采铜矿工程文明施工合同

采铜矿工程文明施工合同合同编号：__________采铜矿工程文明施工合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________鉴于甲方为采铜矿工程的建设单位，乙方为采铜矿工程施工单位，甲乙双方为共同确保工程文明施工，保障工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________采铜矿工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程总投资：________________1.5工程工期：________________第二条文明施工要求2.1乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准、施工图纸和甲方要求，组织文明施工。2.2乙方应确保施工现场安全、整洁、有序，做到不扰民、不影响周边环境，服从甲方及有关部门的管理。2.3乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，确保工程安全。2.4乙方应加强施工现场环境保护，严格执行环保法规，确保工程环保指标达到国家及地方标准。2.5乙方应做好施工现场的交通、保卫、消防等工作，确保施工现场秩序井然。第三条合同价款及支付3.1本合同文明施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方按照工程进度支付乙方文明施工费用，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方文明施工费用的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方文明施工费用的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方文明施工费用的40%。3.3乙方开具税务机关认可的发票，甲方按照相关规定予以报销。第四条违约责任4.1乙方未按照约定完成文明施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为文明施工费用的5%。4.2甲方未按照约定支付文明施工费用的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为文明施工费用的5%。4.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。4.4因乙方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方应承担相应责任。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（或授权代表）：________法定代表人（或授权代表）：________签订日期：________________签订日期：________________一、附件列表：1.采铜矿工程相关法律法规、规范标准。2.采铜矿工程施工图纸。3.甲方及乙方联系人、联系方式确认书。4.税务机关认可的发票。5.工程进度报告。6.工程质量、安全、环保等相关检测报告。7.甲方支付乙方文明施工费用的证明文件。8.乙方开具的税务机关认可的发票。二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成文明施工，包括但不限于施工现场管理混乱、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付文明施工费用，包括但不限于延迟支付、拒付等。3.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按照约定履行安全生产责任，导致工程安全事故。5.乙方未按照约定履行环保责任，导致工程环保问题。三、法律名词及解释：1.甲方：指采铜矿工程的建设单位。2.乙方：指采铜矿工程施工单位。3.文明施工：指在施工过程中，遵守法律法规、规范标准，保证施工现场安全、整洁、有序，不扰民、不影响周边环境。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。5.工程进度：指工程按照施工计划完成的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工现场管理问题：乙方应加强施工现场管理，确保施工现场安全、整洁、有序。2.工程质量问题：乙方应按照施工图纸和规范标准施工，确保工程质量。3.工程进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保工程按期完成。4.文明施工费用支付问题：甲方应按照约定时间、比例支付文明施工费用。5.环保问题：乙方应严