2025年度光伏电站土方回填及基础建设协议3篇_第1页
2025年度光伏电站土方回填及基础建设协议3篇_第2页
2025年度光伏电站土方回填及基础建设协议3篇_第3页
2025年度光伏电站土方回填及基础建设协议3篇_第4页
2025年度光伏电站土方回填及基础建设协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏电站土方回填及基础建设协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1土方回填工程3.2基础建设工程3.3工程质量要求4.工程量及计价方式4.1土方回填工程量4.2基础建设工程量4.3计价方式及依据5.工程进度安排5.1土方回填工程进度5.2基础建设工程进度6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件7.工程验收及交付7.1验收标准7.2验收程序7.3工程交付8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:合同图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签订及生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]2.项目概况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目工期[项目工期起止日期]3.工程内容3.1土方回填工程[土方回填工程具体内容描述]3.2基础建设工程[基础建设工程具体内容描述]3.3工程质量要求[工程质量标准及要求]4.工程量及计价方式4.1土方回填工程量[土方回填工程量清单]4.2基础建设工程量[基础建设工程量清单]4.3计价方式及依据[计价方式及依据说明]5.工程进度安排5.1土方回填工程进度[土方回填工程进度计划表]5.2基础建设工程进度[基础建设工程进度计划表]6.付款方式及期限6.1付款方式[付款方式描述,如分期付款、按工程进度付款等]6.2付款期限[各付款节点及对应期限]6.3付款条件[付款条件说明,如验收合格、工程进度等]7.工程验收及交付7.1验收标准[验收标准及依据]7.2验收程序[验收程序描述,如自检、互检、专检等]7.3工程交付[工程交付条件及时间]8.保修责任8.1保修期限[具体保修期限,如土方回填工程保修期为1年,基础建设工程保修期为2年]8.2保修范围[保修范围描述,包括但不限于保修期内出现的质量问题及由此造成的损失]8.3保修责任[保修责任说明,包括甲方应提供的保修服务、维修费用承担等]9.违约责任9.1违约情形[列举双方可能出现的违约情形,如延期付款、工程质量不合格等]9.2违约责任[违约责任说明,包括违约金的计算标准、违约金支付方式等]9.3违约赔偿[违约赔偿说明,包括因违约造成的损失赔偿、争议解决方式等]10.争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式描述,如协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构[争议解决机构名称及地址]10.3争议解决程序[争议解决程序描述,包括争议提交、审理、裁决等步骤]11.合同生效及终止11.1合同生效条件[合同生效所需满足的条件,如双方签字盖章、合同内容完整等]11.2合同终止条件[合同终止的情形,如工程完成、合同到期、双方协商一致等]11.3合同解除条件[合同解除的情形,如一方违约、不可抗力等]12.合同附件12.1附件一:工程量清单[工程量清单详细内容]12.2附件二:合同图纸[合同图纸详细内容]12.3附件三:其他相关文件[其他相关文件清单]13.合同签订及生效日期[合同签订日期及生效日期]14.其他约定事项[其他约定事项,如保密条款、不可抗力条款等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等,为合同履行过程中提供专业服务或协助的独立实体。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的法律责任。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议及本合同约定,履行其职责,确保合同履行过程中的专业性和公正性。15.3.2第三方应对其提供的服务或协助承担相应的责任,包括但不限于质量责任、进度责任等。16.甲乙方额外条款16.1.1第三方介入的书面通知甲乙双方应在第三方介入前,向对方发出书面通知,明确第三方介入的名称、职责、合作协议等。16.1.2第三方介入的费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议及本合同约定分担。16.1.3第三方介入的协调与沟通甲乙双方应指定专人负责与第三方沟通协调,确保第三方介入的顺利进行。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额甲乙双方在合作协议中应明确第三方的责任限额,包括但不限于:17.1.1第三方因其服务或协助导致合同无法履行时的赔偿责任;17.1.2第三方因其服务或协助导致工程质量不合格时的赔偿责任;17.1.3第三方因其服务或协助导致安全事故时的赔偿责任。17.2责任限额的调整如第三方责任限额在合同履行过程中发生变化,甲乙双方应根据实际情况协商调整,并签订补充协议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由合作协议约定,甲方应按照合作协议的约定与第三方进行合作。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由合作协议约定,乙方应按照合作协议的约定与第三方进行合作。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系由本合同及合作协议共同约定,甲乙双方应共同监督第三方履行其职责。18.4第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系由各自的合作协议约定,各方应相互尊重,避免利益冲突。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含土方回填工程和基础建设工程的详细工程量,单位需统一,如立方米、平方米等。说明:工程量清单作为合同附件,是计算工程款的重要依据。2.附件二:合同图纸详细要求:包含项目地形图、设计图纸、施工图纸等,需清晰、完整。说明:合同图纸作为合同附件,是工程实施和验收的重要依据。3.附件三:合作协议详细要求:包含甲乙双方与第三方签订的合作协议内容,包括服务内容、费用、责任等。说明:合作协议作为合同附件,是第三方介入的依据。4.附件四:验收报告详细要求:包含工程验收的详细情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告作为合同附件,是工程交付的重要依据。5.附件五:付款凭证详细要求:包含付款的银行凭证、收据等,需清晰、完整。说明:付款凭证作为合同附件,是付款证明的重要依据。6.附件六:维修记录详细要求:包含保修期内发生的维修情况,包括维修时间、维修内容、维修费用等。说明:维修记录作为合同附件,是保修责任履行的重要依据。7.附件七:争议解决协议详细要求:包含争议解决的方式、机构、程序等。说明:争议解决协议作为合同附件,是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为未按时支付工程款;工程质量不符合合同约定;延期交付工程;未按合同约定提供施工场地。1.2乙方违约行为未按时完成工程;工程质量不符合合同约定;延期交付工程;未按合同约定履行保修责任。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任逾期支付工程款,应支付违约金;工程质量不符合合同约定,应承担修复费用;延期交付工程,应支付违约金;未按合同约定提供施工场地,应承担相应损失。2.2乙方违约责任逾期完成工程,应支付违约金;工程质量不符合合同约定,应承担修复费用;延期交付工程,应支付违约金;未按合同约定履行保修责任,应承担相应损失。3.违约示例说明:3.1甲方违约示例甲方未按时支付乙方工程款,逾期30天,应支付乙方违约金,违约金比例为每日0.5%。3.2乙方违约示例乙方未按时完成土方回填工程,逾期10天,应支付甲方违约金,违约金比例为每日1%。全文完。2024年度光伏电站土方回填及基础建设协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1光伏电站1.2土方回填1.3基础建设1.4合同期限1.5合同金额1.6合同双方2.合同目的3.工程范围与内容3.1土方回填工程3.2基础建设工程3.3工程进度安排4.质量要求与标准4.1土方回填质量4.2基础建设质量5.工程设计要求5.1土方回填设计5.2基础建设设计6.人员配备与资质要求6.1施工人员6.2技术人员6.3质量检测人员7.材料供应与验收7.1材料供应商7.2材料质量7.3材料验收8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场秩序9.付款方式与进度款9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.合同附件与补充协议第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1光伏电站:指利用太阳能光伏效应将太阳光能直接转换为电能的发电设施。1.2土方回填:指在光伏电站建设过程中,对施工过程中产生的废弃土方进行收集、运输和回填至指定区域,以达到工程要求的平整度和密实度。1.3基础建设:指光伏电站建设的基础设施建设,包括但不限于地基处理、基础桩基、支架基础等。1.4合同期限:自本合同签订之日起至光伏电站土方回填及基础建设完成之日止,预计工期为6个月。1.5合同金额:根据工程量清单及市场行情,本合同总金额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。1.6合同双方:甲方(光伏电站建设单位)与乙方(土方回填及基础建设施工单位)。2.合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在光伏电站土方回填及基础建设过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到预期效果。3.工程范围与内容3.1土方回填工程:3.1.1对光伏电站施工区域内的废弃土方进行清理、运输和回填。3.1.2回填土方需符合设计要求,确保平整度和密实度。3.1.3回填过程中,需对周边环境进行保护,防止污染和破坏。3.2基础建设工程:3.2.1完成光伏电站地基处理、基础桩基、支架基础等基础建设任务。3.2.2基础建设材料需符合国家相关标准和规范。3.2.3基础建设过程中,需确保施工安全和质量。4.质量要求与标准4.1土方回填质量:4.1.1回填土方需满足设计要求,确保平整度和密实度。4.1.2回填土方需经过严格的质量检测,合格后方可进行下一道工序。4.2基础建设质量:4.2.1基础建设材料需符合国家相关标准和规范。4.2.2基础建设过程中,需严格控制施工质量,确保工程达到预期效果。5.工程设计要求5.1土方回填设计:5.1.1设计需充分考虑现场实际情况,确保回填土方符合工程要求。5.1.2设计需明确回填土方的运输、堆放、压实等工艺流程。5.2基础建设设计:5.2.1设计需满足光伏电站建设需求,确保工程质量和安全。5.2.2设计需充分考虑地质、环境等因素,确保基础建设效果。6.人员配备与资质要求6.1施工人员:6.1.1乙方需配备足够的施工人员,确保工程进度。6.1.2施工人员需具备相关资质,持证上岗。6.2技术人员:6.2.1乙方需配备专业技术人员,负责工程设计和施工管理。6.2.2技术人员需具备相关资质,持证上岗。6.3质量检测人员:6.3.1乙方需配备质量检测人员,负责工程质量的检测和验收。6.3.2质量检测人员需具备相关资质,持证上岗。8.施工现场管理8.1施工现场安全8.1.1乙方应制定安全生产管理制度,确保施工现场安全。8.1.2乙方应配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全带、防护网等。8.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。8.2施工现场环保8.2.1乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。8.2.2乙方应合理处置施工废弃物,不得随意堆放或丢弃。8.2.3乙方应采取降噪、防尘措施,减少对周边环境的影响。8.3施工现场秩序8.3.1乙方应维护施工现场的整洁和有序,保持施工区域清洁。8.3.2乙方应制定施工现场管理制度,规范施工行为。8.3.3乙方应确保施工现场的交通、消防通道畅通无阻。9.付款方式与进度款9.1付款方式9.1.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。9.1.2甲方应在工程进度达到约定节点后五个工作日内支付进度款。9.2付款进度9.2.1土方回填工程完成30%后支付首笔进度款。9.2.2基础建设工程完成50%后支付第二笔进度款。9.2.3工程全部完成后支付尾款,尾款比例不超过合同总额的10%。9.3付款条件9.3.1乙方需提交工程进度报告及相关验收资料。9.3.2甲方在收到乙方提交的完整资料后,经审核无误后支付进度款。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1除非合同另有约定,争议解决机构为合同签订地人民法院。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。11.1.2甲方未按合同约定的时间和比例支付工程进度款。11.1.3双方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任11.2.1乙方违约的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总额的1%每日计算。11.2.2甲方违约的,应向乙方支付违约金,违约金按实际损失金额的2%计算。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成。12.2.2合同约定的其他终止条件。13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后合同生效。13.1.2合同经双方签字盖章后,自生效之日起生效。13.2合同变更程序13.2.1双方协商一致,书面签署变更协议。13.2.2变更协议经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。14.合同附件与补充协议14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、质量验收标准等。14.2补充协议14.2.1本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或监督服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方角色与职责15.2.1第三方作为监理方或咨询方,负责对合同执行过程中的工程进度、质量、安全等方面进行监督和评估。15.2.2第三方应具备相应的资质和专业知识,能够独立、公正地履行其职责。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入应在合同执行过程中,由甲乙双方共同决定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中明确约定。15.4.2第三方的责任限额应包括但不限于其提供的专业服务的直接损失和间接损失。15.4.3第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的损失,其责任限额不得免除。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方提供的专业服务符合合同要求。16.1.2甲方应向第三方支付约定的服务费用。16.1.3甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.2乙方责任16.2.1乙方应接受第三方的监督和评估,按照合同要求完成工程。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。16.2.3乙方应配合第三方的工作,及时解决第三方在履行职责过程中提出的问题。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方应向甲方提供定期报告,包括工程进度、质量、安全等方面的信息。17.1.2第三方应接受甲方的监督和指导,确保其履行职责符合合同要求。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方应向乙方提出工程改进建议,乙方应根据建议进行改进。17.2.2第三方应与乙方保持沟通,及时解决施工过程中的问题。17.3第三方与合同其他方的关系17.3.1第三方与其他合同方的关系应遵循合同约定和相关法律法规。17.3.2第三方在履行职责过程中,应尊重其他合同方的合法权益。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同约定的工程全部完成。18.1.2第三方职责已完成,经甲乙双方确认。18.1.3出现不可抗力或其他合同约定情形。18.2第三方介入的终止程序18.2.2甲乙双方应共同确认第三方职责已完成,并签署终止协议。18.2.3第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定结算相关费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出光伏电站土方回填及基础建设所需各项工程的工程量。包括土方量、材料用量、人工工日等。2.设计图纸提供光伏电站土方回填及基础建设的详细设计图纸。包括地形图、平面图、剖面图、结构图等。3.质量验收标准明确光伏电站土方回填及基础建设各阶段的质量验收标准。包括材料质量、施工工艺、安全规范等。4.施工组织设计描述光伏电站土方回填及基础建设的施工组织方案。包括施工进度计划、人员安排、设备配置等。5.安全生产管理制度规定施工现场的安全管理制度。包括安全责任、安全措施、应急预案等。6.环境保护措施规定施工现场的环境保护措施。包括降噪、防尘、废水处理等。7.付款进度表列出合同约定的付款进度及金额。8.第三方合作协议明确第三方在合同执行过程中的角色、职责和责任限额。9.争议解决协议规定争议解决的方式和程序。10.合同变更协议记录合同执行过程中发生的变更事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。甲方未按合同约定的时间和比例支付工程进度款。双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准乙方违约:按合同约定的违约金比例计算,每日违约金为合同总额的1%。甲方违约:按实际损失金额的2%计算违约金。3.违约责任示例乙方未按合同约定的时间完成土方回填工程,延误工期10天,导致光伏电站建设进度受到影响。违约金计算:合同总额为100万元,每日违约金1万元,10天共10万元。甲方未按合同约定的时间支付进度款,导致乙方施工资金周转困难。违约金计算:按实际损失金额的2%计算,如实际损失为5万元,则违约金为10,000元。全文完。2024年度光伏电站土方回填及基础建设协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1发包方2.2承包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.工程范围4.1土方回填工程4.2基础建设工程5.工程质量要求5.1土方回填工程5.2基础建设工程6.工程进度要求6.1土方回填工程6.2基础建设工程7.合同价款7.1工程总价7.2付款方式7.3付款时间8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收标准9.违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3通知与送达14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“光伏电站”指位于本合同项目地点的光伏发电设施。1.1.2“土方回填工程”指对光伏电站建设所需的场地进行土方挖掘、运输、回填、压实等工程。1.1.3“基础建设工程”指光伏电站建设所需的基础设施建设,包括但不限于桩基、承台、支架等。1.1.4“合同价款”指本合同项下土方回填及基础建设工程的总费用。1.1.5“工期”指本合同项下土方回填及基础建设工程的完成时间。1.1.6“发包方”指委托本合同项下土方回填及基础建设工程的业主单位。1.1.7“承包方”指承担本合同项下土方回填及基础建设工程的施工单位。1.2解释1.2.1本合同中涉及的技术术语、专业名词等,如无特别说明,均按照国家现行相关标准、规范和行业惯例进行解释。1.2.2本合同如有未尽事宜,双方可协商解决,协商不成时,按有关法律法规执行。2.双方基本信息2.1发包方2.1.1名称:光伏发电有限公司2.1.2住所:省市区路号2.1.3法定代表人:2.1.4联系人:2.1.5联系电话:138xxxx56782.2承包方2.2.1名称:建筑工程有限公司2.2.2住所:省市区路号2.2.3法定代表人:2.2.4联系人:赵六2.2.5联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称:2024年度光伏电站土方回填及基础建设工程3.2项目地点:省市区镇村3.3项目规模:装机容量兆瓦3.4项目周期:自合同签订之日起个月内完成4.工程范围4.1土方回填工程4.1.1土方挖掘:包括场地平整、边坡修整等。4.1.2土方运输:包括挖掘、装载、运输等。4.1.3土方回填:包括回填、压实等。4.2基础建设工程4.2.1桩基工程:包括桩基设计、施工、检测等。4.2.2承台工程:包括承台设计、施工、检测等。4.2.3支架工程:包括支架设计、施工、检测等。5.工程质量要求5.1土方回填工程5.1.1回填土的密实度应达到设计要求。5.1.2回填土的平整度应达到设计要求。5.2基础建设工程5.2.1桩基工程:桩基承载力应达到设计要求。5.2.2承台工程:承台尺寸、位置、强度应符合设计要求。5.2.3支架工程:支架结构、尺寸、强度应符合设计要求。6.工程进度要求6.1土方回填工程6.1.1土方挖掘工程应在合同签订后天内完成。6.1.2土方运输工程应在合同签订后天内完成。6.1.3土方回填工程应在合同签订后天内完成。6.2基础建设工程6.2.1桩基工程应在合同签订后天内完成。6.2.2承台工程应在合同签订后天内完成。6.2.3支架工程应在合同签订后天内完成。7.合同价款7.1工程总价:人民币万元整。7.2付款方式:7.2.1合同签订后天内,发包方支付合同价款的%作为预付款。7.2.2土方回填工程完成%,发包方支付合同价款的%。7.2.3基础建设工程完成%,发包方支付合同价款的%。7.2.4工程竣工验收合格后天内,发包方支付合同价款的%。7.3付款时间:按上述付款方式,每月支付一次。8.交工验收8.1交工验收条件8.1.1工程按合同约定全部完成。8.1.2工程质量符合国家现行施工质量验收统一标准、专业质量验收规范及设计文件要求。8.1.3工程资料齐全,符合国家有关档案管理的规定。8.1.4工程安全设施已按设计要求完成。8.2交工验收程序8.2.1发包方在收到承包方提交的交工验收报告后天内组织验收。8.2.2验收组由发包方、承包方及有关单位代表组成。8.2.3验收组对工程进行现场检查,对工程资料进行审核。8.2.4验收组形成验收意见,并签署验收记录。9.违约责任9.1发包方违约责任9.1.1未按时支付工程款,应向承包方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的%计算。9.1.2未经承包方同意,擅自变更工程设计,造成工程返工或停工的,应承担由此增加的费用和工期延误的责任。9.2承包方违约责任9.2.1未按合同约定完成工程,每延误一天,应向发包方支付违约金,违约金按合同价款的%计算。9.2.2工程质量不符合合同约定,承包方应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方协商解决争议时,可委托仲裁委员会仲裁。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。11.1.2发包方未按合同约定支付工程款,承包方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同的,应签订合同解除协议。11.2.2一方解除合同,应提前天书面通知对方。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章。12.1.2合同签订后天内,发包方向承包方支付预付款。12.2合同生效日期12.2.1合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3通知与送达13.3.1双方间的通知应以书面形式进行,送达地址为合同约定的住所。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”在本合同中指介入合同履行过程中的非合同主体,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业许可,能够独立承担法律责任。15.2第三方的责任15.2.1第三方应根据合同约定和自身职责,对工程的质量、进度、安全等进行监督和管理。15.2.2第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求承包方提供必要的资料和配合,以完成其监督和管理职责。15.3.2第三方有权对工程进行抽样检验和现场检查。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与发包方、承包方之间的关系由双方另行约定。15.4.2第三方对发包方、承包方提出的意见和建议,应经发包方、承包方协商一致后执行。15.4.3第三方不得直接与发包方、承包方以外的第三方进行交易或合作。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1发包方16.1.1发包方应提前天将第三方介入的信息通知承包方,包括第三方的名称、职责、权限等。16.1.2发包方应确保第三方具备履行合同所需的资质和条件。16.2承包方16.2.1承包方应积极配合第三方的监督和管理工作,提供必要的资料和协助。16.2.2承包方应遵守第三方的指令,对第三方提出的问题及时整改。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行合同过程中,因自身过错造成发包方或承包方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额不得超过合同价款的%。17.2赔偿责任17.2.1发包方或承包方因第三方的原因遭受损失的,有权要求第三方赔偿。17.2.2第三方在赔偿后,有权向发包方或承包方追偿。17.3保险17.3.1第三方应购买

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论