1.6合同价格（1）合同价格是指本合同约定的，承包人完成工程所需的全部费用，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。第二条合同文件2.1合同协议书本合同协议书是本合同的核心文件，具有法律效力。2.2中标通知书中标通知书是发包人通知承包人中标结果的文件。2.3投标书及其附件投标书及其附件是承包人参加工程投标时提交的文件。2.4专用合同条款专用合同条款是针对本工程的具体情况，由双方协商确定的合同条款。2.5通用合同条款通用合同条款是适用于各类建设工程施工合同的条款。2.6技术文件技术文件包括工程设计文件、施工图纸、施工方案等。2.7施工图纸施工图纸是工程建设的详细设计文件，包括各种建筑、结构、设备等的图纸。2.8工程量清单工程量清单是列出工程各项工程量及其相应费用的清单。2.9其他合同文件其他合同文件包括双方协商确定的，与本合同有关的文件和资料。第三条合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备承包人应按照合同约定，进行施工前的准备工作，包括现场勘察、施工组织设计、人员培训等。3.1.2施工进度承包人应按照合同约定的工期要求，组织施工，确保工程按期完成。3.1.3工程质量承包人应按照合同约定的质量标准，组织施工，确保工程质量。3.1.4安全生产承包人应按照合同约定的安全生产要求，组织施工，确保工程施工过程中的安全生产。3.1.5材料和设备承包人应按照合同约定的材料和设备要求，组织施工，确保工程所需的材料和设备符合合同要求。3.2发包人的义务3.2.1支付合同价款发包人应按照合同约定的付款方式，按时支付合同价款。3.2.2提供施工条件发包人应按照合同约定的时间和要求，提供施工条件，包括施工现场、道路、水电等。3.2.3协调关系发包人应负责协调工程各方关系，为工程的顺利进行提供保障。3.2.4工程验收发包人应按照合同约定的验收标准和方法，对工程进行验收。第四条合同价格与支付4.1合同价格合同价格是指承包人完成工程所需的全部费用，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。4.2预付款发包人应在合同签订后的一定时间内，向承包人支付预付款。4.3工程进度款发包人应按照承包人提交的工程进度报告，及时支付工程进度款。4.4质量保证金发包人应在工程验收合格后的一定时间内，向承包人支付质量保证金。4.5最终支付发包人应在质量保证金到期后的一定时间内，向承包人支付最终支付款。第五条工期延误5.1承包人原因导致的工期延误因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应的违约责任。5.2发包人原因导致的工期延误因发包人原因导致的工期延误，发包人应承担相应的违约责任。5.3不可抗力导致的工期延误因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担违约责任。第六条工程变更第八条工程变更6.1工程变更的范围工程变更包括工程设计变更、施工方法变更、工程量变更等。6.2工程变更的程序（1）工程师提出变更要求；（2）承包人根据变更要求，提交变更方案；（3）发包人审批变更方案；（4）工程师向承包人发出变更指令。6.3工程变更的费用和工期调整工程变更导致的费用和工期调整，按照合同约定的方法和比例进行。第九条工程质量与保修7.1工程质量标准工程质量标准应当按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求执行。7.2质量控制承包人应当建立健全质量控制体系，确保工程质量。7.3质量评定工程质量评定应当按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定的方法进行。7.4保修责任承包人对工程质量承担保修责任，保修期限和保修范围应当按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定执行。第十条安全生产与环保8.1安全生产要求承包人应当遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保工程施工过程中的安全生产。8.2安全事故处理发生安全事故应当按照国家相关法律法规、合同约定的程序和办法进行处理。8.3环保要求承包人应当遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。第十一条违约责任9.1承包人违约承包人违约应当按照合同约定承担违约责任。9.2发包人违约发包人违约应当按照合同约定承担违约责任。9.3工程师违约工程师违约应当按照合同约定承担违约责任。第十二条争议解决10.1协商解决双方应当通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决协商不成的，可以申请第三方调解。10.3仲裁解决调解不成的，双方可以约定仲裁。10.4诉讼解决仲裁不成的，双方可以依法向人民法院提起诉讼。第十三条合同的解除11.1合同解除的条件合同解除的条件应当按照合同约定执行。11.2合同解除的程序合同解除的程序应当按照合同约定执行。11.3合同解除后的处理合同解除后的处理应当按照合同约定执行。第十四条附则12.1合同的解释合同的解释应当按照合同约定执行。12.2合同的生效、修改和解除合同的生效、修改和解除应当按照合同约定执行。12.3合同的份数合同的份数应当按照合同约定执行。12.4合同的保管合同的保管应当按照合同约定执行。12.5合同的修订日期合同的修订日期应当按照合同约定执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书附件说明：合同协议书是本合同的核心文件，具有法律效力，包含了双方的权利和义务。2.附件二：中标通知书附件说明：中标通知书是发包人通知承包人中标结果的文件，证明了承包人的中标资格。3.附件三：投标书及其附件附件说明：投标书及其附件是承包人参加工程投标时提交的文件，包括承包人的投标报价、施工方案等。4.附件四：专用合同条款附件说明：专用合同条款是针对本工程的具体情况，由双方协商确定的合同条款，包括工程的具体要求、施工标准等。5.附件五：通用合同条款附件说明：通用合同条款是适用于各类建设工程施工合同的条款，包括合同的履行、违约责任等方面的规定。6.附件六：技术文件附件说明：技术文件包括工程设计文件、施工图纸、施工方案等，是工程施工的依据。7.附件七：施工图纸附件说明：施工图纸是工程建设的详细设计文件，包括各种建筑、结构、设备等的图纸。8.附件八：工程量清单附件说明：工程量清单是列出工程各项工程量及其相应费用的清单，用于确定合同价格。9.附件九：其他合同文件附件说明：其他合同文件包括双方协商确定的，与本合同有关的文件和资料，如变更指令、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定：违约行为示例：承包人未按照合同约定的工期完成工程。责任认定标准：按照合同约定的违约责任比例，扣除相应的违约金。2.发包人违约行为及责任认定：违约行为示例：发包人未按照合同约定的时间支付工程进度款。责任认定标准：按照合同约定的违约责任比例，赔偿相应的违约金。3.工程师违约行为及责任认定：违约行为示例：工程师未按照合同约定的时间审批工程变更方案。责任认定标准：按照合同约定的违约责任比例，赔偿相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为完成特定工程，明确各自权利义务的协议。2.发包人：发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织。3.承包人：承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织。4.工程师：工程师是指由发包人指派的，负责工程现场日常管理、监督和协调的负责人。5.工程：工程是指按照本合同约定，承包人承担建设的项目。6.施工期：施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。7.合同价格：合同价格是指本合同约定的，承包人完成工程所需的全部费用，包括工程款、材料款、