河堤建设工程施工合同(2025年)

河堤建设工程施工合同(2025年)合同编号：__________河堤建设工程施工合同（2025年）甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为河堤建设工程的业主，拥有该工程项目的所有权和决策权，并需对该工程进行施工；乙方为具有相应资质和经验的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：____________________________1.2工程地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：包括但不限于河堤建设、加固、排水、绿化等相关工程。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2合同价格包含：工程设计、施工、材料采购、设备租赁、人员工资、税费、保险、利润及风险等所有费用。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方协商一致或法律法规发生变化，否则合同价格不得调整。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等进行施工。3.2乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度报告，甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。3.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。3.4乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。四、支付方式4.1甲方按照乙方提交的工程进度报告和实际完成的工程量进行付款。4.2付款方式为：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的50%；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。4.3乙方应提供合法、有效的发票，甲方按照约定时间支付款项。五、合同的变更、解除和终止5.1除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更、解除或终止合同。5.2合同变更、解除或终止的，双方应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的违约责任。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定履行施工义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照约定时间支付款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。6.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.河堤建设工程设计图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.合同履行过程中所需的相关审批文件5.工程进度报告模板6.工程质量检验标准7.保险单据8.支付凭证模板9.违约责任认定及相关法律文件10.争议解决方式及相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定时间节点完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合合同约定及国家标准，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。4.甲方无故解除或终止合同，视为违约。5.双方未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行，视为违约。6.不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。三、法律名词及解释：1.河堤建设工程：指为建设防洪、排水、生态等目的而进行的一系列工程活动。2.承包方：指承担河堤建设工程施工任务的具有相应资质的施工单位。3.发包方：指拥有河堤建设工程所有权和决策权的甲方单位。4.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的过程。6.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前规划工期，合理安排施工人员及材料，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素，双方协商解决。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，加强质量控制。如出现质量问题，及时整改，并承担相应责任。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式及时支付款项。如发生付款纠纷，通过协商解决，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。4.合同变更、解除或终止：任何一方不得擅自变更、解除或终止合同。如确需变更，双方协商一致，并办理相关手续。5.争议解决：发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有