版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME10、2025年建筑起重机械安装与拆卸工程监理合同合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同主体4.合同期限二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别三、监理范围及内容1.监理范围2.监理内容3.监理职责4.监理权限四、监理单位与施工单位职责1.监理单位职责2.施工单位职责3.互相配合4.信息共享五、工程进度及节点1.工程进度计划2.进度节点控制3.进度调整4.进度偏差处理六、工程质量1.质量标准2.质量控制措施3.质量检验4.质量事故处理七、工程安全1.安全管理要求2.安全防护措施3.安全检查4.安全事故处理八、工程变更及索赔1.工程变更程序2.工程变更处理3.索赔处理程序4.索赔处理原则九、合同价款及支付方式1.合同价款2.工程款支付进度3.支付方式4.逾期付款处理十、合同履行与违约责任1.合同履行2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理4.合同解除的效力十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止的效力十四、其他约定1.不可抗力2.法律法规变更3.合同附件4.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同背景(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称](3)工程名称:[工程名称](4)工程地点:[工程地点](5)工程概况:[工程概况]2.合同目的(1)确保工程质量和安全(2)控制工程进度(3)降低工程成本3.合同主体(1)甲方责任:[甲方责任](2)乙方责任:[乙方责任]4.合同期限(1)合同生效日期:[生效日期](2)合同终止日期:[终止日期]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程类别:[工程类别]三、监理范围及内容1.监理范围(1)施工图设计文件审查(2)施工组织设计审查(3)施工过程监督(4)质量、安全、进度控制2.监理内容(1)工程图纸及技术文件审查(2)施工方案及施工组织设计审查(3)施工过程监督及验收(4)质量、安全、进度检查3.监理职责(1)确保工程质量符合国家及行业标准(2)监督施工安全措施落实(3)控制工程进度4.监理权限(1)对施工过程中的问题提出整改意见(2)对不符合要求的施工行为予以制止(3)对工程质量、安全、进度问题进行跟踪处理四、监理单位与施工单位职责1.监理单位职责(1)制定监理计划(2)审查施工图纸及技术文件(3)监督施工过程(4)组织质量、安全、进度检查2.施工单位职责(1)执行监理单位的监督意见(2)确保施工质量、安全、进度(3)配合监理单位进行现场检查3.互相配合(1)监理单位与施工单位应保持良好沟通(2)施工单位应积极配合监理单位工作4.信息共享(1)监理单位应及时向施工单位提供相关信息(2)施工单位应及时向监理单位反馈施工情况五、工程进度及节点1.工程进度计划(1)制定详细进度计划(2)明确各阶段进度目标2.进度节点控制(1)设置关键进度节点(2)监控节点完成情况3.进度调整(1)根据实际情况调整进度计划(2)确保工程按期完成4.进度偏差处理(1)分析进度偏差原因(2)采取措施纠正进度偏差六、工程质量1.质量标准(1)执行国家及行业标准(2)确保工程质量合格2.质量控制措施(1)制定质量控制计划(2)实施质量检查制度3.质量检验(1)对施工材料、设备进行检查(2)对施工过程进行检查4.质量事故处理(1)及时报告质量事故(2)采取有效措施处理质量事故七、工程安全1.安全管理要求(1)制定安全管理制度(2)落实安全责任2.安全防护措施(1)设置安全防护设施(2)加强现场安全管理3.安全检查(1)定期进行安全检查(2)发现问题及时整改4.安全事故处理(1)及时报告安全事故(2)采取有效措施处理安全事故八、工程变更及索赔1.工程变更程序(1)变更申请:[变更原因及内容](2)变更审批:[变更审批流程](3)变更实施:[变更实施要求]2.工程变更处理(1)变更内容确认(2)变更影响评估(3)变更费用计算3.索赔处理程序(1)索赔申请:[索赔原因及要求](2)索赔审查:[索赔审查流程](3)索赔处理:[索赔处理措施]4.索赔处理原则(1)公平合理(2)依据合同及法律规定(3)及时处理九、合同价款及支付方式1.合同价款(1)总价:[合同总价](2)分阶段支付2.工程款支付进度(1)工程款支付节点(2)支付比例3.支付方式(1)银行转账(2)现金支付4.逾期付款处理(1)逾期付款利息(2)逾期付款责任十、合同履行与违约责任1.合同履行(1)各方履行合同义务(2)合同变更及解除2.违约责任(1)违约行为定义(2)违约责任承担3.违约赔偿(1)赔偿金额计算(2)赔偿方式4.违约处理(1)违约处理流程(2)违约处理结果十一、争议解决1.争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决2.争议解决程序(1)协商程序(2)调解程序(3)仲裁程序(4)诉讼程序3.争议解决地点(1)协商地点(2)调解地点(3)仲裁地点(4)诉讼地点4.争议解决费用(1)协商费用(2)调解费用(3)仲裁费用(4)诉讼费用十二、合同解除1.合同解除条件(1)单方面解除(2)双方协商解除2.合同解除程序(1)解除通知(2)解除生效3.合同解除后的处理(1)合同终止(2)合同解除后的结算4.合同解除的效力(1)解除后合同的终止(2)解除后责任的处理十三、合同终止1.合同终止条件(1)合同履行完毕(2)合同解除2.合同终止程序(1)合同终止通知(2)合同终止生效3.合同终止后的处理(1)合同终止后的结算(2)合同终止后的责任处理4.合同终止的效力(1)合同终止后法律关系的处理(2)合同终止后的其他事宜十四、其他约定1.不可抗力(1)不可抗力事件定义(2)不可抗力事件的处理2.法律法规变更(1)法律法规变更对合同的影响(2)法律法规变更的处理3.合同附件(1)合同附件内容(2)合同附件效力4.合同附件效力(1)合同附件与合同具有同等法律效力甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定监理单位(1)甲方有权指定监理单位,并确保监理单位具备相应的资质和经验。(2)监理单位应在合同签订后5个工作日内提交监理人员名单及资质证明。2.甲方提供必要资料(1)甲方应向监理单位提供完整的工程图纸、技术文件、施工合同等相关资料。(2)甲方应在监理单位提出资料需求后3个工作日内提供。3.甲方支付监理费用(1)监理费用按合同约定支付,甲方应按约定时间支付监理费用。(2)若监理单位因甲方原因导致监理工作延误,甲方应承担相应费用。4.甲方协助监理工作(1)甲方应协助监理单位进行现场检查、验收等工作。(2)甲方应在监理单位提出协助要求后3个工作日内予以协助。5.甲方负责协调(1)甲方负责协调施工单位与监理单位之间的关系,确保监理工作顺利进行。(2)甲方应在发现施工单位与监理单位存在分歧时,及时进行协调。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方选定施工单位(1)乙方有权选定施工单位,并确保施工单位具备相应的资质和经验。(2)乙方应在合同签订后5个工作日内向甲方提供施工单位资质证明。2.乙方负责施工质量(1)乙方应对施工质量负责,确保施工质量符合国家及行业标准。(2)乙方应在监理单位提出质量问题后3个工作日内提出整改措施。3.乙方支付监理费用(1)监理费用由乙方承担,乙方应按合同约定支付监理费用。(2)若监理单位因乙方原因导致监理工作延误,乙方应承担相应费用。4.乙方协助监理工作(1)乙方应协助监理单位进行现场检查、验收等工作。(2)乙方应在监理单位提出协助要求后3个工作日内予以协助。5.乙方负责协调(1)乙方负责协调施工单位与监理单位之间的关系,确保监理工作顺利进行。(2)乙方应在发现施工单位与监理单位存在分歧时,及时进行协调。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构资质(2)中介机构应在合同签订后5个工作日内提交资质证明。2.中介机构职责(1)中介机构负责协调甲方、乙方及监理单位之间的关系,确保合同顺利履行。(2)中介机构应在发现合同履行过程中存在问题或分歧时,及时进行调解。3.中介机构费用(1)中介机构费用由甲方、乙方及监理单位共同承担。(2)中介机构费用应在合同签订后10个工作日内支付。4.中介机构保密(1)中介机构应遵守保密原则,不得泄露合同内容及相关商业秘密。(2)中介机构应在合同签订后签署保密协议。5.中介机构责任(1)中介机构对因自身原因导致的合同履行问题承担责任。(2)中介机构在合同履行过程中应尽职尽责,确保合同顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.施工单位营业执照副本复印件4.监理单位营业执照副本复印件5.甲方法定代表人身份证明书6.乙方法定代表人身份证明书7.施工单位法定代表人身份证明书8.监理单位法定代表人身份证明书9.监理人员资质证明文件10.施工组织设计文件11.施工图纸及技术文件12.不可抗力事件证明13.合同变更及索赔记录14.争议解决相关文件15.合同履行及违约责任记录二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用认定:甲方超过合同约定的支付期限未支付监理费用,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同要求进行施工认定:乙方在施工过程中未达到合同约定的质量标准,视为违约。3.违约行为:监理单位未按合同要求履行监理职责认定:监理单位未按合同约定进行监理工作,或发现质量问题未及时处理,视为违约。4.违约行为:中介机构泄露合同内容或商业秘密认定:中介机构在合同履行过程中泄露甲方、乙方或监理单位的商业秘密,视为违约。三、法律名词及解释:1.资质:指企业、机构或个人在特定领域内具备的能力和条件。2.质量标准:指国家或行业标准对产品质量的基本要求。3.进度节点:指工程实施过程中关键的时间点,用于控制工程进度。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.索赔:指一方因对方违约行为而提出的经济损失补偿要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题解决办法:立即通知乙方进行整改,必要时暂停施工。2.问题:监理单位与施工单位之间沟通不畅解决办法:定期召开协调会议,确保双方信息畅通。3.问题:甲方未按时支付监理费用解决办法:及时与甲方沟通,了解付款原因,协商解决。4.问题:中介机构泄露合同内容解决办法:立即与中介机构协商,要求其停止泄露行为,并采取补救措施。五、所有应用场景:1.新建建筑起重机械安装与拆卸工程监理2.改扩建建筑起重机械安装与拆卸工程监理3.维修保养建筑起重机械安装与拆卸工程监理4.特殊工况建筑起重机械安装与拆卸工程监理5.国际合作建筑起重机械安装与拆卸工程监理全文完。10、2025年建筑起重机械安装与拆卸工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理范围3.1安装阶段监理3.1.1安装前准备3.1.2安装过程监理3.1.3安装验收3.2拆卸阶段监理3.2.1拆卸前准备3.2.2拆卸过程监理3.2.3拆卸验收4.监理职责与义务4.1监理人员职责4.2监理单位义务5.监理单位权利5.1监理单位对施工单位的监督权5.2监理单位对施工单位的建议权5.3监理单位对施工单位的投诉权6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.监理期限7.1监理期限起止时间7.2监理期限延长条件8.监理报告8.1监理报告内容8.2监理报告提交时间8.3监理报告审核9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位名称:监理有限公司1.1.2施工单位名称:建筑有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理单位地址:省市区路号1.2.2施工单位地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1监理单位联系人:1.3.2监理单位联系电话:138xxxx56781.3.3施工单位联系人:1.3.4施工单位联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1工程名称:大厦建筑起重机械安装与拆卸工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积万平方米,建筑高度米2.4工程类型:高层住宅3.监理范围3.1安装阶段监理3.1.1安装前准备3.1.1.1审查施工单位提供的施工组织设计和专项施工方案3.1.1.2审查施工单位的质量管理体系和安全生产责任制3.1.2安装过程监理3.1.2.1对施工现场进行定期巡视检查3.1.2.2对安装过程进行实时监控,确保施工质量3.1.3安装验收3.1.3.1审查施工单位提交的验收资料3.1.3.2组织现场验收,确认安装质量3.2拆卸阶段监理3.2.1拆卸前准备3.2.1.1审查施工单位提供的拆卸方案3.2.1.2审查施工单位的安全防护措施3.2.2拆卸过程监理3.2.2.1对施工现场进行定期巡视检查3.2.2.2对拆卸过程进行实时监控,确保施工安全3.2.3拆卸验收3.2.3.1审查施工单位提交的验收资料3.2.3.2组织现场验收,确认拆卸质量4.监理职责与义务4.1监理人员职责4.1.1严格按照国家有关法律法规和工程监理规范执行监理工作4.1.2对施工现场进行全过程监理,确保施工质量、安全和进度4.2监理单位义务4.2.1配备具备相应资质的监理人员4.2.2对监理人员进行培训,提高监理水平4.2.3提供必要的监理设备5.监理单位权利5.1监理单位对施工单位的监督权5.1.1对施工单位的施工过程进行监督,发现质量问题及时提出整改意见5.1.2对施工单位的违规行为有权制止并报告相关部门5.2监理单位对施工单位的建议权5.2.1对施工单位的施工方案、施工工艺提出合理化建议5.2.2对施工单位的施工进度提出优化建议5.3监理单位对施工单位的投诉权5.3.1对施工单位的违约行为有权提出投诉5.3.2对施工单位的违法行为有权向有关部门举报6.监理费用6.1监理费用总额:人民币万元整6.2费用支付方式:按月支付,每月末支付上一个月的监理费用6.3费用支付时间:每月5日前支付上月监理费用7.监理期限7.1监理期限起止时间:自2025年1月1日至2025年12月31日7.2监理期限延长条件7.2.1因不可抗力导致监理期限延误7.2.2因施工进度延误导致监理期限延长8.监理报告8.1监理报告内容8.1.1安装和拆卸过程的记录8.1.2施工单位遵守合同规定的情况8.1.3施工质量和安全情况的评估8.1.4发现的问题及整改建议8.2监理报告提交时间8.2.1安装前提交安装方案审核报告8.2.2安装过程中每月提交一次进度和质量报告8.2.3拆卸前提交拆卸方案审核报告8.2.4拆卸过程中每月提交一次进度和安全报告8.2.5安装和拆卸完成后提交最终验收报告8.3监理报告审核8.3.1施工单位应在收到监理报告后5个工作日内进行审核8.3.2对监理报告有异议的,应在收到报告后3个工作日内提出9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同规定的时间和质量要求完成安装或拆卸工作9.1.2施工单位违反安全生产规定,导致安全事故发生9.1.3监理单位未按合同规定履行监理职责,导致工程质量或安全问题9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的经济责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等9.2.2违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于行政处罚、刑事责任等10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地人民法院11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同一方严重违约11.1.2不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应就解除合同后的善后事宜进行协商12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字12.2合同生效日期12.2.1合同签署之日起生效13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致13.1.2变更内容不影响合同的履行13.2合同变更程序13.2.1双方签署书面变更协议13.2.2变更协议经双方法定代表人或授权代表签字14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同约定的监理期限届满14.1.2合同因解除而终止14.2合同终止程序14.2.1双方签署合同终止协议14.2.2双方就合同终止后的善后事宜进行协商第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定需要而被甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或代理人。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲乙双方经协商一致,可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、安全或解决合同争议。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性及介入方式。15.3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.3.3第三方介入后,甲乙双方应确保第三方的工作不受干扰,并为其提供必要的协助。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业服务或协助。16.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.1.3第三方应保守合同双方的商业秘密。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.2.3第三方有权在合同履行过程中提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的书面协议。17.1.2第三方对甲方承担的义务和责任仅限于协议约定的范围。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方的关系基于甲乙双方签订的书面协议。17.2.2第三方对乙方承担的义务和责任仅限于协议约定的范围。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1第三方与监理单位的关系基于甲乙双方共同签订的书面协议。17.3.2第三方对监理单位承担的义务和责任仅限于协议约定的范围。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。18.1.2第三方责任限额由甲乙双方在书面协议中约定,不得超过协议约定的金额。18.2责任限额的适用18.2.1第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因疏忽、过失等原因造成的损失。18.2.2第三方责任限额不适用于第三方故意行为或重大过失造成的损失。18.3责任限额的调整18.3.1如有特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。18.3.2调整后的责任限额应在书面协议中明确约定。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕或达到终止条件。19.1.2第三方完成合同约定的服务或协助。19.1.3甲乙双方协商一致,决定终止第三方介入。19.2第三方介入的终止程序19.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止介入。19.2.2第三方应在收到终止通知后,按照约定完成剩余工作。19.2.3第三方完成工作后,甲乙双方应进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安装与拆卸工程监理合同详细要求:合同双方签字盖章,合同条款清晰明确,包括监理范围、期限、费用、权利义务等。说明:本合同为双方签订的主要协议,是监理工作的基础。2.施工单位资质证明文件详细要求:提供施工单位的企业法人营业执照、安全生产许可证、相关资质证书等。说明:证明施工单位具备相应的资质和能力进行安装与拆卸工程。3.施工组织设计和专项施工方案详细要求:包括施工组织设计、安装与拆卸方案、施工进度计划、质量保证措施等。说明:用于指导施工单位的施工活动,确保工程质量和安全。4.监理单位资质证明文件详细要求:提供监理单位的企业法人营业执照、监理资质证书等。说明:证明监理单位具备相应的资质和能力进行监理工作。5.监理人员资格证书详细要求:提供监理人员的监理工程师资格证书、安全生产考核合格证书等。说明:证明监理人员具备相应的专业知识和技能。6.施工现场安全防护措施及应急预案详细要求:包括安全防护措施、应急预案、安全教育培训记录等。说明:确保施工现场的安全,防止安全事故的发生。7.安装与拆卸工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:用于记录安装与拆卸工程的验收情况,确保工程质量。8.监理报告说明:用于反映监理工作情况,为工程管理和决策提供依据。9.施工单位提交的各类报告详细要求:包括施工进度报告、质量报告、安全报告等。说明:用于反映施工单位的施工情况,便于监理单位进行监督。10.合同履行过程中的其他相关文件详细要求:包括变更协议、补充协议、会议纪要等。说明:记录合同履行过程中的重要事项,作为合同履行的补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同规定的时间和质量要求完成安装或拆卸工作。责任认定标准:根据合同约定的工期和质量标准,施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。2.违约行为:施工单位违反安全生产规定,导致安全事故发生。责任认定标准:根据相关法律法规和安全生产规定,施工单位应承担相应的法律责任,包括但不限于行政处罚、刑事责任等。3.违约行为:监理单位未按合同规定履行监理职责,导致工程质量或安全问题。责任认定标准:根据合同约定的监理职责和标准,监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。4.违约行为:第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行出现问题。责任认定标准:根据第三方与甲乙双方签订的协议,第三方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。示例说明:若施工单位未按合同规定的时间完成安装工作,导致工期延误,则施工单位应向甲方支付违约金,并承担由此产生的额外费用。若施工单位在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,则施工单位应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿伤亡人员的医疗费用、误工费等。全文完。10、2025年建筑起重机械安装与拆卸工程监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(受托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《建筑起重机械安装与拆卸工程监理规范》及相关法律法规,为保障建筑起重机械安装与拆卸工程的安全、质量、进度和效益,明确甲乙双方的权利与义务,经双方友好协商,特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国建筑法》2.《建筑起重机械安装与拆卸工程监理规范》3.《建筑起重机械安全监督管理规定》4.《建设工程质量管理条例》5.《建设工程安全生产管理条例》三、定义与解释3.1专业术语1.建筑起重机械:指用于建筑安装、拆卸、运输等作业的起重机械。2.安装:指将建筑起重机械从运输状态转移到工作状态的过程。3.拆卸:指将建筑起重机械从工作状态转移到运输状态的过程。4.监理:指对建筑起重机械安装与拆卸工程进行全过程、全方位的监督管理。3.2关键词解释1.安全:指在安装与拆卸过程中,确保人员和设备的安全。2.质量:指建筑起重机械安装与拆卸工程符合设计要求和相关标准。3.进度:指按照合同约定的时间节点完成安装与拆卸工程。4.效益:指在确保安全和质量的前提下,提高工程效益。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,对建筑起重机械安装与拆卸工程进行全过程、全方位的监理。2.甲方有权要求乙方提供必要的资料和条件,确保监理工作的顺利开展。3.甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查,并提出改进意见。4.甲方应按照合同约定,支付乙方监理费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,对建筑起重机械安装与拆卸工程进行全过程、全方位的监理。2.乙方应按照甲方要求,提供必要的资料和条件,确保监理工作的顺利开展。3.乙方应定期向甲方报告监理工作情况,并及时反馈问题。4.乙方应按照国家相关法律法规和标准,确保监理工作的质量和安全。5.乙方应按照合同约定,收取监理费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至建筑起重机械安装与拆卸工程验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为建筑起重机械安装与拆卸工程现场。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定,对建筑起重机械安装与拆卸工程进行全过程、全方位的监理。2.乙方应定期向甲方报告监理工作情况,并及时反馈问题。3.乙方应按照国家相关法律法规和标准,确保监理工作的质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的监理工作完成;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并采取必要措施,减少损失。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,向甲方提交监理工作报告;2.甲方应按照合同约定,支付乙方剩余监理费用;3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和标准,处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费:根据监理工作量、工程复杂程度及市场价格,经双方协商确定的监理服务费。2.差旅费:乙方因监理工作需要发生的差旅费用,包括交通费、住宿费、餐费等。3.其他费用:因监理工作产生的其他费用,如通讯费、资料费等。7.2支付方式监理费用支付方式为银行转账,具体操作如下:2.甲方在收到乙方提交的费用清单后五个工作日内,将监理服务费支付至乙方指定账户。7.3支付时间1.监理服务费按月支付,每月支付比例为监理服务费的30%。2.差旅费及其他费用在费用发生后的十个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付监理费用时,应按照国家相关税收政策依法纳税。2.乙方应提供合法有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。2.甲方违反合同约定,导致监理工作无法正常进行,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按照合同约定完成监理工作,应向甲方支付违约金,违约金为监理服务费的10%。2.乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金。2.赔偿金额以实际损失为准,双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的工程资料、技术图纸等;2.乙方在监理过程中获取的甲方商业秘密;3.双方在合同履行过程中产生的其他商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同生效之日起十年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害;2.战争、动乱、政府行为等社会异常事件;3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.地震导致工程中断;2.政府政策变动导致工程无法继续;3.疫情导致人员无法到岗。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.甲方为政府机关、事业单位或国有企业;2.乙方为具有行业特许经营权的单位;3.合同涉及国家秘密或商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在合同履行期间对建筑起重机械安装与拆卸工程的质量、安全、进度和效益进行监督的权利。2.乙方保留在合同履行期间对监理工作进行独立判断和决策的权利。13.2特殊权力保留1.乙方保留在发现建筑起重机械安装与拆卸工程存在安全隐患时,有权立即通知甲方并采取必要措施的权利。2.甲方保留在监理过程中发现乙方存在违约行为时,有权暂停或终止监理工作的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同的修改和补充,应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。2.任何一方提出修改和补充合同的要求,应提前通知对方,并给予对方合理期限进行答复。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等约束力。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同确保建筑起重机械安装与拆卸工程的安全、质量、进度和效益。2.甲方应提供必要的资料和条件,支持乙方进行监理工作。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论和解决监理工作中的问题。2.双方应保持沟通渠道畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何与合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款本合同中的任何条款,未经双方书面同意,不得增减或变更。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):____________________签字:_______________日期:_______________乙方(受托方):____________________签字:_______________日期:_______________甲方(委托方)盖章:____________________乙方(受托方)盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑起重机械安装与拆卸工程监理规范2.建筑起重机械安全监督管理规定3.建设工程质量管理条例4.建设工程安全生产管理条例5.双方签订的监理服务合同6.工程资料
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 江苏盐城五校联考2025届高三上学期10月月考化学试卷试题及答案解析
- 2025年铜基、镍基钎料项目建议书
- 2024幼儿园新生入园安全协议与家园共育责任合同3篇
- 2025施工总承包资质合同书
- 图书馆管理员派遣合同
- 饲料企业会计岗位合同
- 汽车美容店作业规程
- 建筑安装工程合同管理指南
- 证券公司总监聘用模板
- 医疗器械校正与质量管理手册
- 2024年湖北省高考化学试卷真题(含答案解析)
- 物业充电桩合作加盟协议书范文
- 2023春国开会计实务专题形考任务4题库1及答案
- 现有民办学校选择登记为营利性民办学校办理流程
- 机械工安全操作规程有哪些(11篇)
- 期末测试卷(一)(试题)2023-2024学年二年级上册数学苏教版
- 2024中国华电集团限公司校招+社招高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 国家开放大学电大《会计信息系统》期末终考题库及标准参考答案
- 【飞科电器公司基于杜邦分析法的财务分析案例(7700字论文)】
- 多器官功能障碍综合征MODS诊疗及护理试题
- 儿童呼吸道合胞病毒感染临床诊治试题
评论
0/150
提交评论