2025版城市燃气供应设施基础工程承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市燃气供应设施基础工程承包合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订时间1.2合同生效条件1.3合同签署地点2.定义与解释2.1术语定义2.2合同解释原则3.合同主体3.1承包人信息3.2业主信息3.3第三方单位信息4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程期限5.工程设计5.1设计依据5.2设计内容5.3设计变更6.工程施工6.1施工准备6.2施工组织6.3施工进度6.4施工质量6.5施工安全7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量7.3材料设备检验8.合同价款8.1工程合同价款8.2价格调整8.3付款方式8.4付款期限9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收争议10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同签订时间：本合同于2024年1月1日签订。1.2合同生效条件：自合同双方签字盖章之日起生效。1.3合同签署地点：合同签署地为甲方所在地。2.定义与解释2.1术语定义：合同中使用的术语应按照国家相关法律法规及行业规范进行解释，如有歧义，以合同附件中的定义为准。2.2合同解释原则：合同解释应遵循诚实信用原则，尊重合同文本原意，兼顾合同目的和交易习惯。3.合同主体3.1承包人信息：承包人全称为______，注册地为______，法定代表人为______。3.2业主信息：业主全称为______，注册地为______，法定代表人为______。3.3第三方单位信息：若涉及第三方单位，应列明第三方单位名称、注册地、法定代表人等信息。4.工程概况4.1工程名称：______城市燃气供应设施基础工程。4.2工程地点：______市______区______街道。4.3工程规模：本工程总投资额为______万元，建筑面积为______平方米。4.4工程期限：自合同生效之日起______个月内完成。5.工程设计5.1设计依据：本工程设计依据为国家相关标准、规范及甲方提供的设计资料。5.2设计内容：本工程设计内容包括但不限于燃气管道、调压设施、设备安装等。5.3设计变更：如需变更设计，双方应协商一致，并签订设计变更协议。6.工程施工6.1施工准备：承包人应按照设计文件和相关规范进行施工准备，包括但不限于人员、材料、设备的组织与调配。6.2施工组织：承包人应制定详细的施工组织设计，明确施工进度、质量、安全、环保等方面的要求。6.3施工进度：施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延误，承包人应承担相应责任。6.4施工质量：施工质量应符合国家相关标准、规范及设计要求，确保工程质量合格。6.5施工安全：承包人应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全。7.材料设备7.1材料设备供应：承包人负责本工程的材料、设备采购、运输、保管等工作。7.2材料设备质量：材料、设备质量应符合国家相关标准、规范及设计要求。7.3材料设备检验：材料、设备到货后，承包人应进行检验，检验合格后方可使用。8.合同价款8.1工程合同价款：本工程合同价款为人民币______万元整，包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。8.2价格调整：合同价款在施工过程中如遇政策性调整，按国家或地方政府最新规定执行。8.3付款方式：付款方式分为进度款和竣工结算款。进度款按月支付，竣工结算款在竣工验收合格后支付。8.4付款期限：进度款在每月的______日前支付，竣工结算款在竣工验收合格后______日内支付。9.工程验收9.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准、规范及设计要求进行。9.2验收程序：验收程序包括自检、预检、初验和最终验收。9.3验收争议：如验收过程中出现争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。10.工程保修10.1保修范围：本工程保修范围为合同约定的工程质量问题。10.2保修期限：保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体期限详见合同附件。10.3保修责任：在保修期内，因工程质量问题导致的损失，由承包人负责修复或赔偿。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备供应不及时等。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：违约赔偿金额按合同约定或法律法规规定执行。12.合同解除12.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。12.2解除程序：合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。12.3解除后果：合同解除后，双方应按照协议处理剩余工程、款项结算等事宜。13.争议解决13.1争议解决方式：争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构：仲裁机构为______仲裁委员会，诉讼法院为______法院。13.3争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行。14.其他约定14.1通知方式：通知应以书面形式发送，送达时间为发出后______个工作日。14.2合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、设计变更协议、验收报告等。14.3合同份数：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，签署日期为______年______月______日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、供应商、承包商等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行，提高工程质量，确保工程安全，以及维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入程序：15.3.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前______个工作日向对方发出书面通知。15.3.2双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方名称、职责、权限等。15.3.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合，确保第三方工作顺利进行。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款：16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并承担相应的责任。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行职责。16.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.2乙方额外条款：16.2.1乙方应按照合同约定，向第三方提供施工图纸、技术参数等相关资料。16.2.2乙方应配合第三方进行现场检查、验收等工作。16.2.3乙方应承担因第三方介入而产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的责任，其责任限额不得超过______万元。17.2责任承担方式：第三方责任限额内的责任，由第三方自行承担；超出责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方：18.1.1第三方应向甲方报告工作进展情况，接受甲方监督。18.1.2甲方有权要求第三方提供相关证明文件和报告。18.1.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方进行协商，应通过甲方进行。18.2第三方与乙方：18.2.1第三方应按照合同约定，向乙方提供施工指导、质量监督等服务。18.2.2乙方应配合第三方进行现场检查、验收等工作。18.2.3第三方在履行职责过程中，如需与乙方进行协商，应通过乙方进行。18.3第三方与合同其他相关方：18.3.1第三方在履行职责过程中，如需与其他相关方进行沟通，应通过甲乙双方进行。18.3.2第三方在履行职责过程中，如产生争议，应由甲乙双方协商解决。18.3.3如协商不成，第三方可向相关仲裁机构或法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：详细要求：包括但不限于施工图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明：设计文件应完整、准确，符合国家相关标准和规范。2.施工组织设计：详细要求：包括但不限于施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工组织设计应详细、可行，确保工程顺利进行。3.材料设备清单：详细要求：包括但不限于材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。说明：材料设备清单应详细列明所需材料设备的信息，确保工程所需材料设备的准确供应。4.验收报告：详细要求：包括但不限于验收时间、地点、人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应真实、客观，反映工程验收情况。5.付款凭证：详细要求：包括但不限于发票、收据、银行转账记录等。说明：付款凭证应完整、合法，作为付款依据。6.违约通知：详细要求：包括但不限于违约行为、违约责任、整改要求等。说明：违约通知应明确、具体，为违约责任认定提供依据。7.争议解决文件：详细要求：包括但不限于仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件应具有法律效力，作为解决争议的最终依据。8.合同附件：详细要求：包括但不限于合同补充协议、变更协议等。说明：合同附件是对合同内容的补充和细化，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据延误时间长短，计算违约金或赔偿损失。示例：若工期延误超过______天，乙方应支付每日______元的违约金。2.质量不合格：违约行为：工程不符合国家相关标准和规范。责任认定标准：根据不合格程度，要求乙方进行修复或赔偿损失。示例：若工程出现严重质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方损失。3.材料设备供应不及时：违约行为：未按合同约定的时间提供材料设备。责任认定标准：根据延误时间长短，计算违约金或赔偿损失。示例：若材料设备供应延误超过______天，乙方应支付每日______元的违约金。4.付款不及时：违约行为：未按合同约定的时间支付款项。责任认定标准：根据延误时间长短，计算违约金或赔偿损失。示例：若付款延误超过______天，乙方应支付每日______%的违约金。5.保密违规：违约行为：泄露合同内容或甲方商业秘密。责任认定标准：根据泄露程度，要求乙方承担相应的法律责任。示例：若乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。全文完。2024版城市燃气供应设施基础工程承包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程承包范围4.1工程内容4.2工程质量要求4.3工程工期5.合同价格5.1合同总价5.2预付款比例5.3阶段性付款5.4结算方式6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度监控7.工程质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量责任8.工程变更管理8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.工程验收9.1验收条件9.2验收程序9.3验收标准10.保修与维护10.1保修期限10.2保修范围10.3维护责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同生效与解除14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024版城市燃气供应设施基础工程承包合同》。1.1.2“承包方”指承担本工程建设的施工单位。1.1.3“业主方”指委托承包方进行工程建设的单位。1.1.4“工程”指本合同约定的城市燃气供应设施基础工程。1.1.5“工程地点”指合同中明确的工程实施地点。1.1.6“工程规模”指工程建设的总体规模，包括建设内容、面积、长度等。1.1.7“工程类型”指工程的性质和类别，如市政公用工程、建筑工程等。1.1.8“合同价格”指本合同约定的工程总造价。1.1.9“预付款”指合同签订后，业主方支付给承包方的一部分工程款项。1.1.10“阶段性付款”指工程按进度完成的各个阶段，业主方应支付的款项。1.1.11“结算方式”指工程完工后，双方进行工程款项结算的具体方法。2.合同双方信息2.1承包方信息2.1.1承包方名称：_______2.1.2承包方地址：_______2.1.3承包方法定代表人：_______2.1.4承包方联系电话：_______2.2业主方信息2.2.1业主方名称：_______2.2.2业主方地址：_______2.2.3业主方法定代表人：_______2.2.4业主方联系电话：_______3.工程概况3.1工程名称：_______3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______3.4工程类型：_______4.工程承包范围4.1工程内容：_______4.2工程质量要求：_______4.3工程工期：_______5.合同价格5.1合同总价：_______5.2预付款比例：_______5.3阶段性付款：_______5.4结算方式：_______6.工程进度管理6.1工程进度计划：_______6.2进度调整：_______6.3进度监控：_______7.工程质量保证7.1质量标准：_______7.2质量检测：_______7.3质量责任：_______8.工程变更管理8.1变更原因8.1.1因设计变更导致的工程内容调整。8.1.2因工程地质条件发生变化导致的工程量增加或减少。8.1.3因不可抗力因素导致的工程进度延误。8.1.4因合同双方协商一致需变更的工程内容。8.2变更程序8.2.1承包方应向业主方提出变更申请，并附变更原因及所需变更内容。8.2.2业主方收到变更申请后，应在_______日内予以答复。8.2.3合同双方就变更内容达成一致后，应由业主方下达变更通知。8.3变更费用8.3.1变更费用应按照实际发生费用计算。8.3.2变更费用应在变更通知下达后_______日内支付。9.工程验收9.1验收条件9.1.1工程按设计要求和质量标准完成。9.1.2工程资料齐全，符合档案管理规定。9.1.3工程已通过质量检测，合格证书齐全。9.2验收程序9.2.1业主方组织验收小组，对工程进行验收。9.2.2验收小组对工程进行现场检查，查阅工程资料。9.2.3验收小组对工程进行综合评定，提出验收意见。9.3验收标准9.3.1工程质量应符合国家相关标准和规范。9.3.2工程外观应符合设计要求。9.3.3工程功能应符合设计预期。10.保修与维护10.1保修期限10.1.1工程保修期限为_______年。10.1.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。10.2保修范围10.2.1工程主体结构、基础工程等主要结构的保修。10.2.2工程配套设施、设备等辅助设施的保修。10.3维护责任10.3.1承包方应负责保修期内工程的日常维护。10.3.2业主方应负责保修期外的工程维护。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同双方应通过友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1提交仲裁申请，仲裁委员会受理。11.2.2仲裁委员会组织仲裁庭，进行仲裁。11.2.3仲裁庭作出仲裁裁决，双方应予以执行。12.违约责任12.1违约情形12.1.1承包方未按合同约定完成工程。12.1.2业主方未按合同约定支付工程款项。12.1.3合同双方违反合同约定的其他行为。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。12.2.2违约方应承担仲裁或诉讼费用。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.1.3一方严重违约，另一方解除合同。13.2合同终止条件13.2.1工程按合同约定全部完成。13.2.2合同约定的其他终止条件。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式送达，自送达之日起生效。14.1.2送达地址为合同双方约定的地址。14.2合同生效与解除14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2合同解除按本合同第13条约定执行。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括：工程图纸、工程量清单、合同签订证明等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或承担特定职责的独立实体。15.1.2第三方可以是设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于：工程设计、工程监理、工程检测、咨询服务等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订服务合同，明确第三方的工作内容、职责、权利和义务。15.3.3第三方在合同约定的范围内独立开展工作。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方应按照服务合同约定，对其提供的服务质量承担责任。16.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额应根据服务合同约定，明确赔偿的最高限额。16.2.2第三方责任限额不得低于合同价格的_______%。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供服务，甲方负责支付服务费用。17.1.2第三方在履行职责过程中，应接受甲方监督。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应按照合同约定，向乙方提供符合质量要求的服务。17.2.2第三方在履行职责过程中，应接受乙方的指导和监督。17.3第三方与其他方的划分17.3.1第三方与合同双方的其他关联方（如分包商、供应商等）之间无直接合同关系。17.3.2第三方在履行职责过程中，如需与其他关联方合作，应经甲乙双方同意。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1保密条款18.1.1第三方在合同履行过程中，应对甲方和乙方提供的信息保密。18.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。18.2独立责任条款18.2.1第三方在履行职责过程中，其行为独立于甲乙双方，第三方对其自身行为承担责任。18.3第三方更换条款18.3.1如第三方无法继续履行合同，甲乙双方应协商更换第三方。18.3.2更换第三方不影响本合同的履行。18.4第三方介入费用18.4.1第三方介入费用应按照服务合同约定，由甲乙双方分摊。18.5第三方介入期限18.5.1第三方介入期限应根据服务合同约定，明确介入的具体时间。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整19.1.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同进行适当调整。19.1.2合同调整需经甲乙双方和第三方协商一致。19.2合同变更19.2.1合同变更需按照合同约定程序进行，包括通知、协商、签署等环节。19.3合同解除19.3.1如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。19.3.2合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明1.1详细要求：合同签订证明应包含合同名称、签订日期、双方签字盖章等信息。1.2说明：作为合同生效的证明文件，用于日后查询和验证。2.工程图纸2.1详细要求：工程图纸应包含设计说明、尺寸标注、材料清单等。2.2说明：工程图纸是工程建设的依据，用于指导施工。3.工程量清单3.1详细要求：工程量清单应包含工程内容、工程量、单价、总价等。3.2说明：工程量清单是合同价格计算的依据，用于结算。4.质量检测报告4.1详细要求：质量检测报告应包含检测项目、检测方法、检测结果等。4.2说明：质量检测报告是工程质量的证明文件，用于验收。5.工程进度报告5.1详细要求：工程进度报告应包含工程进度、实际完成量、存在问题等。5.2说明：工程进度报告是工程进度管理的依据，用于监督。6.付款凭证6.1详细要求：付款凭证应包含付款日期、付款金额、收款人等信息。6.2说明：付款凭证是支付工程款项的证明，用于结算。7.保修证书7.1详细要求：保修证书应包含保修期限、保修范围、保修责任等。7.2说明：保修证书是工程保修的依据，用于维护双方权益。8.第三方服务合同8.1详细要求：第三方服务合同应包含服务内容、服务期限、服务费用等。8.2说明：第三方服务合同是第三方介入的依据，用于明确责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行工程进度。1.2甲方未按合同约定支付工程款项。1.3乙方未按合同约定完成工程质量。1.4第三方未按服务合同约定提供服务质量。1.5任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应依据合同约定和相关法律法规。2.2责任认定标准如下：2.2.1甲乙双方未按合同约定履行工程进度，每延误一日，应向对方支付_______元的违约金。2.2.2甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付_______%的滞纳金。2.2.3乙方未按合同约定完成工程质量，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2.4第三方未按服务合同约定提供服务质量，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明3.1甲乙双方约定工程工期为120天，实际工期延误15天。甲方应向乙方支付_______元的违约金。3.2甲方应支付工程款项100万元，实际支付时间延误10天。甲方应向乙方支付_______万元的滞纳金。3.3乙方未按合同约定完成工程质量，造成经济损失10万元。乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版城市燃气供应设施基础工程承包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的3.1供应设施范围3.2工程量清单3.3设备清单4.合同工期4.1工期约定4.2工期延误责任5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间6.工程进度款支付6.1工程进度款比例6.2工程进度款支付条件6.3工程进度款支付流程7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应责任8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.工程保修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称a.承包方名称：[承包方全称]b.发包方名称：[发包方全称]1.2合同双方地址a.承包方地址：[承包方详细地址]b.发包方地址：[发包方详细地址]1.3合同双方法定代表人a.承包方法定代表人：[承包方法定代表人姓名]b.发包方法定代表人：[发包方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式a.承包方联系方式：[承包方联系电话、电子邮箱等]b.发包方联系方式：[发包方联系电话、电子邮箱等]2.工程概况2.1工程名称a.城市燃气供应设施基础工程2.2工程地点a.[具体城市名称]市[具体区域名称]2.3工程规模a.总投资额：[投资额]b.建设面积：[面积]2.4工程内容a.燃气管道铺设b.燃气调压站建设c.燃气储备设施建设d.相关配套设施建设3.合同标的3.1供应设施范围a.燃气管道铺设总长度：[长度]b.燃气调压站数量：[数量]c.燃气储备设施容量：[容量]3.2工程量清单a.燃气管道铺设工程量b.燃气调压站工程量c.燃气储备设施工程量d.其他配套设施工程量3.3设备清单a.燃气管道设备b.燃气调压站设备c.燃气储备设施设备d.其他配套设施设备4.合同工期4.1工期约定a.合同工期：自合同签订之日起[具体天数]天内完成4.2工期延误责任a.因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向发包方支付[金额]元的违约金。5.合同价款5.1合同总价a.合同总价：[金额]5.2付款方式a.预付款：合同签订后[天数]天内支付合同总价的[百分比]%作为预付款b.进度款：根据工程进度按月支付合同总价的[百分比]%作为进度款c.结算款：工程验收合格后支付合同总价的[百分比]%作为结算款d.保修金：工程验收合格后支付合同总价的[百分比]%作为保修金，保修期满后无质量问题退还5.3付款时间a.预付款支付时间：合同签订后[天数]天内b.进度款支付时间：每月[具体日期]c.结算款支付时间：工程验收合格后[天数]天内d.保修金支付时间：工程验收合格后[天数]天内6.工程进度款支付6.1工程进度款比例a.工程进度款比例为合同总价的[百分比]%6.2工程进度款支付条件a.工程进度达到合同约定比例b.工程质量合格c.相关手续齐全6.3工程进度款支付流程a.承包方提交工程进度款申请b.发包方审核工程进度款申请c.发包方支付工程进度款7.材料供应7.1材料供应方式a.发包方负责提供材料7.2材料质量要求a.材料应符合国家相关质量标准b.材料须具有合格证明文件7.3材料供应责任a.发包方负责材料的采购、运输和验收b.承包方负责材料的使用和管理8.工程验收8.1验收标准a.工程质量应符合国家相关质量标准b.工程设计文件应符合规划、规范要求c.工程设备、材料应符合合同约定要求8.2验收程序a.承包方在工程完工后，向发包方提交验收申请b.发包方在收到验收申请后，组织相关人员进行验收c.验收合格后，双方签署验收报告d.验收不合格，承包方需按照要求整改，直至合格8.3验收责任a.发包方负责组织验收，确保验收过程的公正性b.承包方负责提供验收所需的资料和条件9.工程保修9.1保修期限a.燃气管道及配套设施：自验收合格之日起[具体年数]年内9.2保修范围a.因承包方施工原因造成的质量缺陷b.因材料原因造成的质量缺陷9.3保修责任a.承包方在保修期内，负责修复保修范围内的质量问题b.保修期内，承包方不得以任何理由拒绝保修10.违约责任10.1违约情形a.承包方未按合同约定完成工程b.承包方提供虚假资料或隐瞒工程实际情况c.发包方未按合同约定支付款项d.发包方未按合同约定提供材料或设备10.2违约责任承担a.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式a.双方应友好协商解决争议b.协商不成，可提交[具体仲裁机构名称]仲裁11.2争议解决程序a.提交仲裁申请b.仲裁机构受理c.仲裁机构作出仲裁裁决12.合同解除12.1合同解除条件a.双方协商一致b.发生不可抗力事件c.一方严重违约12.2合同解除程序a.提出解除合同的一方应书面通知对方b.双方协商确定合同解除的具体事宜c.解除合同后，双方应按照约定处理善后事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件a.双方签字盖章b.合同签订后[具体日期]天内13.2合同终止条件a.工程竣工验收合格b.合同约定的保修期满c.合同解除14.其他约定事项14.1合同文本a.本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力14.2合同附件a.本合同附件包括但不限于：工程量清单、设备清单、验收报告等14.3合同变更a.合同任何内容的变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效14.4合同解释a.本合同条款的解释权归双方共同所有第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a.本合同中的“第三方”是指除合同双方以外的，根据合同约定或经双方同意，介入合同执行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入范围a.第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。15.3第三方介入目的a.提高工程质量和效率，确保合同履行，维护合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定a.合同双方应共同协商选定第三方。b.第三方选定后，双方应与第三方签订相关协议，明确第三方在合同中的职责和权利。16.2第三方职责a.第三方应按照合同约定和协议内容，独立、客观、公正地履行职责。b.第三方应协助合同双方解决合同执行过程中出现的问题。17.第三方责任限额17.1责任限额定义a.本合同中的“责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定a.第三方责任限额应参照合同总价的一定比例确定，具体比例由合同双方协商确定。b.第三方责任限额应在第三方协议中明确约定。17.3责任限额承担a.第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同双方损失，应按照责任限额承担赔偿责任。b.超出责任限额的部分，由合同双方自行协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系a.第三方与合同双方之间是委托与被委托的关系。b.第三方应服从合同双方的指导和监督。18.2第三方与工程其他参与方的关系a.第三方与工程其他参与方（如设计单位、施工单位等）之间是独立的服务关系。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用a.第三方介入费用