2025版钢结构工程劳务分包合作协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版钢结构工程劳务分包合作协议2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三条分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量3.4分包工程进度要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整4.4支付方式4.5付款节点第五条工程质量及验收标准5.1工程质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4质量保证期第六条安全生产及文明施工6.1安全生产要求6.2文明施工要求6.3安全责任6.4事故处理第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签第十一条合同变更及补充11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同补充第十二条合同解除后的处理12.1工程交付12.2质量责任12.3付款结算12.4违约责任第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：安全生产协议13.4附件四：其他附件第十四条合同签署及生效14.1签署日期14.2生效日期14.3份数及保管14.4合同解除及终止通知第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：钢结构工程有限公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：建筑有限公司1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：第二条工程概况2.1工程名称：市区钢结构住宅楼项目2.2工程地点：市区路2.3工程规模：建筑面积12000平方米，地上12层，地下1层2.4工程内容：钢结构主体结构、屋面系统、围护系统等2.5工程工期：2025年1月1日至2025年12月31日第三条分包范围及内容3.1分包工程范围：本工程钢结构主体结构制作及安装3.2分包工程内容：钢结构构件制作、运输、现场安装、焊接、防腐等3.3分包工程量：根据《工程量清单》执行3.4分包工程进度要求：按工程进度计划执行，确保按时完成分包工程内容第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币叁佰万元整（￥3000000.00）4.2价格组成：根据《工程量清单》及市场价格确定4.3价格调整：在合同有效期内，如遇市场价格波动，按双方协商确定的方式进行价格调整4.4支付方式：分阶段支付，根据工程进度及质量验收情况支付4.5付款节点：工程进度达到20%、50%、80%、100%时分别支付20%、30%、30%、20%第五条工程质量及验收标准5.1工程质量要求：严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量符合设计及规范要求5.2验收标准：根据《钢结构工程施工质量验收规范》执行5.3验收程序：在工程完成后，双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用5.4质量保证期：自工程交付之日起，质量保证期为1年第六条安全生产及文明施工6.1安全生产要求：严格按照国家及行业标准执行，确保施工现场安全6.2文明施工要求：遵守施工现场管理规定，保持施工环境整洁，文明施工6.3安全责任：分包方负责施工现场的安全生产，总包方对施工现场安全负总责6.4事故处理：发生安全事故，按照国家及地方相关规定进行处理第七条保密条款7.1保密内容：双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密7.2保密期限：自合同签订之日起，至合同解除或终止之日起5年内7.3违约责任：违反保密义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.1.1分包方未按合同约定完成工程，每延迟一天，应向总包方支付合同总价的0.5%作为违约金。8.1.2分包方提供的材料或构件不符合质量要求，导致工程返工或损坏，分包方应承担全部修复费用。8.1.3总包方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向分包方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。8.2争议解决方式8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致，可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以解除合同。9.2合同终止条件9.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。9.2.2双方约定的合同终止条件成就。9.3合同解除及终止程序9.3.1双方应提前30日书面通知对方解除或终止合同。9.3.2解除或终止合同后，双方应尽快进行工程结算和财产清算。第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，合同自签字盖章之日起生效。10.2合同期限10.2.1本合同期限自生效之日起至工程验收合格之日止。10.3合同续签10.3.1本合同期满前，双方可协商续签合同。第十一条合同变更及补充11.1合同变更条件11.1.1因工程变更、设计变更等原因，需要变更合同内容。11.2合同变更程序11.2.1变更内容经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.3合同补充11.3.1双方可根据实际情况，在合同签订前或履行过程中，协商签订补充协议。第十二条合同解除后的处理12.1工程交付12.1.1合同解除后，分包方应将已完成的工程交付总包方。12.2质量责任12.2.1合同解除前已完成的工程，质量责任由分包方承担。12.3付款结算12.3.1合同解除前，已支付的工程款不予退还，未支付的工程款按合同约定继续支付。12.4违约责任12.4.1合同解除后，双方应各自承担相应的违约责任。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：安全生产协议13.4附件四：其他附件第十四条合同签署及生效14.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期：同签署日期。14.3份数及保管：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同解除及终止通知：任何一方解除或终止合同，应以书面形式通知对方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等，指在合同履行过程中，由甲乙双方约定或法律规定的，对合同履行具有监督、协助、咨询等职能的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件2.1.1合同约定需要第三方介入；2.1.2法律法规或行业规范要求第三方介入；2.1.3甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应共同选定第三方；2.2.2第三方应具备相应的资质和条件；2.2.3第三方应与甲乙双方签订书面协议，明确双方的权利义务。第三条第三方的职责与权限3.1第三方的职责3.1.1监督合同履行情况，确保工程质量和进度；3.1.2提供专业咨询和建议，协助解决合同履行中的问题；3.1.3对合同履行过程中的争议进行调解或仲裁。3.2第三方的权限3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息；3.2.2第三方有权对甲乙双方进行现场检查，以确保工程质量和进度；3.2.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进意见。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失，应承担相应的责任，但责任限额不超过其收取的咨询费或服务费；4.1.2第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的责任导致损失，第三方不承担责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方应向甲方提供独立的咨询和服务，不得受甲方委托或指令影响其独立性；5.1.2第三方对甲方提供的服务内容，应保持客观、公正，不得损害乙方的合法权益。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方应向乙方提供独立的咨询和服务，不得受乙方委托或指令影响其独立性；5.2.2第三方对乙方提供的服务内容，应保持客观、公正，不得损害甲方的合法权益。5.3第三方与甲乙双方的划分5.3.1第三方应维护甲乙双方的合法权益，不得偏袒任何一方；5.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守法律法规和行业规范，不得损害社会公共利益。第六条第三方的变更与退出6.1第三方的变更6.1.1第三方如需变更，应提前30日通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意；6.1.2变更后的第三方应具备与原第三方相当的资质和条件。6.2第三方的退出6.2.1第三方因故退出，应提前30日通知甲乙双方，并书面说明退出原因；6.2.2第三方退出后，甲乙双方应另行选定第三方或自行履行相关职责。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确；7.2第三方介入的费用支付方式、支付时间等，应在合同中明确约定。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，应与合同内容一致。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程的实际完成量和结算依据。2.附件二：工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的开始和结束时间、关键节点、预期工期等。说明：工程进度计划是合同履行的重要依据，用于监督工程进度。3.附件三：安全生产协议详细要求：包括安全生产责任、安全管理制度、事故应急预案等。说明：安全生产协议是保障施工安全的重要文件，双方应严格遵守。4.附件四：质量保证书详细要求：包括工程质量标准、质量保证措施、质量保修期等。说明：质量保证书是保证工程质量的重要文件，双方应确保工程质量。5.附件五：付款进度表详细要求：包括付款节点、付款金额、付款方式等。说明：付款进度表是合同履行中资金支付的重要依据。6.附件六：合同变更记录详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更记录是合同履行过程中对合同内容变更的记录。7.附件七：验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，用于确认工程完成情况。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构等。说明：争议解决协议是双方在发生争议时解决争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延迟一天，分包方应向总包方支付合同总价的0.5%作为违约金。示例：若合同约定工期为6个月，实际工期为7个月，则分包方需支付0.5%×6个月×合同总价作为违约金。2.违约行为：分包方提供的材料或构件不符合质量要求。责任认定标准：分包方应承担全部修复费用，并赔偿由此造成的损失。示例：若因分包方提供的钢材质量问题导致工程返工，分