2024年电动汽车充电设施建设劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年电动汽车充电设施建设劳务分包合同本合同目录一览第一条：劳务分包范围与内容1.1工程概况1.2分包工作内容1.3分包工作量第二条：分包方的义务与责任2.1分包方的义务2.2分包方的责任2.3分包方的权利第三条：分包期限3.1合同工期3.2工期延误3.3提前完成工程第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程质量验收4.3工程质量保证第五条：劳务报酬与支付方式5.1劳务报酬金额5.2支付方式5.3支付时间第六条：材料与设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条：安全管理与责任7.1安全管理要求7.2安全事故处理7.3安全防护措施第八条：变更与调整8.1合同变更条件8.2合同调整方式8.3变更与调整的报酬处理第九条：违约责任9.1分包方的违约责任9.2发包方的违约责任9.3违约赔偿金额第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一条：合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除与终止后的处理第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的处理第十三条：合同的转让与继承13.1合同转让条件13.2合同继承条件13.3转让与继承的手续第十四条：其他条款14.1合同的附件14.2补充协议14.3合同的生效与解除第一部分：合同如下：第一条：劳务分包范围与内容1.1工程概况1.2分包工作内容乙方负责完成本项目范围内的下列工作：（1）__________；（2）__________；（3）__________；（4）__________；（5）__________。1.3分包工作量根据项目实际情况，乙方需完成的工作量为：__________。第二条：分包方的义务与责任2.1分包方的义务乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工作，并保证分包工作的质量符合相关标准。2.2分包方的责任乙方应对分包工作中的质量、安全、进度等问题承担责任，并负责解决分包工作中出现的任何争议和纠纷。2.3分包方的权利乙方在本项目中享有与甲方协商确定的权益，包括但不限于：__________。第三条：分包期限3.1合同工期本合同工期自__________起至__________止。3.2工期延误乙方如因自身原因导致工程延误，应按甲方要求支付违约金，具体金额按照双方协商确定的标准执行。3.3提前完成工程乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。甲方验收合格后，按实际完成时间计算劳务报酬。第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求乙方应按照__________标准进行施工，保证工程质量符合要求。4.2工程质量验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，并协助甲方进行验收。4.3工程质量保证乙方应在本项目保修期内承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。第五条：劳务报酬与支付方式5.1劳务报酬金额乙方完成分包工作的劳务报酬为人民币__________元（大写：____________________________元整）。5.2支付方式甲方采用__________方式支付乙方劳务报酬，具体支付时间及金额按照双方协商确定的标准执行。5.3支付时间甲方应在本项目工程验收合格之日起__________日内支付乙方劳务报酬。第六条：材料与设备供应6.1材料供应乙方应按照甲方的要求，使用甲方提供的材料，并负责材料的保管、使用和回收。6.2设备供应乙方应使用甲方提供的设备，并负责设备的保管、使用和维护。6.3材料与设备验收乙方应按照甲方的要求，对甲方提供的材料和设备进行验收，并在验收合格后方可使用。第八条：变更与调整8.1合同变更条件除非合同另有规定，任何一方在合同履行过程中提出变更要求，均应提前__________日以书面形式通知对方，并说明变更的具体内容和理由。8.2合同调整方式合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。变更后的合同条款应取代原合同相应条款，成为合同的一部分。8.3变更与调整的报酬处理因合同变更导致的工作量增减或其他影响，双方应按实际情况重新协商确定劳务报酬及相关费用。第九条：违约责任9.1分包方的违约责任乙方如违反合同约定，未能按时完成工作或工程质量不符合约定，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的__________%。9.2发包方的违约责任甲方如违反合同约定，未能按时支付劳务报酬或提供材料、设备，应向乙方支付违约金，违约金金额为应付劳务报酬的__________%。9.3违约赔偿金额除违约金外，违约方还应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失及守约方的其他合法权益。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为__________，仲裁机构为__________。10.3诉讼地点与法院诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一条：合同的解除与终止11.1合同解除条件一方如违反合同约定，严重影响到项目进度或质量，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕，工程验收合格，双方结清款项后，合同即告终止。11.3解除与终止后的处理合同解除或终止后，乙方应立即停止工作，并按照甲方的要求办理相关手续。甲方应支付乙方合同约定范围内的劳务报酬。第十二条：保密条款12.1保密内容乙方应对本项目及相关的技术、商业信息予以保密，不得向任何第三方泄露。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款的处理如乙方违反保密条款，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的__________%。第十三条：合同的转让与继承13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同继承条件合同的有效期内，如一方发生合并、分立或其他法律继承事项，合同的权利和义务由继承方自动继承。13.3转让与继承的手续合同转让或继承应办理书面手续，并由双方签字盖章确认。第十四条：其他条款14.1合同的附件本合同附件包括：__________。14.2补充协议双方在合同履行过程中，如有需要补充或修改的协议，应以书面形式签订，并成为本合同的组成部分。14.3合同的生效与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同终止或解除之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同项目有关联的其他主体，包括但不限于：供应商、客户、中介机构、监管机构等。第二条：第三方介入的情形第三方介入本合同项目的情形包括但不限于：提供材料、设备、技术支持、咨询服务等。第三条：第三方的责任第三方应按照合同约定或甲乙双方的指示，提供合格的材料、设备或服务。第三方对其提供的产品或服务质量负责，并承担相应责任。第四条：第三方责任限额除非本合同有另外约定，第三方对甲方和乙方的责任限额为其提供的材料、设备或服务的价款或费用总额。第五条：第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响本合同的执行。甲方和乙方仍按照本合同的约定履行各自的权利和义务。第六条：第三方违约处理如第三方未按照合同约定或甲乙双方的指示提供产品或服务，甲方和乙方有权按照本合同的约定追究第三方的违约责任。第七条：第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自使用第三方的商标、专利等技术成果。第八条：第三方变更如第三方发生合并、分立、解散等变更事项，应提前通知甲方和乙方。如第三方未履行通知义务，甲方和乙方有权解除本合同。第九条：第三方纠纷处理第三方与甲方、乙方之间发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：第三方信息披露第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关的业务信息、技术资料等，并保证信息的真实、完整、准确。第十一条：第三方合规第三方应遵守相关的法律法规、行业标准，不得从事违法、违规行为。第十二条：第三方保险第三方应根据甲乙双方的要求，办理相应的保险手续，以保障项目顺利进行。第十三条：第三方退出第三方如因故需退出项目，应提前通知甲乙双方，并按照甲乙双方的要求办理相关手续。第十四条：第三方替代如第三方未能按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权选择合适的替代方继续履行合同。本附加条款与本合同具有同等法律效力，如本合同与本附加条款有冲突之处，以本附加条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目详细设计方案附件二：工程量清单附件三：材料和设备供应清单附件四：安全防护措施方案附件五：保修条款附件六：技术培训方案附件七：保险单据附件八：工程进度计划附件九：质量检验标准附件十：合同价款明细表附件一：项目详细设计方案本附件应包括项目的详细设计图纸、技术规格说明书等，以明确工程的具体要求和施工细节。附件二：工程量清单本附件应详细列明工程项目的各项工程量，包括工程的人工、材料、设备等费用明细。附件三：材料和设备供应清单本附件应详细列明甲方提供的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。附件四：安全防护措施方案本附件应包括项目施工期间的安全防护措施，包括但不限于施工现场安全、材料和设备安全、人员安全等。附件五：保修条款本附件应明确保修的范围、保修期限、保修责任等。附件六：技术培训方案本附件应包括技术培训的内容、时间、地点、培训人员等。附件七：保险单据本附件应包括第三方责任保险、工程保险等保险单据。附件八：工程进度计划本附件应详细列明工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件九：质量检验标准本附件应明确工程质量检验的标准和流程。附件十：合同价款明细表本附件应详细列明合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未能按照合同约定支付劳务报酬或提供材料、设备。2.乙方未能按照合同约定完成工作或工程质量不符合要求。3.第三方未能按照合同约定提供产品或服务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的直接经济损失。2.违约方应支付守约方合同总价的__________%作为违约金。3.违约方应承担因违约导致的间接经济损失。示例说明：若甲方未能按照合同约定支