2025年建筑公司劳务合同标准范本

2025年建筑公司劳务合同标准范本合同编号：__________鉴于甲方为一家具备建设资质的建筑公司，乙方为具备相应资质的个体工商户/个人，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供劳务服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1本合同标的为乙方为甲方提供建筑劳务服务，具体包括但不限于：__________（具体工作内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工作。二、合同价格及支付2.1本合同劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方劳务费用的方式为：__________（支付方式，如按进度支付、一次性支付等）。2.3甲方支付乙方劳务费用的时间为：__________（支付时间，如工程验收合格后、每月固定日期等）。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时提供劳务服务，确保工程进度和质量。3.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.3乙方应按照甲方提供的技术要求、施工图纸等进行施工，确保工程质量。3.4甲方应按照约定时间支付乙方劳务费用，不得无故拖欠。3.5甲方应提供乙方施工所需的场地、材料、设备等，确保乙方正常施工。四、违约责任4.1乙方未按照约定时间完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________。4.3由于甲方原因导致工程停工、窝工等，甲方应按照实际停工、窝工天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：__________年。6.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.乙方资质证明文件

2.施工图纸和技术要求

3.安全操作规程

4.工程验收标准

5.付款凭证及支付记录

6.违约金计算公式说明

7.法律法规等相关文件三、法律名词及解释：

1.建筑劳务服务：指在建筑施工过程中，提供的人工、技术、管理等服务。

2.资质：指从事建筑劳务服务所必须具备的法定条件和技术能力。

3.施工图纸：指用于指导建筑施工的图形和技术文件。

4.工程验收：指工程完成后，对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方施工进度延误：与乙方沟通，了解延误原因，制定赶工计划，必要时调整人员或增加施工设备。

2.甲方支付劳务费用不及时：提前与甲方沟通，明确支付时间，按时催促甲方支付。

3.施工条件不满足：与甲方沟通，要求甲方提供满足施工要求的场地、材料、设备等。

4.安全事故发生：立即启动应急预案，进行救援和事故处理，向甲方和相关部门报告，配合调查。

5.工程质量问题：及时整改，重新验收，如再次出现问题，根据情况追究乙方责任。五、所有应用场景：

1.建筑公司委托个体工商户/个人进行建筑劳务作业。

2.建筑公司委托个体工商户/个人进行装修劳务作业。

3.建筑公司