水电消防分包合同(2025年)

水电消防分包合同(2025年)合同编号：__________水电消防分包合同（2025年）单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目业主，乙方具备水电消防施工资质，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方工程项目的水电消防分包工程达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：乙方负责本项目的水电消防设计与施工，包括消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防电源及照明、火灾自动报警系统等。二、合同价格2.1本工程分包合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费、质保期服务费等。2.3乙方报价应保证工程质量，不得以次充好，降低工程标准。三、合同履行3.1乙方应严格按照甲方的要求，按照工程设计文件、施工规范、验收标准等要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证分包工程的安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求进行施工，确保施工过程中的人员安全。3.4乙方应做好施工现场的卫生和环境保护工作，遵守施工现场的管理规定。四、合同支付4.1甲方根据乙方施工进度和质量，按照约定的付款比例进行支付。4.2甲方支付乙方工程进度款时，应扣除乙方应缴纳的质量保证金。4.3工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起15日内支付乙方剩余款项。五、合同验收5.1工程验收标准应按照国家相关法律法规、施工验收规范和设计文件要求执行。5.2乙方应在工程验收前提交完整的施工资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。5.3甲方应在验收合格后出具验收报告，并支付乙方剩余款项。六、质保期及售后服务6.1乙方应承担分包工程的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为______年。6.2质保期内，乙方应负责分包工程的维修、保养和更换故障部件等工作。6.3乙方应在接到甲方维修通知后48小时内到达现场进行处理，否则甲方有权委托其他单位进行维修，相关费用由乙方承担。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。7.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。7.3甲方未按照约定时间支付工程进度款或剩余款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付工程进度款或剩余款项的0.5%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工记录

3.验收报告

4.施工资料

5.质量保证金收据

6.违约金计算依据

7.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工。

2.工程质量问题：乙方施工过程中出现质量问题，包括以次充好、降低工程标准等。

3.延期支付工程款：甲方未按照约定时间支付工程进度款或剩余款项。

4.未按要求提交施工资料：乙方未在验收前提交完整的施工资料。

5.未履行质保期责任：乙方在质保期内未负责分包工程的维修、保养和更换故障部件。三、法律名词及解释：1.水电消防分包合同：指甲方将水电消防设计与施工分包给乙方的合同。

2.工程验收：指对乙方施工完成的水电消防工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定及国家相关法律法规、施工验收规范和设计文件要求的过程。

3.质保期：指自工程验收合格之日起，乙方对分包工程承担质量保证责任的期限。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。

5.法院诉讼：指合同双方因履行合同发生争议，向法院提起的诉讼程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定合理的施工计划，确保施工进度顺利进行。如有延误，及时与甲方沟通，制定延期计划，并承担相应违约责任。

2.工程质量问题：加强质量把控，严格执行施工规范，定期自检、互检和甲方检查。如出现质量问题，及时整改，并承担修复费用。

3.工程款支付延误：甲方应按照约定时间支付工程进度款和剩余款项。如有延误，乙方可与甲方沟通协商，要求及时支付，并有权根据逾期天数要求支付违约金。

4.施工资料不完整：乙方应按照合同约定及时提交完整的施工资料，确保工程验收顺利进行。如施工资料不完整，乙方应尽快补充提交。

5.质保期内维修、保养及更换：乙方应在质保期内负责分包工程的维修、保养和更换故障部件。如乙方未能履行责任，甲方有权委托其他单位进行维修，相关费用由乙方承担。五、所有应用场景：1.适用于建设工程项目的水电消防设计与施工分包。

2.适用于乙方具备