2024年石油化工企业扩建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年石油化工企业扩建施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延长第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工管理人员7.3施工人员管理第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理第九条知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条违约责任11.1发包人违约11.2承包人违约第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁地点12.3仲裁费用第十三条合同的变更和解除13.1合同变更13.2合同解除第十四条合同的终止和解除14.1合同终止14.2合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：中华人民共和国石油化工企业1.1.2住所：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系方式：1.2承包人1.2.1名称：建筑安装工程有限公司1.2.2住所：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：石油化工企业扩建工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：根据设计文件确定的工程规模2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）3.2.1材料价格波动3.2.2人工成本波动3.2.3政策性调整3.2.4其他双方约定的调整因素3.3支付方式：3.3.1合同签订后，发包人向承包人支付合同总额的10%作为预付款。3.3.2工程进度达到约定的比例后，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人按照实际完成工程量支付进度款。3.3.3工程竣工并验收合格后，发包人向承包人支付剩余的合同款项。第四条合同工期4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延误及延长：4.3.1因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期，并按照实际延长天数向发包人索赔违约金。4.3.2因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件的要求。5.2质量保证措施：5.2.1承包人应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2.2承包人应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。5.2.3承包人应承担工程质量的保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人负责供应工程所需的全部材料，材料质量应符合设计文件和施工规范的要求。6.2设备供应：发包人负责供应工程所需的全部设备，设备质量应符合设计文件和制造商的技术要求。第八条安全生产8.1安全生产要求：8.1.1承包人应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全生产。8.1.2承包人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制度。8.1.3承包人应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。8.2安全事故处理：8.2.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和相关部门。8.2.2承包人应按照法律法规和发包人的要求，承担相应的安全事故责任。第九条知识产权保护9.1知识产权归属：9.1.1发包人拥有工程设计文件、施工图纸等知识产权。9.1.2承包人对其在施工过程中创造的知识产权归承包人所有，但不得侵犯发包人的知识产权。9.2侵权责任：9.2.1承包人不得使用侵犯他人知识产权的技术、工艺、材料等。9.2.2承包人如发生侵权行为，应承担相应的法律责任。第十条保密条款10.1保密内容：10.1.1双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。10.2保密期限：10.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起五年内有效。10.3违约责任：10.3.1任何一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条违约责任11.1发包人违约：11.1.1发包人未按约定支付预付款、进度款或竣工款的，应支付违约金，并承担相应责任。11.2承包人违约：11.2.1承包人未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担修复、重做等责任，并支付违约金。第十二条争议解决12.1.1向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.1.2提交仲裁委员会仲裁。12.2仲裁地点：省市12.3仲裁费用：仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担。第十三条合同的变更和解除13.1合同变更：13.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。13.1.2合同变更不得影响合同的履行和双方的权利义务。13.2合同解除：13.2.1双方协商一致解除合同的，应签署书面解除协议。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同。第十四条合同的终止和解除14.1合同终止：14.1.1工程竣工并验收合格，合同约定的权利义务全部履行完毕。14.2合同解除：14.2.1合同解除后，承包人应按照发包人的要求撤出施工场地，并将施工场地恢复至合同签订前的状态。14.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，参与合同的某些权利和义务，但不由甲乙方直接签订合同。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1第三方作为中介方，协助甲乙方达成合同；2.1.2第三方提供必要的设备、材料或技术支持；2.1.3第三方参与工程的施工、安装、调试等环节；2.1.4第三方提供工程所需的金融服务等。第三条第三方介入的附加条款3.1甲乙方应与第三方明确各自的权责，并在合同中予以约定。3.2甲乙方应保证第三方的权利和义务符合国家法律法规和行业标准。3.3甲乙方应保证第三方具备履行合同的能力和资质。第四条第三方责任限额4.1甲乙方应与第三方协商确定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1第三方应承担的违约责任；4.2.2第三方应承担的侵权责任；4.2.3第三方应承担的赔偿责任等。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方是独立的合同主体，相互之间不存在任何隶属或代理关系。5.2第三方应按照合同约定履行义务，并承担相应的责任。5.3甲乙方与第三方之间的合同变更、解除或终止，不影响甲乙方之间的合同关系。第六条第三方违约的处理6.1第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方如因违约给甲乙方造成损失，甲乙方有权要求第三方赔偿。6.3甲乙方与第三方之间的争议，按照合同约定的争议解决方式处理。第七条第三方权益的保障7.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。7.2甲乙方不得以任何方式限制第三方与其他合同主体的正常交易。7.3第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和利益。第八条第三方介入的合同变更和解除8.1合同变更或解除时，甲乙方应与第三方协商一致，并签署书面协议。8.2合同变更或解除后，甲乙方应按照约定处理与第三方相关的权利义务。第九条第三方介入的保密条款9.1甲乙方与第三方之间涉及的保密信息，按照本合同保密条款的约定进行保护。第十条第三方介入的争议解决10.1甲乙方与第三方之间的争议，按照本合同争议解决条款的约定进行处理。第十一条第三方介入的终止和解除11.1第三方介入的合同终止或解除后，甲乙方应与第三方协商处理后续事宜。第十二条第三方介入的义务延续12.1合同终止或解除后，第三方应继续履行合同约定的义务，直至义务完成。第十三条第三方介入的强制性规定13.1如果第三方介入涉及国家法律法规的强制性规定，甲乙方应遵守相关法律法规，并按照法律法规的要求处理第三方介入事宜。第十四条第三方介入的其他事项14.1本合同未涉及的其他第三方介入事项，甲乙方应协商确定，并在合同中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：材料供应清单附件四：设备供应清单附件五：施工组织设计附件六：安全生产管理制度附件七：质量管理体系文件附件八：合同变更协议附件九：违约金计算公式附件十：保密协议附件十一：争议解决协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等，详细描述工程的设计要求和施工标准。附件二：施工图纸本附件应包括施工图纸、施工说明、施工工艺等，详细描述施工的具体要求和步骤。附件三：材料供应清单本附件应详细列出工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。附件四：设备供应清单本附件应详细列出工程所需的全部设备名称、型号、数量、质量标准等。附件五：施工组织设计本附件应包括施工组织架构、施工计划、施工人员配置等，详细描述施工的组织和管理。附件六：安全生产管理制度本附件应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、应急预案等，详细描述施工过程中的安全生产管理。附件七：质量管理体系文件本附件应包括质量管理制度、质量保证措施、质量检查程序等，详细描述工程质量的管理和控制。附件八：合同变更协议本附件应详细描述合同变更的条件、程序、变更内容等。附件九：违约金计算公式本附件应详细列出违约金的计算方法和计算公式。附件十：保密协议本附件应详细描述保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件十一：争议解决协议本附件应详细描述争议解决的方式、仲裁地点、仲裁费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误2.工程质量不符合约定3.材料和设备供应不符合约定4.第三方介入导致的违约5.合同变更或解除违反约定违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量标准进行判定，如质量不符合要求，承包人应负责修复、重做，并支付违约金。3.材料和设备供应不符合约定：按照合同约定的材料和设备标准进行判定，如材料和设备不符合要求，承包人应负责更换，并支付违约金。4.第三方介入导致的违约：按照合同约定的第三方责任限额进行判定，如第三方违约，甲乙方应与第三方协商解决，并按照约定承担违约责任。5.合同变更或解除违反约定：按照合同约定的变更和解除条款进行判定，如违反约定，违约方应承担违约责任。示例说明：如果承包人未按照合同约定完成工程，导致工期延误，按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。例如，合同约定违约金为每天元，工期延误了天，则违约金为元。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间签订的石油化工企业扩建施工合同。2