2025版生态旅游区基础设施建设施工履约担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版生态旅游区基础设施建设施工履约担保协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2术语解释2.协议双方2.1担保人信息2.2施工单位信息2.3生态旅游区管理单位信息3.担保范围3.1基础设施建设施工范围3.2担保责任范围3.3担保期限4.担保方式4.1保证金形式4.2保证金比例4.3保证金缴纳方式4.4保证金退还条件5.担保责任5.1担保人责任5.2施工单位责任5.3生态旅游区管理单位责任6.担保费用6.1担保费用计算方法6.2担保费用支付方式6.3担保费用调整7.担保期限调整7.1担保期限延长条件7.2担保期限缩短条件7.3担保期限变更程序8.违约责任8.1担保人违约责任8.2施工单位违约责任8.3生态旅游区管理单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.法律适用10.1适用法律10.2法院管辖11.其他约定11.1协议生效11.2协议变更11.3协议解除11.4协议解除条件12.协议附件12.1附件一：保证金缴纳凭证12.2附件二：担保责任清单12.3附件三：争议解决机构授权委托书13.协议签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.协议生效日期14.1协议生效条件14.2协议生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“生态旅游区”指本协议所指的生态旅游区，具体位置、范围及规划由生态旅游区管理单位提供。1.1.2“基础设施建设”指生态旅游区内道路、停车场、观光步道、公共设施等建设。1.1.3“施工单位”指承担生态旅游区基础设施建设施工任务的单位。1.1.4“担保人”指为本协议项下施工单位提供履约担保的单位或个人。1.2术语解释1.2.1“履约担保”指担保人向生态旅游区管理单位提供的，为保证施工单位按照合同约定履行基础设施建设施工义务的担保。1.2.2“保证金”指担保人为履行担保义务而向生态旅游区管理单位缴纳的保证金。2.协议双方2.1担保人信息2.1.1担保人名称：________2.1.2担保人法定代表人：________2.1.3担保人地址：________2.1.4担保人联系方式：________2.2施工单位信息2.2.1施工单位名称：________2.2.2施工单位法定代表人：________2.2.3施工单位地址：________2.2.4施工单位联系方式：________2.3生态旅游区管理单位信息2.3.1管理单位名称：________2.3.2管理单位法定代表人：________2.3.3管理单位地址：________2.3.4管理单位联系方式：________3.担保范围3.1基础设施建设施工范围3.1.1施工单位需按照生态旅游区管理单位提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。3.1.2施工范围包括但不限于道路、停车场、观光步道、公共设施等基础设施建设。3.2担保责任范围3.2.1担保人应对施工单位在施工过程中因违约行为所造成的损失承担担保责任。3.2.2担保责任范围包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等方面。4.担保方式4.1保证金形式4.1.1保证金采用现金形式。4.1.2保证金金额为合同总金额的10%。4.2保证金比例4.2.1保证金比例为合同总金额的10%。4.3保证金缴纳方式4.3.1担保人应在合同签订后5个工作日内向生态旅游区管理单位缴纳保证金。4.3.2保证金缴纳方式为银行转账。4.4保证金退还条件4.4.1施工单位按照合同约定履行完毕所有义务，且无违约行为。4.4.2生态旅游区管理单位确认施工单位履行完毕所有义务后，应在30个工作日内退还保证金。5.担保责任5.1担保人责任5.1.1担保人应按照本协议约定，对施工单位履行合同过程中的违约行为承担担保责任。5.1.2担保人应在本协议约定的担保期限内，对施工单位因违约行为所造成的损失承担赔偿责任。5.2施工单位责任5.2.1施工单位应按照合同约定，按时、按质、按量完成基础设施建设施工任务。5.2.2施工单位在施工过程中应遵守国家法律法规、行业规范和操作规程。5.3生态旅游区管理单位责任5.3.1生态旅游区管理单位应按照合同约定，提供必要的施工条件和支持。5.3.2生态旅游区管理单位应监督施工单位履行合同，确保工程质量、进度和安全生产。6.担保费用6.1担保费用计算方法6.1.1担保费用按保证金比例计算。6.2担保费用支付方式6.2.1担保人应在合同签订后5个工作日内向生态旅游区管理单位缴纳保证金。6.2.2保证金缴纳方式为银行转账。6.3担保费用调整6.3.1保证金金额根据合同总金额的调整而相应调整。6.3.2保证金调整需经双方协商一致，并签订补充协议。8.违约责任8.1担保人违约责任8.1.1如担保人未按约定缴纳保证金，生态旅游区管理单位有权解除本协议，并要求担保人承担相应的违约责任。8.1.2如施工单位违约，担保人应在接到生态旅游区管理单位通知后5个工作日内，对施工单位因违约行为所造成的损失进行赔偿。8.2施工单位违约责任8.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务或施工质量不合格，生态旅游区管理单位有权要求施工单位承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。8.2.2施工单位因自身原因导致工程进度延误，每延误一日，应向生态旅游区管理单位支付相当于合同总金额0.5%的违约金。8.3生态旅游区管理单位违约责任8.3.1生态旅游区管理单位未按合同约定提供施工条件或协助，导致施工单位无法正常施工，应承担相应的违约责任。8.3.2生态旅游区管理单位未按约定支付工程款项，每延误一日，应向施工单位支付相当于延误款项0.5%的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在争议发生之日起30日内进行协商。9.2.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1本协议争议解决机构为合同签订地人民法院。10.法律适用10.1适用法律10.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2法院管辖10.2.1本协议项下任何争议的解决，均由合同签订地人民法院管辖。11.其他约定11.1协议生效11.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2协议变更11.2.1本协议的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。11.3协议解除a)双方协商一致；b)出现不可抗力事件，导致本协议无法履行；c)一方严重违约，另一方有权解除本协议。11.4协议解除条件11.4.1协议解除条件应符合法律、法规的规定，并经双方确认。12.协议附件12.1附件一：保证金缴纳凭证12.2附件二：担保责任清单12.3附件三：争议解决机构授权委托书13.协议签署13.1签署日期：________13.2签署地点：________13.3签署人员：________14.协议生效日期14.1协议生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议生效日期：________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在甲乙双方协议中，作为中介方、顾问、监理、评估或其他任何形式提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行，提高施工质量和效率，确保生态旅游区基础设施建设的顺利进行。15.3第三方介入的方式a)中介服务：协助甲乙双方进行合同谈判和签订；b)顾问服务：提供专业意见和指导；c)监理服务：对施工过程进行监督和检查；d)评估服务：对施工质量、进度和成本进行评估。15.4第三方介入的流程15.4.1甲乙双方应共同选择第三方，并就第三方的介入方式、职责和费用达成一致。15.4.2第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和服务协议。15.4.3第三方应按照工作计划和服务协议履行职责。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方的介入不违反法律法规，并配合第三方的工作。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。16.2乙方责任16.2.1乙方应按照合同约定，接受第三方的监督和检查，并及时向第三方提供相关信息。16.2.2乙方应配合第三方的工作，并承担第三方因履行职责而产生的合理费用。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方因其职责范围内的行为所导致的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方在服务协议中约定。17.1.2如无特别约定，第三方的责任限额不超过其服务费用总额的两倍。17.2第三方责任免除17.2.1第三方因不可抗力、甲乙双方的行为或疏忽等原因导致的损失，免除其责任。17.2.2第三方在履行职责过程中，因自身故意或重大过失导致的损失，其责任不在此限。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方报告其工作进展和发现的问题，甲方有权要求第三方提供相关文件和报告。18.1.2甲方对第三方的监督和指导不应影响第三方的独立性和专业性。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供施工监督和检查，乙方应配合第三方的检查工作。18.2.2第三方对乙方的监督不应代替乙方自身的责任和义务。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕；19.1.2双方协商一致；19.1.3出现不可抗力事件；19.1.4第三方无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序19.2.2双方应就终止事宜达成一致，并签订终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：保证金缴纳凭证详细要求：凭证应包含保证金金额、缴纳日期、付款方信息、收款方信息及银行流水等详细信息。说明：用于证明保证金已按照协议约定缴纳。2.附件二：担保责任清单详细要求：清单应详细列出担保范围、责任限额、违约情形及相应的赔偿标准。说明：用于明确担保人的责任和义务。3.附件三：争议解决机构授权委托书详细要求：委托书应包含委托人信息、被委托人信息、授权事项、授权期限及双方签字盖章。说明：用于授权特定机构或个人代表一方参与争议解决。4.附件四：施工图纸及技术规范详细要求：图纸及技术规范应包含工程规模、设计要求、施工标准等详细信息。说明：用于指导施工单位的施工行为。5.附件五：施工方案详细要求：方案应包含施工进度、施工方法、质量保证措施等详细信息。说明：用于指导施工单位进行施工。6.附件六：工程进度报告详细要求：报告应包含施工进度、已完成工程量、存在问题及下一步工作计划等详细信息。说明：用于跟踪工程进度。7.附件七：工程质量检查报告详细要求：报告应包含质量检查结果、存在问题及整改措施等详细信息。说明：用于确保工程质量。8.附件八：安全生产检查报告详细要求：报告应包含安全生产检查结果、存在问题及整改措施等详细信息。说明：用于确保施工过程中的安全生产。9.附件九：工程结算报告详细要求：报告应包含工程量清单、工程款支付情况、结算金额等详细信息。说明：用于确定工程最终结算。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按合同约定完成施工任务；1.2施工单位施工质量不合格；1.3施工单位因自身原因导致工程进度延误；1.4生态旅游区管理单位未按约定提供施工条件或协助；1.5生态旅游区管理单位未按约定支付工程款项；1.6担保人未按约定缴纳保证金；1.7第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：2.1施工单位违约：根据合同约定，施工单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。2.2生态旅游区管理单位违约：根据合同约定，生态旅游区管理单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.3担保人违约：根据合同约定，担保人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、退还保证金等。2.4第三方违约：根据服务协议约定，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止服务协议等。3.违约示例说明：3.1施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程进度延误10天，应向生态旅游区管理单位支付相当于合同总金额0.5%的违约金。3.2生态旅游区管理单位未按约定支付工程款项，每延误一日，应向施工单位支付相当于延误款项0.5%的违约金。3.3担保人未按约定缴纳保证金，生态旅游区管理单位有权解除本协议，并要求担保人承担相应的违约责任。全文完。2024版生态旅游区基础设施建设施工履约担保协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议签订日期3.协议双方4.协议背景5.协议目的二、定义与解释1.术语定义2.解释原则3.专用名词解释三、履约担保范围1.工程范围2.施工期限3.工程质量要求4.工程验收标准四、履约担保形式及金额1.履约担保形式2.履约担保金额3.担保期限4.担保方式五、履约担保的履行1.履约担保的提交2.履约担保的生效3.履约担保的变更4.履约担保的解除六、违约责任1.履约违约责任2.工程质量违约责任3.工程进度违约责任4.保修责任七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用八、协议的变更与解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序九、协议的生效、终止与存续1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议存续条件4.协议终止后的处理十、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件3.不可抗力处理十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违反保密责任十二、通知1.通知方式2.通知送达3.通知生效十三、其他约定1.知识产权归属2.法律适用3.争议解决4.其他约定事项十四、协议附件1.履约担保书2.工程合同3.其他相关文件合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2024版生态旅游区基础设施建设施工履约担保协议2.协议签订日期：2024年X月X日3.协议双方：担保人：[担保人名称]被担保人：[被担保人名称]5.协议目的：明确履约担保的范围、形式、责任及争议解决方式，确保施工合同的顺利履行。二、定义与解释1.术语定义：“履约担保”是指担保人为被担保人向业主提供的，确保被担保人按照施工合同约定履行合同义务的担保。“履约保证金”是指担保人为提供履约担保而向业主缴纳的保证金。2.解释原则：本协议的条款如有歧义，应按照有利于被担保人履约的原则进行解释。3.专用名词解释：本协议中未定义的专用名词，按照相关法律法规及行业惯例进行解释。三、履约担保范围1.工程范围：包括但不限于生态旅游区基础设施建设项目的全部内容。2.施工期限：自施工合同约定的开工之日起至施工合同约定的竣工之日止。3.工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准，满足业主的要求。4.工程验收标准：按照施工合同约定的验收标准进行验收。四、履约担保形式及金额1.履约担保形式：采用银行保函或现金保证金的形式。2.履约担保金额：人民币[金额]万元。3.担保期限：自施工合同约定的开工之日起至施工合同约定的竣工之日止。4.担保方式：由担保人向业主提交履约保证金或银行保函。五、履约担保的履行1.履约担保的提交：担保人应在施工合同签订后[天数]日内向业主提交履约保证金或银行保函。2.履约担保的生效：履约保证金或银行保函经业主确认后生效。3.履约担保的变更：如需变更履约担保，双方应书面协商一致，并签订补充协议。4.履约担保的解除：在施工合同履行完毕或协议约定的情况下，履约担保自动解除。六、违约责任1.履约违约责任：如被担保人未按施工合同约定履行合同义务，担保人应承担相应的违约责任。2.工程质量违约责任：如工程质量不符合约定，担保人应承担相应的责任，包括但不限于修复、赔偿等。3.工程进度违约责任：如工程进度不符合约定，担保人应承担相应的责任，包括但不限于赔偿业主损失等。4.保修责任：在保修期内，如工程出现质量问题，担保人应承担保修责任。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决机构：如协商不成，双方可选择仲裁机构进行仲裁。3.争议解决程序：按照争议解决机构的规定进行。4.争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。八、协议的变更与解除1.协议变更条件：在协议有效期内，任何一方提出变更协议内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。2.协议变更程序：变更协议应经双方签字盖章后生效。双方协商一致；出现不可抗力事件，且影响协议履行；协议约定的解除条件成就；法律法规规定的其他解除情形。4.协议解除程序：一方提出解除协议，应书面通知对方，并在收到对方书面回复后[天数]日内完成协议解除手续。九、协议的生效、终止与存续1.协议生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止条件：协议约定的终止条件成就或双方协商一致解除协议。3.协议存续条件：在施工合同有效期内，本协议持续存续。4.协议终止后的处理：协议终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜，包括但不限于履约保证金的退还、争议解决等。十、不可抗力1.不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.不可抗力事件：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。3.不可抗力处理：在不可抗力事件发生期间，协议的履行期限相应顺延；如不可抗力事件导致协议无法履行，双方可协商解除协议。十一、保密条款1.保密内容：本协议涉及的商业秘密、技术秘密等。2.保密期限：自协议签订之日起至[期限]。3.违反保密责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。十二、通知1.通知方式：书面通知、电子邮件、传真等。2.通知送达：通知送达至双方指定的地址或联系方式。3.通知生效：通知自送达之日起生效。十三、其他约定1.知识产权归属：本协议涉及的技术成果、商业秘密等知识产权归双方共有或各自所有。2.法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。3.争议解决：如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.其他约定事项：双方可根据实际情况在本章中增加其他约定事项。十四、协议附件1.履约担保书2.工程合同3.其他相关文件[担保人名称]（盖章）：签字：____________________日期：____________________[被担保人名称]（盖章）：签字：____________________日期：____________________[业主名称]（盖章）：签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、工程进度检查、质量检测等。甲方应指定专人负责监督工作，并定期向乙方报告监督情况。2.甲方决策权甲方对施工合同的变更、中止、解除等重大决策享有最终决定权。任何变更或决策均应以书面形式通知乙方，并得到乙方的确认。3.甲方支付责任甲方应按照施工合同约定的时间节点支付工程款项。如甲方未按时支付，应向乙方支付相应的违约金。4.甲方责任承担如因甲方原因导致施工合同无法履行，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方损失。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工自主权乙方有权根据施工合同约定，自主安排施工进度、施工方案和施工组织。乙方应确保施工过程中的安全和质量。2.乙方决策权乙方对施工过程中的技术决策、资源配置等享有自主权。乙方应确保施工决策符合施工合同约定和国家相关标准。3.乙方责任承担如因乙方原因导致施工合同无法履行，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。4.乙方材料采购权乙方有权自主选择施工材料供应商，并签订相应的采购合同。乙方应确保采购的施工材料符合施工合同约定的质量标准。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责中介机构负责监督施工合同的履行，确保施工质量和进度符合约定。中介机构应定期向甲方和乙方报告监督情况。2.中介机构费用中介机构的费用由甲方和乙方按照协议约定分摊。中介机构费用应在协议签订时一次性支付。3.中介机构决策权中介机构对施工合同的履行享有建议权，但无最终决策权。中介机构的建议应得到甲方和乙方的共同认可。4.中介机构责任中介机构应保证其监督工作的公正性和客观性。如中介机构在履行职责过程中出现失职行为，应承担相应的法律责任。5.中介机构保密义务中介机构对施工合同履行过程中的商业秘密和技术秘密负有保密义务。中介机构不得泄露任何涉及甲方、乙方或施工项目的秘密信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.履约担保书2.生态旅游区基础设施建设施工合同3.甲方和乙方营业执照复印件4.中介机构营业执照复印件（如有）5.甲方和乙方法定代表人或授权代表身份证明6.施工图纸及技术规范7.施工进度计划8.施工质量保证书9.甲方支付进度计划10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.履约违约：被担保人未按施工合同约定履行合同义务，包括但不限于工程进度延误、工程质量不达标等。2.工程质量违约：工程不符合国家及行业相关质量标准，或未达到业主要求的质量标准。3.工程进度违约：工程进度不符合施工合同约定的进度计划。4.甲方支付违约：甲方未按施工合同约定的时间节点支付工程款项。5.乙方材料采购违约：乙方采购的施工材料不符合施工合同约定的质量标准。6.中介机构失职：中介机构在履行职责过程中出现失职行为，如泄露商业秘密、技术秘密等。三、法律名词及解释：1.履约担保：担保人为被担保人提供的，确保被担保人履行合同义务的担保。2.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.争议解决：指双方就合同履行过程中产生的争议进行协商或通过其他方式解决的过程。4.保密条款：协议中关于保密内容的条款，要求双方对涉及的商业秘密、技术秘密等进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现不可预见的问题，导致工程进度延误。解决办法：及时沟通，协商调整施工计划，必要时采取补救措施。2.问题：工程质量问题导致甲方不满意。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，直至满足甲方要求。3.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：乙方可要求甲方支付违约金，或暂停施工直至支付。4.问题：中介机构失职。解决办法：要求中介机构承担相应责任，必要时可向相关机构投诉。五、所有应用场景：1.生态旅游区基础设施建设施工项目。2.涉及多方主体（甲方、乙方、中介机构）的工程项目。3.需要履约担保的工程项目。4.需要明确违约行为及责任的工程项目。全文完。2024版生态旅游区基础设施建设施工履约担保协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（施工单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在_________地区建设生态旅游区，为保障工程顺利进行，确保工程质量，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规，结合本项目的实际情况，制定本协议。三、定义与解释3.1专业属于本协议中涉及的专业属于生态旅游区基础设施建设施工领域。3.2关键词解释1.生态旅游区：指以保护生态环境、发展旅游产业为目的，集自然景观、人文景观、休闲度假等功能于一体的综合性区域。2.基础设施建设：指为生态旅游区提供基础设施保障，包括道路、供水、供电、通讯等设施的建设。3.施工履约担保：指为确保乙方按照合同约定完成工程建设，甲方要求乙方提供的担保。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成生态旅游区基础设施建设施工。2.甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度和安全生产。3.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成生态旅游区基础设施建设施工。2.乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全生产。3.乙方应按照甲方要求，提供施工履约担保。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为______个月。5.2合同履行地点生态旅游区建设地点：_________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用_________方式进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.本合同履行完毕；2.经双方协商一致，解除本合同；3.出现合同约定的终止情形。6.3终止程序1.发生终止条件之一时，任何一方均可向对方提出终止合同的通知；2.双方应自收到终止通知之日起______日内，办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算、移交等手续；2.合同终止后，乙方应退还甲方已支付的工程款项；3.合同终止后，双方应按照国家有关法律法规，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程施工费用：包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等；2.临时设施费用：包括施工期间的临时用电、用水、用气等设施费用；3.安全文明施工费用：包括施工现场安全防护、文明施工措施等费用；4.环保费用：包括施工现场环境保护、噪声控制、废水处理等费用；5.保险费用：包括工程一切险、人身意外伤害险等保险费用；6.其他费用：根据工程实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；2.进度款：根据工程进度，甲方应按月向乙方支付进度款，具体支付比例和金额由双方在合同中约定；3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付结算款；7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后______个工作日内；2.进度款支付时间：每月______日前；3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后______个工作日内；4.保修金退还时间：保修期满后______个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内，按照约定的支付方式支付款项；2.乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的发票或收据；3.任何一方违反支付义务，应向守约方支付_____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付_____%的违约金；2.甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程建设的，应向甲方支付_____%的违约金；2.乙方施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任；3.乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为基础计算；2.违约方应按照约定的方式和期限支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的条款、内容；2.生态旅游区建设项目的相关信息；3.双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本保密条款自合同签订之日起______年内有效。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露；2.双方应禁止未经授权的第三方使用保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等；2.政府行为：如政策调整、法律法规变动等；3.社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响；3.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水；2.政府行为：政策调整、法律法规变动；3.社会异常事件：罢工、暴乱。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民调解委员会申请调解。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方作为建设单位，其权利和义务不得转让；2.乙方作为施工单位，其权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在工程实施过程中对施工质量、进度、安全等方面的监督权；2.乙方保留在工程实施过程中对施工材料、工艺、设备等方面的选择权；3.双方保留在合同履行过程中对合同条款的协商修改权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程竣工验收合格后，对工程设施的使用权；2.乙方保留在工程实施过程中，对施工技术、工艺的改进权；3.双方保留在合同履行过程中，对合同内容的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应当以书面形式进行；2.修改和补充的内容应当经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充具有与原合同同等法律效力；2.合同的修改和补充不影响原合同的履行。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行定期沟通；2.双方应就合同履行过程中出现的问题及时协商解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过召开会议、发送书面文件等方式进行协作与配合；2.双方应指定专人负责合同履行过程中的沟通协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于生态旅游区基础设施建设施工履约担保的全部协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同的增减条款应当以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：____________________签字：_____________日期：_____________乙方（施工单位）：____________________签字：_____________日期：_____________其他相关方（如有）：____________________签字：_____________日期：_____________附件及其他说明解释一、附件列表：1.生态旅游区基础设施建设施工图纸及技术规范2.施工单位资质证明文件3.甲方提供的场地使用证明文件4.工程量清单及计价依据5.保险合同及保险单6.双方签订的其他补充协议7.合同履行过程中的相关文件及记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付款项：甲方未在约定时间内支付预付款、进度款、结算款或保修金。未按约定提供施工条件：甲方未在约定时间内提供施工所需的场地、材料等。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程建设：乙方未在约定时间内完成工程建设任务。施工过程中发生安全事故：乙方未采取有效措施防止安全事故发生。违反保密条款：乙方泄露了甲方的商业秘密。三、法律名词及解释：1.不