2025FIDIC土木工程施工合同条件

合同编号：全称：地址：联系人：联系电话：电子：全称：地址：联系人：联系电话：电子：一、工程概况1.1工程项目名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程投资估算：二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2合同价格支付方式：三、合同工期3.1合同工期自年月日起至年月日止。3.2工期延误的违约责任：四、合同履行4.1乙方应按照合同条件、设计和施工规范要求，完成工程项目的施工。4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按期完成工程。4.3甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。五、违约责任5.1乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任。5.2甲方未按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同的签订、履行、修改和解除，应遵守中华人民共和国法律、法规。7.2双方应遵守合同的保密条款，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。7.3合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：年月日注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方的全称、地址、联系人、联系电话和电子等信息的准确无误。2.工程项目的名称、地点、内容和规模：明确项目的具体信息，避免因项目描述不明确导致的纠纷。3.合同价格：确保合同总价的填写正确，明确支付方式，避免价格和支付方面的误解。4.合同工期：明确起始和结束日期，约定工期延误的违约责任。5.合同履行：乙方应按照合同条件、设计和施工规范要求完成施工，甲方应按时支付合同价款。6.违约责任：明确双方在未按合同约定履行义务时的违约责任。7.争议解决：约定双方在发生争议时的解决方式，包括友好协商和诉讼等。8.其他约定：包括保密条款、法律适用等，确保合同的合法性和可执行性。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托人或授权人，本合同中为工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托人或承包人，本合同中为具有资质的土木工程施工单位。3.工程项目：指合同约定的施工对象，包括工程名称、地点、内容和规模等。4.合同总价：指双方约定的完成工程项目所需的全部费用。5.工期延误：指工程项目的实际完成时间超过合同约定的完成时间。6.违约责任：指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生纠纷时，采取的解决方式，包括但不限于友好协商和诉讼等。8.保密条款：指双方在合同中约定的对合同内容、技术资料、商业秘密等信息的保密义务。9.法律适用：指合同双方在履行合应遵守的法律、法规。应用场合：1.土木工程施工：适用于各类土木工程项目的施工合同，如道路、桥梁、隧道、港口、机场等。2.建筑工程施工：适用于各类建筑物的施工合同，包括土建、装修、安装等。3.工程项目管理：适用于工程项目的前期规划、设计、施工、验收等环节的管理。4.工程咨询与服务：适用于工程项目的前期研究、评估、咨询、监理等服务。补充条款：1.变更条款：双方同意，在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。2.提前终止条款：双方同意，在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商提前终止合同，并按照本合同约定处理后续事宜。3.延长工期条款：双方同意，在合同履行过程中，如因特殊情况导致工期延误，乙方应向甲方提交延长工期申请，经甲方批准后，合同工期相应延长。4.争议解决补充条款：双方同意，在争议解决过程中，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附件列表：1.工程项目的相关设计文件和图纸。2.工程项目的施