2025版开发商购房合同(含物业托管)3篇_第1页
2025版开发商购房合同(含物业托管)3篇_第2页
2025版开发商购房合同(含物业托管)3篇_第3页
2025版开发商购房合同(含物业托管)3篇_第4页
2025版开发商购房合同(含物业托管)3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版开发商购房合同(含物业托管)本合同目录一览1.合同签订双方基本信息2.房屋基本情况2.1房屋位置及面积2.2房屋产权信息2.3房屋配套设施3.购房价格及支付方式3.1购房总价3.2付款时间及比例3.3付款方式4.物业托管服务内容4.1物业托管期限4.2物业托管费用及支付方式4.3物业托管服务标准5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间5.2房屋验收标准及程序5.3违约责任6.房屋产权登记及过户6.1产权登记时间6.2产权过户手续6.3产权过户费用7.装修及配套设施变更7.1装修范围及标准7.2配套设施变更及费用8.违约责任及纠纷解决8.1违约责任承担8.2纠纷解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1相关证明文件10.2合同补充协议11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.合同履行及监督12.1合同履行期限12.2合同履行监督13.合同解除后的处理13.1房屋及物业的处理13.2费用结算14.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1房地产开发公司名称:__________1.2法定代表人:__________1.3联系电话:__________1.4购房人姓名:__________1.5联系电话:__________1.6身份证号码:__________2.房屋基本情况2.1房屋位置:__________2.2房屋建筑面积:__________平方米2.3房屋套内面积:__________平方米2.4房屋产权证号:__________2.5房屋配套设施:__________3.购房价格及支付方式3.1购房总价:人民币__________元整3.2付款时间及比例:3.2.1首付款:人民币__________元整,于合同签订之日起__________日内支付。3.2.2尾款:人民币__________元整,于房屋交付前__________日内支付。3.3付款方式:3.3.1银行转账3.3.2现金支付4.物业托管服务内容4.1物业托管期限:自房屋交付之日起__________年4.2物业托管费用:人民币__________元/年4.3物业托管服务标准:4.3.1保安巡逻4.3.2清洁服务4.3.3绿化养护4.3.4设施设备维护5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间:__________5.2房屋验收标准及程序:5.2.1购房人应在房屋交付之日起__________日内对房屋进行验收。5.2.2验收过程中,如发现房屋存在质量问题,购房人应在验收之日起__________日内书面通知房地产开发公司。5.3违约责任:5.3.1房地产开发公司未按时交付房屋,每逾期一日,应向购房人支付__________元违约金。5.3.2购房人未按时支付房款,每逾期一日,应向房地产开发公司支付__________元违约金。6.房屋产权登记及过户6.1产权登记时间:自房屋交付之日起__________日内6.2产权过户手续:6.2.1房地产开发公司负责办理房屋产权登记手续。6.2.2购房人应配合房地产开发公司提供相关资料。6.2.3产权过户费用由购房人承担。7.房屋产权登记及过户8.违约责任及纠纷解决8.1违约责任承担:8.1.1若房地产开发公司未能按照合同约定交付房屋,每逾期一日,应向购房人支付相当于房屋总价千分之五的违约金。8.1.2若购房人未能按时支付房款,每逾期一日,应向房地产开发公司支付相当于未付款项千分之五的违约金。8.1.3若购房人擅自改变房屋结构或用途,房地产开发公司有权解除合同,并要求购房人恢复原状,并赔偿由此造成的损失。8.2纠纷解决方式:8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除条件:9.1.1房地产开发公司严重违约,购房人有权解除合同。9.1.2购房人严重违约,房地产开发公司有权解除合同。9.2合同终止条件:9.2.1房屋交付并完成产权登记后,合同终止。9.2.2合同约定的物业托管期限届满,合同终止。10.合同附件10.1相关证明文件:10.1.1房屋预售许可证10.1.2房屋产权证10.1.3购房人身份证明10.2合同补充协议:10.2.1双方可就合同未尽事宜另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同生效及修改11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章后,合同生效。11.1.2房地产开发公司收到首付款后,合同生效。11.2合同修改程序:11.2.1合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式进行。11.2.2修改后的合同与本合同具有同等法律效力。12.合同履行及监督12.1合同履行期限:12.1.1房屋交付之日起至合同终止之日止。12.2合同履行监督:12.2.1双方应按照合同约定履行各自义务。12.2.2购房人有权对房地产开发公司的履约情况进行监督。13.合同解除后的处理13.1房屋及物业的处理:13.1.1合同解除后,房屋及物业归房地产开发公司所有。13.1.2房地产开发公司应退还购房人已支付的房款。13.2费用结算:13.2.1双方应按照合同约定结算相关费用。13.2.2合同解除后,剩余费用由双方协商确定。14.合同其他约定事项14.1合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、代理或中介服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、监理公司、评估机构等。15.2第三方介入情形:15.3第三方介入方式:15.3.1第三方介入应以甲乙双方书面同意的方式进行。15.3.2第三方介入的具体方式和内容应在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任:16.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额:16.1.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,但不得超过合同总金额的__________%。16.1.2.2若第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按各自过错承担。17.第三方权利17.1第三方权利:17.1.1第三方有权根据合同约定,获取甲乙双方提供的必要信息。17.1.2第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责。18.第三方义务18.1第三方义务:18.1.1第三方应遵守国家法律法规和本合同约定。18.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他方的划分19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方与甲方之间的关系由甲乙双方另行签订协议约定。19.1.2第三方在履行职责过程中,产生的费用由甲方承担。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方与乙方之间的关系由甲乙双方另行签订协议约定。19.2.2第三方在履行职责过程中,产生的费用由乙方承担。20.第三方介入合同条款20.1第三方介入合同条款:20.1.1第三方介入合同条款应包括第三方介入的目的、范围、期限、费用、责任限额等内容。20.1.2第三方介入合同条款应与本合同同时生效。21.第三方介入合同的变更和解除21.1第三方介入合同的变更:21.1.1第三方介入合同的变更需经甲乙双方和第三方书面同意。21.1.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。21.2第三方介入合同的解除:21.2.1第三方介入合同的解除需经甲乙双方和第三方书面同意。21.2.2合同解除后,第三方应按照合同约定退还已收取的费用。22.第三方介入争议解决22.1第三方介入争议解决:22.1.1若甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。22.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋预售许可证副本要求:真实、有效,复印件需加盖房地产开发公司公章。说明:证明房屋具备预售条件。2.房屋产权证副本要求:真实、有效,复印件需加盖房地产开发公司公章。说明:证明房屋产权归属。3.购房人身份证明复印件要求:真实、有效,复印件需加盖购房人签字或盖章。说明:证明购房人身份。4.房屋平面图要求:清晰、准确,标明房屋面积、户型等信息。说明:作为房屋交付及验收的依据。5.物业管理服务协议要求:真实、有效,复印件需加盖物业管理公司公章。说明:约定物业管理服务内容、费用等。6.付款凭证要求:真实、有效,复印件需加盖银行或财务章。说明:证明购房人已支付房款。7.合同补充协议要求:真实、有效,复印件需加盖甲乙双方公章。说明:对本合同未尽事宜进行补充。8.第三方介入合同要求:真实、有效,复印件需加盖甲乙双方和第三方公章。说明:约定第三方介入的具体事宜。9.争议解决协议要求:真实、有效,复印件需加盖甲乙双方公章。说明:约定争议解决方式。10.其他相关文件要求:真实、有效,复印件需加盖相关单位公章。说明:根据合同履行需要提供的其他文件。说明二:违约行为及责任认定:1.房地产开发公司违约行为及责任认定:1.1违约行为:a.未按时交付房屋b.房屋质量不符合约定c.擅自改变房屋结构或用途1.2责任认定:a.未按时交付房屋,每逾期一日,应向购房人支付相当于房屋总价千分之五的违约金。b.房屋质量不符合约定,房地产开发公司应承担修复或赔偿损失的责任。c.擅自改变房屋结构或用途,房地产开发公司应恢复原状,并赔偿购房人损失。2.购房人违约行为及责任认定:2.1违约行为:a.未按时支付房款b.擅自改变房屋结构或用途c.违反物业管理规定2.2责任认定:a.未按时支付房款,每逾期一日,应向房地产开发公司支付相当于未付款项千分之五的违约金。b.擅自改变房屋结构或用途,购房人应恢复原状,并赔偿损失。c.违反物业管理规定,购房人应承担相应的法律责任。3.第三方违约行为及责任认定:3.1违约行为:a.未履行合同约定的职责b.未能保守甲乙双方的商业秘密c.因故意或重大过失造成甲乙双方损失3.2责任认定:a.未履行合同约定的职责,第三方应承担违约责任。b.未能保守甲乙双方的商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。c.因故意或重大过失造成甲乙双方损失,第三方应承担赔偿责任。全文完。2025版开发商购房合同(含物业托管)1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同签订时间与地点1.4合同生效条件1.5合同解除条件1.6合同争议解决方式第二章房地产基本情况2.1房地产位置2.2房地产面积2.3房地产结构2.4房地产权属2.5房地产配套设施2.6房地产规划用途第三章购房人信息3.1购房人姓名3.2购房人身份证号码3.3购房人联系方式3.4购房人家庭成员信息第四章开发商信息4.1开发商名称4.2开发商法定代表人4.3开发商联系方式4.4开发商资质证明第五章房屋价格及支付方式5.1房屋价格5.2付款方式5.3付款时间5.4付款比例5.5逾期付款违约责任第六章物业托管服务6.1物业托管服务内容6.2物业托管服务期限6.3物业托管服务费用6.4物业托管服务违约责任第七章交付及验收7.1交付条件7.2交付时间7.3验收标准7.4验收程序7.5验收不合格处理第八章产权登记8.1产权登记时间8.2产权登记费用8.3产权登记手续8.4产权登记风险第九章保修责任9.1保修范围9.2保修期限9.3保修方式9.4保修责任第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1合同附件一:房屋买卖合同13.2合同附件二:物业托管服务协议13.3合同附件三:相关法律法规第十四章其他约定14.1不可抗力14.2合同未尽事宜14.3合同份数及效力14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规。1.1.2本合同依据双方真实意愿,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.2合同主体1.2.1开发商:甲方(全称)。1.2.2购房人:乙方(全称)。1.3合同签订时间与地点1.3.1合同签订时间为____年____月____日。1.3.2合同签订地点为____市____区____街道____号。1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章后生效。1.4.2甲方在收到乙方全部房款后,向乙方交付房屋并办理产权登记手续。1.5合同解除条件1.5.1甲方未按约定时间交付房屋。1.5.2乙方未按约定支付房款。1.5.3因不可抗力导致合同无法履行。1.6合同争议解决方式1.6.1双方应友好协商解决。1.6.2协商不成,提交____市____区人民法院诉讼解决。第二章房地产基本情况2.1房地产位置2.1.1房地产位于____市____区____街道____号。2.2房地产面积2.2.1房地产建筑面积为____平方米。2.2.2房地产套内面积为____平方米。2.3房地产结构2.3.1房地产为____层____室____厅____卫。2.4房地产权属2.4.1房地产权属清晰,无任何权属纠纷。2.5房地产配套设施2.5.1房地产配套设施包括____、____、____等。2.6房地产规划用途2.6.1房地产规划用途为____。第三章购房人信息3.1购房人姓名3.1.1购房人姓名:____。3.2购房人身份证号码3.2.1购房人身份证号码:____。3.3购房人联系方式3.3.1购房人联系电话:____。3.3.2购房人电子邮箱:____。3.4购房人家庭成员信息3.4.1配偶姓名:____。3.4.2配偶身份证号码:____。3.4.3配偶联系方式:____。第四章开发商信息4.1开发商名称4.1.1开发商名称:____。4.2开发商法定代表人4.2.1法定代表人姓名:____。4.3开发商联系方式4.3.1联系电话:____。4.3.2电子邮箱:____。4.4开发商资质证明4.4.1开发商资质证书复印件。第五章房屋价格及支付方式5.1房屋价格5.1.1房屋总价为人民币____元整。5.2付款方式5.2.1乙方应按照本合同约定分期支付房款。5.3付款时间5.3.1首付款:____日内支付人民币____元整。5.3.2余款:____日内支付人民币____元整。5.4付款比例5.4.1首付款比例:____%。5.4.2余款比例:____%。5.5逾期付款违约责任5.5.1乙方逾期付款,应向甲方支付____%的违约金。第六章物业托管服务6.1物业托管服务内容6.1.1甲方委托乙方提供物业托管服务,服务内容包括____、____、____等。6.2物业托管服务期限6.2.1物业托管服务期限为____年。6.3物业托管服务费用6.3.1物业托管服务费用为每月人民币____元整。6.4物业托管服务违约责任6.4.1甲方未按约定支付物业托管服务费用,应向乙方支付____%的违约金。第七章交付及验收7.1交付条件7.1.1房屋已达到交付条件。7.1.2甲方已向乙方交付房屋钥匙。7.2交付时间7.2.1房屋交付时间为____年____月____日。7.3验收标准7.3.1房屋应达到国家规定的交付标准。7.3.2房屋应无质量问题。7.4验收程序7.4.1乙方应在房屋交付之日起____日内对房屋进行验收。7.4.2乙方应在验收合格后签字确认。7.5验收不合格处理7.5.1乙方验收不合格,甲方应在____日内修复。7.5.2修复后,乙方应在____日内重新验收。第八章产权登记8.1产权登记时间8.1.1甲方应在房屋交付后____日内,协助乙方办理产权登记手续。8.2产权登记费用8.2.1产权登记费用由乙方承担。8.3产权登记手续8.3.1甲方应提供房屋权属证明文件,协助乙方办理产权登记。8.4产权登记风险8.4.1因产权登记产生的风险由乙方自行承担。第九章保修责任9.1保修范围9.1.1房屋主体结构、基础工程、配套设施等在保修期内出现质量问题,由甲方负责保修。9.2保修期限9.2.1房屋主体结构、基础工程保修期限为____年。9.2.2配套设施保修期限为____年。9.3保修方式9.3.1甲方应在接到乙方保修通知后____日内进行维修。9.4保修责任9.4.1甲方未按约定履行保修义务,应向乙方支付____%的违约金。第十章违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按约定时间交付房屋。10.1.2乙方未按约定支付房款。10.1.3甲方未按约定提供物业托管服务。10.1.4双方约定的其他违约情形。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任。10.2.2违约金按合同约定支付。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿对方因此遭受的损失。第十一章合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2发生不可抗力事件导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应按照合同约定处理合同解除后的事宜。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的期限届满。12.1.2合同解除。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面确认合同终止。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的事宜。第十三章合同附件13.1合同附件一:房屋买卖合同13.2合同附件二:物业托管服务协议13.3合同附件三:相关法律法规第十四章其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。14.4合同生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):乙方(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1房屋交付前的质量控制1.1.1甲方在房屋交付前,应确保房屋质量符合国家相关标准和合同约定。1.1.2甲方应提供房屋质量检测报告,并在交付前进行质量验收。1.2房屋交付后的维修责任1.2.1房屋交付后,甲方对房屋主体结构、基础工程、配套设施等承担维修责任。1.2.2甲方应在接到乙方维修通知后____日内进行维修,如因甲方原因导致维修延误,甲方应承担相应责任。1.3物业管理规范1.3.1甲方应制定物业管理规范,明确物业管理服务标准和服务内容。1.3.2甲方应确保物业管理服务符合相关法律法规和合同约定。1.4物业费用调整机制1.4.1甲方应根据物业管理成本和市场行情,合理调整物业费用。1.4.2物业费用调整应提前____个月通知乙方,并经乙方同意。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1房屋交付后的装修限制2.1.1乙方在房屋交付后,如需进行装修,应提前____个月向甲方提出申请。2.1.2乙方装修方案应符合房屋设计规范和物业管理要求。2.2房屋使用年限保障2.2.1甲方应保证房屋主体结构、基础工程的使用年限不少于____年。2.2.2甲方应定期对房屋进行维护保养,确保房屋质量。2.3产权登记优先权2.3.1乙方享有房屋产权登记的优先权。2.3.2甲方应积极配合乙方办理产权登记手续。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介服务费用3.1.1中介服务费用由双方协商确定,并在合同中明确约定。3.1.2中介服务费用支付方式及时间由合同约定。3.2中介服务责任3.2.1中介机构应如实向双方提供房屋信息,并对提供的信息的真实性负责。3.2.2中介机构在交易过程中应遵守法律法规,维护双方合法权益。3.3中介机构保密义务3.3.1中介机构应对双方提供的信息予以保密,未经双方同意,不得向任何第三方泄露。3.4中介机构违约责任3.4.1中介机构未履行保密义务,泄露双方信息,应承担相应法律责任。3.4.2中介机构未按约定履行服务义务,应承担违约责任,向双方支付违约金。3.5中介机构退出机制3.5.1如中介机构违反合同约定,双方有权解除合同,中介机构应退还已收取的中介服务费用。3.5.2中介机构退出后,双方应继续履行合同约定的权利和义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋买卖合同2.物业托管服务协议3.房屋质量检测报告4.物业管理规范5.产权登记相关文件6.装修方案7.中介服务合同8.相关法律法规二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按约定时间交付房屋。b.乙方未按约定支付房款。c.甲方未按约定提供物业托管服务。d.中介机构泄露双方信息。e.中介机构未履行保密义务。f.中介机构未按约定履行服务义务。2.违约认定:a.甲方未按约定时间交付房屋,经乙方书面通知后____日内仍未交付,视为违约。b.乙方未按约定支付房款,逾期____日未支付,视为违约。c.甲方未按约定提供物业托管服务,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。d.中介机构泄露双方信息,经双方确认,视为违约。e.中介机构未履行保密义务,泄露双方信息,视为违约。f.中介机构未按约定履行服务义务,经双方确认,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律。2.房地产管理法:调整房地产开发、交易、管理等活动的法律。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定支付给对方一定数额的金钱。5.产权登记:国家机关依法对房屋所有权、土地使用权等权利进行登记的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间交付房屋。解决办法:乙方有权要求甲方承担违约责任,包括赔偿损失和支付违约金。2.问题:乙方未按约定支付房款。解决办法:甲方有权要求乙方支付房款,并承担违约责任。3.问题:中介机构泄露双方信息。解决办法:双方有权要求中介机构承担违约责任,并要求其停止泄露信息。4.问题:中介机构未履行保密义务。解决办法:双方有权要求中介机构承担违约责任,并要求其停止泄露信息。五、所有应用场景:1.开发商与购房人之间的房屋买卖合同。2.开发商与物业托管公司之间的物业托管服务协议。3.中介机构提供房屋买卖中介服务。4.产权登记手续办理。全文完。2025版开发商购房合同(含物业托管)2合同编号_________一、合同主体1.甲方(开发商):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(购房者):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:本合同双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方开发的房屋买卖及物业托管事宜达成如下协议。2.2目的:本合同的目的是明确双方在房屋买卖及物业托管过程中的权利义务,确保合同双方的合法权益得到充分保障。三、定义与解释3.1专业术语:1.开发商:指依法取得房地产开发资质,负责开发、建设、销售房地产的单位或个人。2.购房者:指购买开发商开发的房屋的单位或个人。3.物业托管:指开发商将房屋的物业管理权委托给物业管理公司进行管理。3.2关键词解释:1.房屋:指甲方开发的、乙方购买的、具有合法产权的住宅。2.物业管理:指物业管理公司对房屋及其配套设施进行的管理、维护、服务等活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权按照国家法律法规及合同约定,开发、建设、销售房屋。2.甲方有义务按照合同约定,将房屋交付给乙方。3.甲方有义务按照合同约定,提供物业管理服务。4.1乙方的权利和义务:1.乙方有权按照合同约定,购买甲方开发的房屋。2.乙方有义务按照合同约定,支付购房款。3.乙方有义务按照合同约定,接受物业管理服务。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,履行期限为_________年。5.2合同履行地点:本合同履行地点为甲方开发的房屋所在地。5.3合同履行方式:1.乙方应在合同约定的期限内,按照约定的付款方式支付购房款。2.甲方应在合同约定的期限内,将房屋交付给乙方。3.甲方应按照合同约定,提供物业管理服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的期限届满。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方应书面通知对方,并采取必要措施减少损失。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照约定履行各自的义务。2.合同终止后,甲方应退还乙方已支付的购房款。七、费用与支付7.1费用构成:1.房屋总价款:乙方应向甲方支付房屋总价款,具体金额以合同附件《房屋买卖价格清单》为准。2.物业费:乙方应按照物业管理公司的收费标准支付物业管理费用。3.其他费用:包括但不限于税费、维修基金、押金等,具体费用由双方另行协商确定。7.2支付方式:1.乙方可以选择银行转账、现金支付或双方约定的其他支付方式进行付款。2.甲方应在收到乙方支付的款项后,向乙方出具相应的收据或发票。7.3支付时间:1.首付款:乙方应在合同签订后_________个工作日内支付首付款,首付款比例不得低于房屋总价款的_________。2.尾款:乙方应在房屋交付前_________个工作日内支付尾款。7.4支付条款:1.甲方应在收到乙方支付的款项后_________个工作日内,将房屋交付给乙方。2.乙方应在支付款项前核实房屋的相关信息,确保无误后再行支付。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按合同约定时间交付房屋的,应向乙方支付违约金,违约金为每日房屋总价款的_________。2.甲方提供的房屋不符合合同约定质量标准的,应承担维修责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约:1.乙方未按合同约定时间支付购房款的,应向甲方支付违约金,违约金为每日房屋总价款的_________。2.乙方在房屋交付后擅自改变房屋结构或用途的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的计算方式:违约金=违约金额×违约天数×违约金比例。2.赔偿方式:违约金和赔偿金应以人民币支付,甲方应在违约事实发生后_________个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密。2.双方在本合同中约定需要保密的其他信息。9.2保密期限:本合同项下保密期限自合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的措施,防止保密信息的泄露。2.双方不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.社会事件:如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失。2.不可抗力事件持续期间,双方可以中止履行合同。10.4不可抗力实例:1.因自然灾害导致房屋无法交付。2.因战争导致合同无法履行。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:1.若协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.仲裁或诉讼的管辖法院为合同签订地或房屋所在地人民法院。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让或委托他人履行本合同。2.双方同意转让本合同的,应书面通知对方,并取得对方同意。12.2不得转让的情形:1.本合同涉及国家利益、公共利益的。2.本合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对房屋的设计、规划、建设等权利。2.乙方保留对房屋的合法使用、收益和处分的权利。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在房屋交付前对房屋进行合理检查和维护的权利。2.乙方保留在房屋交付后对房屋进行合理装修和改造的权利,但需事先取得甲方书面同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行。2.修改或补充的内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:1.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容与本合同内容不一致的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,共同确保合同的顺利履行。2.双方应提供必要的资料和信息,以便对方履行合同。15.2协作与配合方式:1.双方应通过书面、电话或电子邮件等方式进行沟通和协作。2.双方应按照合同约定的时间节点完成各自的协作事项。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于房屋买卖及物业托管事宜的完整协议,任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款:1.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(开发商):(盖章)代表(签字):日期:____年____月____日乙方(购房者):(盖章)代表(签字):日期:____年____月____日甲方(开发商):(签字/盖章)乙方(购房者):(签字/盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋买卖价格清单2.物业管理服务协议3.付款计划表4.房屋交付清单5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定时间交付房屋:认定违约,需支付违约金。提供的房屋不符合合同约定质量标准:认定违约,需承担维修责任并赔偿损失。2.乙方违约:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论