2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同3篇_第1页
2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同3篇_第2页
2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同3篇_第3页
2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同3篇_第4页
2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(业主)1.2乙方(开发商)2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.养护与升级改造内容3.1道路养护范围3.2道路升级改造范围3.3具体养护与改造项目4.服务期限4.1服务起始时间4.2服务终止时间5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间及期限6.养护与升级改造标准6.1养护标准6.2升级改造标准7.质量保证7.1质量保证期限7.2质量保证措施8.验收与整改8.1验收标准8.2验收程序8.3整改措施及期限9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一:道路养护与升级改造方案13.2附件二:工程量清单14.其他约定14.1合同生效14.2合同修改14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(业主)名称:小区业主委员会地址:市区路号联系电话:1381.2乙方(开发商)名称:房地产开发有限公司地址:市区路号联系电话:13956782.项目概述2.1项目名称小区道路养护与升级改造项目2.2项目地点市区小区2.3项目规模道路总长度:2000米2.4项目内容道路养护:路面清洁、绿化带修剪、路灯维修等道路升级改造:路面修补、道路标线重画、排水系统改造等3.养护与升级改造内容3.1道路养护范围包括小区内所有道路及其附属设施3.2道路升级改造范围包括小区内主要道路及部分次要道路3.3具体养护与改造项目(1)路面修补:对路面出现的坑槽、裂缝进行修补(2)道路标线重画:对道路标线进行重新绘制,确保清晰可见(3)排水系统改造:对排水系统进行疏通、维修,提高排水能力(4)路灯维修:对损坏的路灯进行更换、维修4.服务期限4.1服务起始时间2024年3月1日4.2服务终止时间2025年2月28日5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额人民币伍拾万元整(¥500,000.00)5.2费用支付方式(1)乙方在合同签订后3个工作日内,向甲方支付合同总额的30%作为预付款(2)项目完成后,甲方验收合格后,乙方在10个工作日内支付合同总额的50%(3)合同终止或解除后,甲方在收到乙方提交的结算报告后,在15个工作日内支付剩余的20%6.养护与升级改造标准6.1养护标准(1)路面清洁,无杂物、积水(2)绿化带修剪整齐,无枯枝落叶(3)路灯正常照明,无损坏6.2升级改造标准(1)路面平整,无坑槽、裂缝(2)道路标线清晰,符合国家标准(3)排水系统畅通,无堵塞7.质量保证7.1质量保证期限自项目验收合格之日起,质量保证期限为1年7.2质量保证措施(1)乙方在项目实施过程中,严格按照国家和行业相关标准进行施工(2)项目完成后,乙方提供1年的免费维修服务(3)在质量保证期限内,如出现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内进行处理8.验收与整改8.1验收标准(1)道路养护:路面整洁,绿化带修剪整齐,路灯无损坏,无安全隐患。(2)道路升级改造:路面平整,标线清晰,排水系统畅通,符合设计及规范要求。8.2验收程序(1)项目完成后,乙方应向甲方提交验收申请及相关资料。(2)甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收。(3)验收合格后,双方签署验收合格证明。8.3整改措施及期限(1)如验收不合格,乙方应在接到通知后3个工作日内进行整改。(2)整改完成后,乙方应通知甲方进行复验。(3)复验合格后,双方签署整改完成证明。9.违约责任9.1甲方违约责任(1)如甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五计算。(2)如甲方擅自解除合同,应向乙方支付合同总价款的10%作为违约金。9.2乙方违约责任(2)如乙方擅自解除合同,应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在接到对方书面通知之日起30日内提出解决方案。(2)如双方在60日内未能达成一致,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方违约,经对方催告后仍未履行。(3)双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方。(2)合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同约定的服务期限届满。(2)双方协商一致终止合同。(3)合同约定的解除条件成就。12.2合同终止程序(1)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。(2)结算完成后,双方应相互返还剩余款项。13.合同附件13.1附件一:道路养护与升级改造方案13.2附件二:工程量清单14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改本合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式作出。14.3合同未尽事宜处理合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不成的,按相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.2.1监理单位(1)监理单位负责对乙方养护与升级改造工作进行全过程监督。(2)监理单位应具备相应的资质和经验,由甲方指定。(3)监理单位应定期向甲方提交监理报告。15.2.2评估机构(1)评估机构负责对养护与升级改造项目进行质量评估。(2)评估机构应具备相应的资质和经验,由甲方指定。(3)评估机构应在项目完成后30日内提交评估报告。15.2.3咨询顾问(1)咨询顾问负责为甲方提供专业咨询服务。(2)咨询顾问应具备相应的资质和经验,由甲方指定。(3)咨询顾问应在项目实施过程中提供必要的建议。15.2.4仲裁机构(1)如甲乙双方发生争议,可由仲裁机构进行仲裁。(2)仲裁机构应具备相应的资质和经验,由双方协商确定。(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额(1)监理单位的责任限额:不超过合同总额的5%。(2)评估机构的责任限额:不超过合同总额的3%。(3)咨询顾问的责任限额:不超过合同总额的2%。(4)仲裁机构的责任限额:根据仲裁结果确定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方(1)第三方应向甲方提供真实、准确的报告或意见。(2)甲方有权要求第三方在规定时间内完成工作。(3)甲方有权对第三方的服务质量进行监督。17.2第三方与乙方(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。(2)乙方应接受第三方的监督和建议。(3)乙方应确保第三方在履行职责过程中不受不当干扰。17.3第三方与甲乙双方(1)第三方应保持中立,不偏袒任何一方。(2)第三方在履行职责过程中,应遵循法律法规和行业规范。(3)第三方应保护甲乙双方的商业秘密。18.第三方介入的额外条款18.1第三方费用第三方费用由甲方承担,具体费用根据第三方提供的服务内容和工作量确定。18.2第三方变更如需更换第三方,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。18.3第三方保密第三方在履行职责过程中,应遵守保密协议,不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.4第三方责任追究如第三方违反本合同约定,导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权追究其法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:道路养护与升级改造方案详细要求:包含项目背景、目标、范围、方法、时间表、预算、风险评估等内容。说明:此方案为乙方实施养护与升级改造工作的基础文件,需详细、明确。2.附件二:工程量清单详细要求:列出所有养护与升级改造项目的具体内容、数量、单价、总价等。说明:此清单为合同执行过程中的费用结算依据,需准确无误。3.附件三:监理单位资质证明详细要求:提供监理单位的营业执照、资质证书、相关项目经验等证明材料。说明:此证明为甲方选择监理单位的重要依据,需真实有效。4.附件四:评估机构资质证明详细要求:提供评估机构的营业执照、资质证书、相关项目经验等证明材料。说明:此证明为甲方选择评估机构的重要依据,需真实有效。5.附件五:咨询顾问资质证明详细要求:提供咨询顾问的营业执照、资质证书、相关项目经验等证明材料。说明:此证明为甲方选择咨询顾问的重要依据,需真实有效。6.附件六:仲裁机构资质证明详细要求:提供仲裁机构的营业执照、资质证书、相关项目经验等证明材料。说明:此证明为双方选择仲裁机构的重要依据,需真实有效。7.附件七:保密协议详细要求:明确甲乙双方及第三方在项目实施过程中的保密义务和责任。说明:此协议旨在保护甲乙双方的商业秘密,防止信息泄露。8.附件八:合同签订证明详细要求:提供甲乙双方签字盖章的合同文本。说明:此证明为合同生效的依据,需完整、清晰。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付费用责任认定标准:甲方逾期支付费用,每逾期一日,应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。示例:若合同约定服务费用为50万元,甲方逾期支付1天,则应支付违约金250元。2.违约行为:乙方未按合同约定完成养护与升级改造工作责任认定标准:乙方未按合同约定完成工作,每逾期一日,应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金。示例:若合同约定服务期限为60天,乙方逾期完成1天,则应支付违约金250元。3.违约行为:第三方泄露商业秘密责任认定标准:第三方泄露甲乙双方的商业秘密,应承担相应的法律责任。示例:若第三方泄露商业秘密导致甲方损失10万元,则第三方应赔偿甲方10万元。4.违约行为:第三方未按约定完成工作责任认定标准:第三方未按约定完成工作,应承担相应的违约责任。示例:若第三方未按约定完成评估报告,甲方有权要求其承担违约责任。5.违约行为:甲乙双方擅自解除合同责任认定标准:甲乙双方擅自解除合同,应向对方支付合同总价款的10%作为违约金。示例:若合同总价款为50万元,甲乙双方擅自解除合同,则应支付违约金5万元。全文完。2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.服务内容2.1道路养护服务2.2道路升级改造服务3.服务范围3.1养护范围3.2改造范围4.服务期限4.1养护期限4.2改造期限5.服务费用5.1养护费用5.2改造费用6.费用支付方式6.1支付方式6.2付款时间7.质量保证7.1养护质量保证7.2改造质量保证8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1养护违约责任9.2改造违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除程序13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释(1)“道路养护”是指乙方对甲方物业管理区域内道路进行日常维护、保养和修复的工作。(2)“道路升级改造”是指乙方对甲方物业管理区域内道路进行结构改造、功能提升和景观美化等工作。2.服务内容2.1道路养护服务(1)定期清扫、保洁道路;(2)修复路面裂缝、坑洞;(3)修剪道路两侧绿化;(4)检查道路排水系统,确保排水畅通;2.2道路升级改造服务(1)道路结构改造,包括路面铺装、排水系统改造等;(2)道路功能提升,包括增设交通标志、标线等;(3)道路景观美化,包括绿化景观设计、照明设施安装等。3.服务范围3.1养护范围本合同约定的道路养护范围包括甲方物业管理区域内所有道路。3.2改造范围本合同约定的道路升级改造范围包括甲方物业管理区域内所有道路。4.服务期限4.1养护期限本合同约定的道路养护期限为自合同签订之日起至____年____月____日止。4.2改造期限本合同约定的道路升级改造期限为自合同签订之日起至____年____月____日止。5.服务费用5.1养护费用本合同约定的道路养护费用为人民币____元整,甲方应在合同签订后____个工作日内支付给乙方。5.2改造费用本合同约定的道路升级改造费用为人民币____元整,甲方应在合同签订后____个工作日内支付给乙方。6.费用支付方式6.1支付方式甲方应按照本合同约定的服务费用,通过银行转账或现金支付方式支付给乙方。6.2付款时间甲方应在合同约定的付款时间内将服务费用支付给乙方,逾期未支付的,乙方有权要求甲方支付违约金。7.质量保证7.1养护质量保证乙方应确保道路养护服务达到国家相关标准和甲方要求的质量标准。7.2改造质量保证乙方应确保道路升级改造工程符合国家相关标准和设计要求,并在施工过程中严格遵守施工规范和安全操作规程。8.保密条款8.1保密内容甲方和乙方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。8.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。9.违约责任9.1养护违约责任若乙方未按约定提供道路养护服务,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。9.2改造违约责任若乙方未按约定完成道路升级改造工程,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。若乙方故意拖延或拒绝整改,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。10.争议解决10.1争议解决方式甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议发生后,双方应在收到争议通知之日起____个工作日内协商解决。若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的服务期限届满;(2)甲方和乙方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约导致合同无法履行。12.合同变更与解除12.1合同变更程序任何一方要求变更本合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应按照约定处理未履行完毕的服务事项。13.通知与送达13.1通知方式甲方和乙方之间的通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。13.2送达地址甲方送达地址:____乙方送达地址:____14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件(1)道路养护与升级改造服务方案;(2)道路养护与升级改造工程图纸;(3)其他与本合同履行相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的“第三方”是指除甲方、乙方之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方等,其介入本合同项下的服务或工作。15.2第三方介入目的第三方介入本合同是为了确保合同项下服务的质量、进度和安全性,以及提高合同履行的效率和效果。16.第三方责任限额16.1责任限额概述第三方在本合同项下的责任,包括但不限于因其过错导致的损失、损害或违约,应按照本合同约定的责任限额承担。16.2责任限额具体规定(1)第三方因自身原因导致的服务或工作失误,责任限额为人民币____元整。(2)第三方因故意或重大过失导致的服务或工作失误,责任限额为人民币____元整。(3)第三方因不可抗力导致的服务或工作失误,责任限额为人民币____元整。17.第三方责任划分17.1责任划分原则第三方的责任划分应遵循公平、合理、明确的原则,确保各方权益得到保障。17.2责任划分具体规定(1)第三方在提供中介服务时,应遵守相关法律法规和行业标准,对甲方和乙方的合法权益负责。(2)第三方在提供监理服务时,应对施工质量、安全、进度进行监督,确保符合合同要求。(3)第三方在提供设计服务时,应确保设计方案的合理性和可行性,对设计质量负责。(4)第三方在提供施工服务时,应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,对施工质量、安全、进度负责。18.第三方权利义务18.1第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的条件和支持。(3)第三方有权要求甲方和乙方对其提供的服务进行验收和评价。18.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定,履行相应的服务或工作。(2)第三方应遵守相关法律法规和行业标准,确保服务或工作的合法性和合规性。(3)第三方应配合甲方和乙方进行合同履行过程中的协调和沟通。19.第三方介入程序19.1介入申请甲方或乙方如需引入第三方,应提前向对方提出申请,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。19.2介入审批双方应共同审查第三方的资质、能力、信誉等情况,并在____个工作日内决定是否批准第三方介入。19.3介入协议一旦第三方介入得到批准,甲方、乙方和第三方应签订书面协议,明确各方的权利义务和责任。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序第三方介入后,如需对本合同进行变更,应按照本合同第12条“合同变更与解除”的规定执行。20.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入的具体事项、责任划分、权利义务等。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,应遵循本合同第10条“争议解决”的规定。21.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序,应参照本合同第10.2条“争议解决程序”的规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.道路养护与升级改造服务方案要求:详细描述养护和改造的具体内容、实施步骤、预期效果等。说明:该方案应作为本合同附件,由乙方提供,甲方审核同意后执行。2.道路养护与升级改造工程图纸要求:包括道路结构设计、功能设计、景观设计等图纸。说明:图纸应清晰、完整,由乙方提供,甲方审核同意后执行。3.第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任划分等。说明:由甲方、乙方和第三方签订,作为本合同附件。4.质量验收报告要求:详细记录道路养护和升级改造的质量验收情况。说明:由第三方或甲方负责编制,作为本合同附件。5.费用支付凭证要求:记录甲方支付给乙方和第三方的费用情况。说明:由甲方提供,作为本合同附件。6.争议解决记录要求:记录合同履行过程中发生的争议及解决情况。说明:由甲方、乙方和第三方共同编制,作为本合同附件。7.合同变更协议要求:记录合同变更的具体内容、生效日期等。说明:由甲方、乙方和第三方签订,作为本合同附件。8.保密协议要求:明确各方在合同履行过程中的保密责任。说明:由甲方、乙方和第三方签订,作为本合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按时完成道路养护或升级改造工作。(2)乙方提供的道路养护或升级改造服务质量不符合约定。(3)第三方在介入过程中出现重大失误或违约行为。(4)甲方未按时支付费用。(5)任何一方违反保密条款。2.责任认定标准:(1)乙方未按时完成工作,每延误一天,应支付甲方人民币____元整的违约金。(2)乙方提供的服务质量不符合约定,应承担修复费用,并支付甲方人民币____元整的违约金。(3)第三方出现重大失误或违约行为,责任由第三方承担,并赔偿甲方损失。(4)甲方未按时支付费用,每延误一天,应向乙方支付人民币____元整的滞纳金。(5)任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例:(1)若乙方未按时完成道路养护工作,延误三天,则应支付甲方人民币____元整的违约金。(2)若乙方提供的道路升级改造服务质量不符合约定,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方人民币____元整的损失。(3)若第三方在监理过程中出现重大失误,导致工程延误,第三方应赔偿甲方人民币____元整的损失。(4)若甲方未按时支付费用,延误五天,则应向乙方支付人民币____元整的滞纳金。全文完。2024业主开发商道路养护与升级改造服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(业主)名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方(开发商)名称、地址、联系人及联系方式1.3合同签订日期2.道路养护与升级改造服务内容2.1养护范围及标准2.2升级改造范围及标准2.3服务期限3.工程进度及验收3.1工程进度安排3.2验收标准及流程3.3验收时间及方式4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用构成及明细4.3支付方式及时间5.质保期及售后服务5.1质保期5.2售后服务内容5.3售后服务联系方式6.违约责任及处理6.1违约情形6.2违约责任6.3处理方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用承担8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止后的处理9.合同生效及变更9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同附件10.1附件一:道路养护与升级改造工程量清单10.2附件二:道路养护与升级改造施工图纸10.3附件三:其他相关资料11.合同份数及保管11.1合同份数11.2合同保管12.其他约定事项12.1双方协商一致的其他事项12.2不可抗力条款12.3法律适用及争议解决13.合同签订地点14.合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(业主)名称:小区业主委员会1.1.1地址:市区路号1.1.2联系人:1.1.3联系电话:138xxxx56781.2乙方(开发商)名称:房地产开发有限公司1.2.1地址:市区路号1.2.2联系人:1.2.3联系电话:139xxxx56781.3合同签订日期:2024年3月1日2.道路养护与升级改造服务内容2.1养护范围及标准2.1.1养护范围:小区内所有道路及人行道2.1.2养护标准:按照国家相关道路养护标准执行,确保道路及人行道平整、无坑洼、无裂缝2.2升级改造范围及标准2.2.1升级改造范围:小区内主要道路及部分人行道2.2.2升级改造标准:采用沥青混凝土路面,路面宽度不低于4米,厚度不低于10厘米2.3服务期限2.3.1养护服务期限:自合同签订之日起至2025年3月1日2.3.2升级改造期限:自合同签订之日起至2024年12月31日3.工程进度及验收3.1工程进度安排3.1.1道路养护工程:2024年3月1日至2024年6月30日3.1.2道路升级改造工程:2024年7月1日至2024年12月31日3.2验收标准及流程3.2.1验收标准:符合国家相关道路养护及升级改造标准3.2.2验收流程:由甲方组织验收小组,对乙方完成的工作进行验收,验收合格后签署验收报告3.3验收时间及方式3.3.1验收时间:道路养护工程完成后15日内,道路升级改造工程完成后30日内3.3.2验收方式:现场查验,查阅相关资料4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2费用构成及明细:详见附件一:道路养护与升级改造工程量清单4.3支付方式及时间4.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%4.3.2进度款:工程进度达到50%时支付总额的30%4.3.3验收合格款:工程验收合格后支付总额的30%4.3.4结算款:工程验收合格并交付使用后30日内支付剩余的10%5.质保期及售后服务5.1质保期:自工程验收合格之日起计算,为期一年5.2售后服务内容5.2.1对道路养护及升级改造工程进行定期检查5.2.2对发现的问题及时进行修复5.2.3提供必要的维修配件及材料5.3售后服务联系方式:详见乙方提供的售后服务联系卡6.违约责任及处理6.1违约情形6.1.1乙方未按合同约定时间完成道路养护及升级改造工程6.1.2乙方提供的道路养护及升级改造工程质量不符合约定标准6.1.3甲方未按合同约定支付工程款6.2违约责任6.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失6.2.2甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金6.3处理方式6.3.1双方协商解决6.3.2协商不成,提交合同约定的争议解决机构处理7.争议解决7.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决7.2争议解决机构:如协商不成,提交市区人民法院诉讼解决7.3争议解决费用承担:除法律法规另有规定外,双方因解决争议产生的费用各自承担8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1乙方未按合同约定完成道路养护及升级改造工程,经甲方催告后仍不履行8.1.2乙方提供虚假的工程量清单或验收报告,严重损害甲方利益8.1.3甲方有充分证据证明乙方违反合同约定,严重违约8.2合同终止条件8.2.1合同约定的服务期限届满8.2.2双方协商一致,决定终止合同8.2.3因不可抗力导致合同无法履行8.3合同解除及终止后的处理8.3.1合同解除或终止后,乙方应立即停止施工,并清理现场8.3.2甲方有权要求乙方退还已支付的工程款8.3.3双方应根据实际情况,协商处理剩余工程款的退还或支付事宜9.合同生效及变更9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2合同经市区市场监督管理局备案9.2合同变更程序9.2.1双方协商一致,签订书面变更协议9.2.2变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力9.3合同变更内容9.3.1变更合同约定的服务内容、期限、费用等9.3.2变更合同双方的权利义务10.合同附件10.1附件一:道路养护与升级改造工程量清单10.1.1工程量清单应详细列明各项工程内容及数量10.1.2工程量清单应附有相关图纸及技术规范10.2附件二:道路养护与升级改造施工图纸10.2.1施工图纸应包含道路养护与升级改造的全部施工内容10.2.2施工图纸应符合国家相关规范和标准10.3附件三:其他相关资料10.3.1合同签订前双方交换的文件、函件等10.3.2甲方提供的道路养护与升级改造相关资料11.合同份数及保管11.1合同份数11.1.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力11.2合同保管11.2.1双方应妥善保管合同文本,不得擅自涂改、伪造、销毁11.2.2合同保管期限为自合同终止之日起计算,不少于十年12.其他约定事项12.1双方协商一致的其他事项12.1.1双方在履行合同过程中,如需协商其他事项,应友好协商解决12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等12.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,双方应协商解决,如协商不成,可解除合同12.3法律适用及争议解决12.3.1本合同适用中华人民共和国法律12.3.2双方因履行本合同发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市区人民法院诉讼解决13.合同签订地点13.1合同签订地点:市区路号14.合同签订日期14.1合同签订日期:2024年3月1日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方是指本合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,参与合同履行、监督、咨询、评估等活动的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围包括但不限于:15.2.1工程监理:对道路养护与升级改造工程的质量、进度、安全进行监督和管理。15.2.2技术咨询:为甲乙双方提供技术支持和咨询服务。15.2.3评估机构:对工程进度、质量、成本等进行评估。15.2.4中介机构:协助甲乙双方进行合同谈判、签订及履行。16.第三方介入的引入程序16.2引入第三方前,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。16.3第三方协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。17.第三方的责权利17.1责任:第三方应按照协议约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。17.2权利:17.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.3第三方有权根据实际情况调整工作计划,并经甲乙双方同意。17.3义务:17.3.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.3第三方应按时完成工作任务,并提交工作成果。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方承担的责任,由甲方承担连带责任。18.1.2甲方对第三方的指示,第三方应视为甲乙双方的共同指示。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方承担的责任,由乙方承担连带责任。18.2.2乙方对第三方的指示,第三方应视为甲乙双方的共同指示。18.3第三方与其他各方的划分:18.3.1第三方与其他无关方之间的责任划分,由第三方自行承担。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据合同约定和第三方协议确定。19.2第三方的责任限额应包括直接损失和间接损失。19.3第三方的责任限额应在第三方协议中明确,并作为合同附件。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件:20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方完成工作任务,甲乙双方同意终止第三方介入。20.1.3发生不可抗力事件,导致第三方无法继续履行职责。20.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论