2024年特色小镇景观打造合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年特色小镇景观打造合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1特色小镇1.2景观打造1.3合同当事人1.4合同期限第二条景观设计要求2.1设计原则2.2设计内容2.3设计风格2.4设计方案提交及审批第三条施工要求与标准3.1施工单位资质要求3.2施工质量标准3.3施工安全要求3.4施工进度计划第四条材料与设备4.1材料质量要求4.2设备质量要求4.3材料设备供应及验收4.4材料设备保管与维护第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工结算5.5支付时间及条件第六条工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的赔偿6.3工期延误的协商解决第七条质量保修7.1质量保修范围7.2质量保修期限7.3质量问题的处理7.4质量保修费用第八条变更与调整8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同价款的调整8.4变更内容的记录与确认第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿金额的计算9.4违约的解决方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用10.4仲裁或诉讼的时效第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的责任处理11.4合同解除的备案第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让后的合同效力12.4转让方的责任承担第十三条合同的权利与义务13.1合同当事人的权利13.2合同当事人的义务13.3权利与义务的履行期限13.4权利与义务的转让第十四条合同的附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的保管14.4合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1特色小镇：指根据地区特色、历史文化、产业特点等元素，结合新型城镇化发展需求，进行整体规划、建设、管理和运营的新型城镇化项目。1.2景观打造：指对特色小镇内的户外空间、公共区域、建筑外观等进行美化、绿化、装饰等活动，以提升小镇的景观品质和环境魅力。1.3合同当事人：指本合同双方签订合同的法人或其他组织，分别为甲方和乙方。1.4合同期限：本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二条景观设计要求2.1设计原则：乙方应根据甲方提供的特色小镇规划要求，结合地域特色、历史文化、生态环境等因素，进行创意设计，确保景观设计的独特性、可持续性和经济性。2.2设计内容：乙方应完成特色小镇景观总体设计、节点设计、绿化配置、照明系统、座椅休闲设施等全部设计内容，并提供详细的设计图纸和施工图纸。2.3设计风格：乙方应根据甲方提供的风格要求，确保景观设计风格与特色小镇的整体风格相协调，符合甲方审美要求。2.4设计方案提交及审批：乙方应在合同约定的时间内提交设计方案，甲方应在收到设计方案后____个工作日内进行审批，并提出修改意见。甲方审批同意后，乙方根据甲方意见进行修改完善，并提交最终设计方案。第三条施工要求与标准3.1施工单位资质要求：乙方应具备国家规定的相关施工资质，并提供有效的营业执照、资质证书等证明材料。3.2施工质量标准：乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。3.3施工安全要求：乙方应制定施工安全管理制度，严格执行施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。3.4施工进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条材料与设备4.1材料质量要求：乙方应按照设计要求和甲方要求，选用符合国家标准的合格材料，并提供材料合格证书和相关检测报告。4.2设备质量要求：乙方应选用具备国家认证的合格设备，并提供设备合格证书和相关检测报告。4.3材料设备供应及验收：乙方应负责材料设备的供应和验收工作，确保材料设备按时到达施工现场，并符合设计要求。4.4材料设备保管与维护：乙方应对施工现场的材料设备进行妥善保管和定期维护，确保材料设备的安全和正常使用。第五条合同价格与支付5.1合同总价：本合同总价根据乙方提供的景观设计方案、施工图纸及工程量清单确定，具体金额为____元（大写：____元整）。5.2支付方式：甲方支付乙方工程款项，可采用银行转账、支票等支付方式。5.3进度付款：本合同付款分为五个阶段，分别为工程进度达到20%、40%、60%、80%和竣工验收合格后支付。每阶段付款前，乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请。5.4竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和结算申请，甲方在审查无误后支付剩余款项。5.5支付时间及条件：甲方按照本合同约定的事项和条件支付乙方工程款项。如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权拒绝支付相应款项。第六条工期延误6.1工期延误的责任：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.2工期延误的赔偿：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。6.3工期延误的协商解决：甲乙双方应积极协商解决工期延误问题，确保工程按期完成。第八条变更与调整8.1合同变更的条件：合同履行过程中，如遇不可抗力因素或甲乙双方协商一致，可对合同内容进行变更。8.2合同变更的程序：甲乙双方应书面签订变更协议，并明确变更内容、范围、价款等相关事项。8.3合同价款的调整：如合同变更导致工程价款发生变化，乙方应按照甲方要求提交变更价款报告，经甲方审批后进行调整。8.4变更内容的记录与确认：乙方应将变更内容详细记录在合同执行记录中，并由甲乙双方代表签字确认。第九条违约责任9.1违约行为：乙方如未能按照合同约定完成工程、未按期支付款项、未履行合同义务等行为，均视为违约。9.2违约责任承担：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿金额的计算：违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。9.4违约的解决方式：甲乙双方应通过友好协商解决违约问题。如协商无果，可依法采取仲裁或诉讼方式解决。第十条争议解决10.1争议解决方式：甲乙双方发生合同争议，应通过友好协商解决。如协商无果，可选择仲裁或诉讼方式解决。10.2争议解决机构：甲乙双方可约定在中国国际经济贸易仲裁委员会或乙方所在地人民法院解决争议。10.3争议解决费用：如采取仲裁或诉讼方式解决争议，甲乙双方应承担各自产生的费用。10.4仲裁或诉讼的时效：甲乙双方应在知道或应当知道权利被侵害之日起____年内提出仲裁或诉讼申请。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件：合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。11.2合同解除的程序：甲乙双方应书面签订解除协议，明确解除合同的原因、日期等相关事项。11.3合同解除后的责任处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，并承担相应责任。11.4合同解除的备案：甲乙双方应将解除协议提交相关备案机关进行备案。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件：甲乙双方经协商一致，可将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的程序：甲乙双方应签订书面转让协议，并明确转让内容、范围等相关事项。12.3转让后的合同效力：合同转让后，第三方取代原乙方履行合同义务，原乙方不再享有合同权利。12.4转让方的责任承担：转让方应对转让行为承担相应责任，确保第三方能正常履行合同义务。第十三条合同的权利与义务13.1合同当事人的权利：甲方有权按照合同约定要求乙方履行义务，并享有合同约定的权利。13.2合同当事人的义务：乙方应按照合同约定履行义务，并承担合同约定的责任。13.3权利与义务的履行期限：甲乙双方应按照合同约定时间履行权利义务。13.4权利与义务的转让：合同权利义务的转让应符合本合同第十二条的约定。第十四条合同的附则14.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件：本合同在乙方完成合同约定的工程，并经甲方验收合格后终止。14.3合同的保管：甲乙双方应各自保管好合同正本，并留存合同副本。14.4合同的修订与补充：本合同在履行过程中，如有未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，修订和补充本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，参与或涉及本合同项目实施、监督、验收等环节的法人、其他组织或自然人。1.2第三方类型：第三方包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、监理单位、检测机构等。1.3第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规规定，履行其在合同中的义务，并对其行为承担相应责任。第二条第三方介入程序2.1第三方选定：甲方根据合同约定及实际情况，选定第三方介入本合同项目。2.2第三方资质审查：乙方应审查第三方的资质、业绩、信誉等方面，确保其具备履行合同的能力。2.3第三方合同签订：甲方与第三方签订合同，明确双方的权利义务及违约责任。2.4第三方协调管理：甲方负责协调管理第三方的工作，确保项目顺利进行。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义：第三方责任限额是指甲方或乙方根据本合同约定，对第三方在合同履行过程中可能产生的损失或损害设定的一定金额限制。3.2责任限额设定：甲方或乙方可根据合同风险评估及第三方资质情况，约定第三方责任限额。3.3责任限额调整：合同履行过程中，如第三方资质或项目风险发生变化，甲方或乙方可协商调整第三方责任限额。3.4第三方责任限额的支付：第三方在合同履行过程中造成损失或损害的，甲方或乙方有权根据合同约定向第三方追偿，责任限额内予以限定。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方接受甲方的委托或指令，按照合同约定履行相关义务。4.2第三方与乙方：第三方与乙方无直接合同关系，但乙方应协助甲方对第三方进行监督管理。4.3第三方与施工单位：第三方如为施工单位，应按照施工合同约定履行施工义务。4.4第三方与材料供应商、设备供应商等：第三方与材料供应商、设备供应商等无直接合同关系，但应确保其提供的产品或服务符合合同要求。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方如未能按照合同约定履行义务，构成违约。5.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3违约赔偿限额：第三方应按照合同约定的责任限额承担违约赔偿责任。5.4违约处理程序：甲方或乙方发现第三方违约，应通知对方，并共同协商解决。如协商无果，可依法采取仲裁或诉讼方式解决。第六条第三方权益保护6.1第三方权益：第三方在合同履行过程中，享有合同约定的权益。6.2权益保护措施：甲方或乙方应采取措施保护第三方的合法权益，包括但不限于提供必要的合同文件、支付款项、解决合同争议等。6.3第三方权益的转让：第三方在合同履行过程中，如需转让其权益，应取得甲方或乙方的同意。第七条第三方退出机制7.1第三方退出：第三方在合同履行过程中，如需退出项目，应提前通知甲方或乙方。7.2退出程序：第三方退出项目，应按照合同约定办理相关手续，确保项目顺利进行。7.3退出后的责任：第三方退出项目后，应对其退出前的工作成果及产生的责任承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件包括甲方和乙方的营业执照、资质证书等，用于证明双方具备履行合同的能力。2.设计方案及施工图纸包括特色小镇景观设计的总体方案、节点设计、绿化配置、照明系统、座椅休闲设施等详细设计图纸。3.材料设备清单列出用于景观打造的各类材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。4.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。5.施工计划及进度表包括施工各阶段的时间节点、工程进度要求等。6.安全施工方案包括施工现场安全管理、安全防护措施、应急预案等。7.质量保证及验收标准包括工程质量要求、验收程序、质量问题的处理等。8.付款凭证及支付时间表包括合同价款支付的凭证、付款时间节点等。9.合同变更及补充协议包括合同履行过程中发生的变更及补充协议。10.竣工资料及验收报告包括工程竣工后的验收报告、工程资料等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按期完成工程违约责任：乙方应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。2.乙方工程质量不符合约定违约责任：乙方应负责整改，直至工程质量符合约定。如整改后仍不符合约定，乙方应支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程价款的10%。3.乙方擅自变更设计方案违约责任：乙方应恢复原设计方案，并承担相应责任。如造成损失，乙方应支付违约金，违约金计算方式为：损失金额的10%。4.甲方未按时支付款项违约责任：甲方应支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的0.5‰。5.甲方擅自变更设计方案违约责任：甲方应承担相应责任。如造成损失，