版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版道路桥梁施工合同(GF003)——智慧交通系统合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容与技术要求3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工设备4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2进度节点及时间安排4.3进度调整与控制5.施工质量保证5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证措施6.施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.施工环境保护7.1环境保护要求7.2环境保护措施7.3环境污染事故处理8.造价与支付8.1造价构成8.2造价调整8.3支付方式与时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同补充协议14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同语言14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间与地点本合同于2024年1月1日在甲方所在地签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,经甲方审批后正式生效。2.项目概况2.1项目名称本合同项目名称为“智慧交通系统道路桥梁工程”。2.2项目地点项目位于省市区,具体地址为路号。2.3项目规模项目总长度为公里,桥梁面积为平方米。2.4项目工期项目总工期为个月,自合同生效之日起计算。3.施工内容与技术要求3.1施工范围乙方负责本项目的道路桥梁施工,包括但不限于道路路基、桥梁主体结构、交通安全设施等。3.2施工工艺乙方应按照国家相关规范和行业标准进行施工,确保施工质量。3.3施工材料乙方应选用符合国家标准和质量要求的材料,并确保材料供应及时。3.4施工设备乙方应配备足够的施工设备,确保施工进度和质量。4.施工进度计划4.1施工阶段划分本工程分为施工准备、主体结构施工、附属设施施工、竣工验收四个阶段。4.2进度节点及时间安排具体进度节点和时间安排详见附件一《施工进度计划》。4.3进度调整与控制如因不可抗力或其他原因导致进度延误,乙方应及时向甲方报告,并经甲方同意后进行进度调整。5.施工质量保证5.1质量标准乙方应严格按照国家相关规范和行业标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。5.2质量检验与验收乙方应定期进行质量检验,并将检验结果报甲方备案。甲方有权对工程质量进行抽查验收。5.3质量保证措施乙方应采取有效措施,确保施工过程中的质量保证,包括但不限于人员培训、设备维护、原材料管理等。6.施工安全管理6.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。6.2安全生产措施乙方应采取必要的安全措施,包括但不限于现场安全管理、安全教育培训、安全防护设施等。6.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并按照相关规定及时报告甲方。8.造价与支付8.1造价构成本合同造价包括但不限于工程量清单所列明的各项费用,包括直接工程费、间接费、利润、税金等。8.2造价调整因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因,造价将进行相应调整。调整依据为国家及地方相关政策和市场行情。8.3支付方式与时间甲方按合同约定分阶段支付工程款,具体支付节点和比例如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的10%作为预付款。2.进度款:每完成合同约定的工程量后,甲方在收到乙方提交的进度款申请和相关证明材料后5个工作日内支付。3.结算款:工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算申请和相关证明材料后30个工作日内支付。4.验收合格款:竣工验收合格且缺陷责任期满后,甲方在收到乙方提交的相关证明材料后5个工作日内支付。9.争议解决9.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议解决程序如下:(1)争议发生后,双方应在收到对方书面通知之日起30日内进行协商;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;(3)诉讼期间,除争议事项外,本合同的其余条款继续履行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍未履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成;(2)合同解除;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止的程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余工程及未支付款项。11.违约责任11.1违约行为及认定(1)未按合同约定的时间、质量、标准完成工程;(2)擅自变更工程内容;(3)未按时支付工程款;(4)其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定,也可由法院判决。12.不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取必要措施减轻损失。因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同补充协议14.其他约定事项14.1通知与送达本合同的通知和送达方式为书面形式,送达地址为合同双方指定的地址。14.2合同语言本合同以中文书面形式签订,具有同等法律效力。14.3合同份数与效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲方、乙方以外的,因合同履行需要而介入合同关系中的个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、合规和优质,包括但不限于工程监理、设计优化、质量检测、咨询服务等。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:1.监理:第三方作为监理单位对工程施工过程进行监督和管理。2.设计:第三方作为设计单位对工程设计进行优化和监督。3.检测:第三方作为检测机构对工程质量进行检测和评估。4.咨询:第三方作为咨询服务机构提供专业建议和解决方案。15.4第三方责任划分1.第三方在合同中承担的责任应明确界定,包括但不限于:监理单位:负责对施工过程的监督和管理,确保工程质量、进度和安全生产。设计单位:负责设计优化和施工图设计,确保设计合理、安全、经济。检测机构:负责对工程质量进行检测,确保符合国家相关标准和规范。咨询服务机构:负责提供专业咨询和建议,协助解决合同履行中的问题。2.第三方责任与其他各方责任划分:第三方责任与甲方责任:甲方对第三方的选择和委托负责,第三方对甲方负责。第三方责任与乙方责任:乙方对第三方的工作提供必要的支持和配合,第三方对乙方的工作负责。15.5第三方责任限额1.第三方责任限额应根据其介入的性质、服务内容、合同约定等因素确定。2.第三方责任限额应明确在合同中,如因第三方原因导致工程损失,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过合同约定的第三方责任限额。15.6第三方介入程序1.甲方根据项目需要,选择合适的第三方,并与第三方签订相应的合作协议。2.乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。3.第三方应在合同约定的范围内履行职责,并及时向甲方和乙方报告工作进展。15.7第三方变更1.如需更换第三方,甲方应提前通知乙方,并经乙方同意后方可更换。2.第三方更换后,原第三方责任限额和合同约定不变。15.8第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方承担,具体费用根据第三方合作协议约定。2.第三方介入费用列入合同造价,由甲方支付。15.9第三方介入的终止1.如第三方因故退出合同关系,甲方应提前通知乙方,并采取必要措施确保工程继续顺利进行。15.10第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。2.协商不成的,任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式进行处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位、单价和总价。工程量清单应与施工图纸和设计文件相符,并由甲方和乙方共同确认。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括总平面图、剖面图、详图等,详细展示工程的设计要求和施工细节。施工图纸应由甲方提供,乙方应严格按照图纸施工。3.附件三:合同补充协议详细要求和说明:合同补充协议是对本合同条款的补充和细化,包括但不限于工程变更、价格调整、工期延长、违约责任等内容。合同补充协议应由甲方和乙方共同签署。4.附件四:施工进度计划详细要求和说明:施工进度计划应详细列出各个施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的完成时间。施工进度计划应由乙方编制,经甲方审核批准后执行。5.附件五:质量保证措施详细要求和说明:质量保证措施应包括质量管理体系、人员培训、材料检验、施工过程控制等内容。质量保证措施应由乙方制定,经甲方审核批准后执行。6.附件六:安全生产措施详细要求和说明:安全生产措施应包括安全生产责任制、安全教育培训、现场安全管理、安全事故处理等内容。安全生产措施应由乙方制定,经甲方审核批准后执行。7.附件七:环境保护措施详细要求和说明:环境保护措施应包括环境保护责任制、环境保护设施、环境保护监测、环境保护事故处理等内容。环境保护措施应由乙方制定,经甲方审核批准后执行。8.附件八:工程款支付计划详细要求和说明:工程款支付计划应详细列出各个支付节点的金额、时间、条件等。工程款支付计划应由甲方和乙方共同制定,并作为合同附件。9.附件九:第三方合作协议详细要求和说明:第三方合作协议应详细列明第三方的职责、权利、义务、费用等。第三方合作协议应由甲方和第三方签订,并作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。乙方擅自变更工程内容,未经甲方同意。乙方未按时支付工程款。乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生。乙方违反环境保护规定,造成环境污染。第三方未能履行合同约定的职责,导致工程损失。2.责任认定标准:违约行为的认定标准应以国家相关法律法规、行业标准、合同约定为依据。违约责任的认定应根据违约行为的性质、严重程度、损失情况等因素综合考虑。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。甲方有权要求乙方支付违约金,违约金数额为每天合同价的1%。乙方在施工过程中发现设计错误,未经甲方同意擅自修改设计,导致工程成本增加。甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用。第三方未能按照合同约定进行监理,导致工程质量不合格。甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024版道路桥梁施工合同(GF003)——智慧交通系统合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方二、项目范围与内容1.工程范围2.工程内容3.工程规模4.工程地点三、合同期限与工期1.合同期限2.工期安排3.工期调整四、工程投资与资金1.工程投资2.资金来源3.资金支付方式五、工程质量与标准1.工程质量要求2.工程验收标准3.质量保证体系六、施工组织与管理1.施工组织架构2.施工管理制度3.施工安全管理七、技术要求与规范1.技术要求2.设计规范3.施工规范八、材料设备供应与管理1.材料设备要求2.供应商选择3.供应方式4.质量管理九、施工进度与协调1.施工进度计划2.进度调整与控制3.工程协调十、环境保护与安全1.环境保护措施2.安全生产要求3.应急预案十一、合同变更与索赔1.合同变更条件2.索赔处理程序3.索赔标准十二、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同解除程序十三、违约责任与争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决程序十四、合同附件与附则1.合同附件2.附则3.合同生效与备案合同编号2024版道路桥梁施工合同(GF003)——智慧交通系统合同一、合同概述1.合同背景a.甲方背景b.乙方背景c.项目背景2.合同目的a.明确甲乙双方的权利与义务b.确保工程质量和进度c.促进智慧交通系统建设3.合同双方a.甲方名称、地址、法定代表人b.乙方名称、地址、法定代表人二、项目范围与内容1.工程范围a.桥梁工程b.道路工程c.智能交通系统2.工程内容a.设计、施工、监理b.材料供应c.质量检验3.工程规模a.桥梁长度、宽度、高度b.道路长度、宽度、等级c.智能交通系统功能4.工程地点a.桥梁工程地点b.道路工程地点c.智能交通系统覆盖范围三、合同期限与工期1.合同期限a.合同签订之日起至工程验收合格之日止2.工期安排a.施工工期b.验收工期3.工期调整a.因不可抗力等原因导致工期延误b.合同双方协商一致调整工期四、工程投资与资金1.工程投资a.工程总投资b.分阶段投资2.资金来源a.甲方资金b.乙方资金c.其他资金3.资金支付方式a.预付款b.进度款c.结算款五、工程质量与标准1.工程质量要求a.达到国家标准b.符合设计文件要求2.工程验收标准a.验收程序b.验收标准3.质量保证体系a.质量管理体系b.质量责任六、施工组织与管理1.施工组织架构a.施工项目经理部b.施工项目部c.施工班组2.施工管理制度a.施工组织设计b.施工方案c.施工技术交底3.施工安全管理a.安全生产责任制b.安全生产措施c.安全生产培训七、技术要求与规范1.技术要求a.设计规范b.施工规范c.材料标准2.设计规范a.国家标准b.行业标准c.甲方要求3.施工规范a.国家标准b.行业标准c.甲方要求八、材料设备供应与管理1.材料设备要求a.材料设备质量应符合国家标准和设计要求b.材料设备应具有合格证明和出厂检验报告2.供应商选择a.甲方有权对供应商进行选择和更换b.乙方应提供供应商的相关资质证明3.供应方式a.材料设备由乙方负责采购、运输和储存b.甲方应提供必要的采购信息和资金支持4.质量管理a.乙方应建立材料设备质量检验制度b.甲方有权对材料设备进行抽检九、施工进度与协调1.施工进度计划a.乙方应编制详细的施工进度计划b.进度计划应经甲方批准2.进度调整与控制a.因不可抗力等原因导致进度延误,应报甲方批准b.甲方有权对进度计划进行调整3.工程协调a.甲方应负责协调各方关系,确保工程顺利进行b.乙方应积极配合甲方的工作十、环境保护与安全1.环境保护措施a.乙方应遵守国家环境保护法规b.采取有效措施减少施工对环境的影响2.安全生产要求a.乙方应确保施工安全,防止事故发生b.定期进行安全检查和教育培训3.应急预案a.乙方应制定应急预案,应对突发事件b.甲方应协助乙方实施应急预案十一、合同变更与索赔1.合同变更条件a.因不可抗力等原因导致合同内容需变更b.经甲乙双方协商一致2.索赔处理程序a.乙方提出索赔申请b.甲方审查索赔理由和证据c.双方协商解决或提交仲裁3.索赔标准a.根据实际情况确定索赔金额b.甲方应在合同约定的时间内支付索赔款项十二、合同终止与解除1.合同终止条件a.合同履行完毕b.双方协商一致c.因不可抗力等原因导致合同无法履行2.合同解除条件a.乙方严重违约b.甲方严重违约c.经双方协商一致3.合同解除程序a.提出解除合同申请b.双方协商解除事宜c.正式解除合同十三、违约责任与争议解决1.违约责任a.违约方应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等2.争议解决方式a.协商解决b.仲裁c.诉讼3.争议解决程序a.双方协商解决b.提交仲裁机构c.向人民法院提起诉讼十四、合同附件与附则1.合同附件a.施工图纸b.技术规范c.其他相关文件2.附则a.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决b.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效c.本合同自合同签订之日起至工程验收合格之日止甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:_______________________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导的条款:a.甲方有权对施工方案进行最终审批。b.甲方指定监理单位,并对监理单位的监理工作进行监督。说明:a.甲方作为投资方和业主,对工程的质量、进度和安全负有最终责任,因此有权对施工方案进行审批,以确保工程符合预期目标。b.甲方指定的监理单位将对施工过程进行全程监督,确保施工质量符合合同要求,同时甲方有权对监理单位的监理工作进行监督,以保证监理工作的有效性。2.甲方责任条款:a.甲方应按时提供施工现场,确保乙方施工不受影响。b.甲方应协调相关部门,为乙方施工提供必要的支持。说明:b.甲方需要协调土地、规划、环保等相关部门,确保施工过程中各项手续齐全,避免因行政手续不完善导致施工中断。3.甲方付款条款:a.甲方应在合同约定的每个付款节点前,将款项支付至乙方指定的账户。b.甲方未按时付款,应向乙方支付违约金。说明:a.甲方按时付款是保障乙方施工顺利进行的重要条件,因此合同中明确规定了付款节点和支付方式。b.若甲方未能按时付款,将影响乙方的资金周转,因此合同中规定了违约金,以惩罚甲方的不当行为。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导的条款:a.乙方有权对施工进度进行合理调整,但需提前通知甲方。b.乙方有权选择施工材料和设备供应商。说明:a.乙方作为施工单位,对施工进度和材料设备的选择有专业知识,因此合同赋予乙方调整施工进度的权利,但需提前通知甲方,以确保甲方的知情权。b.乙方有权选择材料设备供应商,以保证施工质量和效率。2.乙方责任条款:a.乙方应确保施工质量符合合同要求,并对因施工质量问题造成的损失负责。b.乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工过程中的安全和环保。说明:a.乙方作为施工单位,对施工质量负有直接责任,合同中明确规定了乙方对施工质量的责任,以保障工程的安全和可靠。b.乙方在施工过程中应遵守国家法律法规,确保施工安全和环保,避免对周围环境和社区造成负面影响。3.乙方付款条款:a.乙方应在合同约定的每个付款节点前,提交付款申请,并附上相关证明材料。b.甲方应在收到乙方付款申请后的五个工作日内完成付款。说明:a.乙方提交付款申请,并提供相关证明材料,有助于甲方了解施工进度和成本,确保付款的合理性和及时性。b.甲方应在规定时间内完成付款,以保证乙方的资金周转和施工进度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介责任条款:a.中介机构应客观、公正地履行职责,为甲乙双方提供专业服务。b.中介机构对因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。说明:a.中介机构作为第三方,应保持中立,为甲乙双方提供专业、公正的服务,以维护双方的合法权益。b.中介机构在提供服务过程中,若因自身原因造成损失,应承担相应的责任,以保障甲乙双方的权益。2.中介费用条款:a.中介费用由甲乙双方按约定比例承担。b.中介费用支付方式及时间由甲乙双方与中介机构协商确定。说明:a.中介费用是中介机构提供专业服务所得报酬,甲乙双方应按约定比例分担。b.中介费用的支付方式及时间由甲乙双方与中介机构协商确定,以确保中介服务的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.材料设备清单4.施工进度计划5.质量保证体系文件6.安全生产管理制度7.环境保护措施8.甲方提供的施工现场条件说明9.乙方提交的施工组织设计10.甲方指定的监理单位资质证明11.乙方选择的材料设备供应商资质证明12.中介机构服务协议13.合同变更记录14.索赔申请及处理记录15.争议解决文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时提供施工现场或协调相关部门。b.甲方未按时付款或支付违约金。c.乙方未按时完成施工或质量不符合要求。d.乙方未按时提交付款申请或材料设备不符合要求。e.中介机构未履行职责或造成损失。认定:a.违约行为应依据合同条款和相关法律法规进行认定。b.违约行为的认定需有充分的证据支持。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任:指违约方应承担的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.争议解决:指通过协商、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。4.仲裁:指由仲裁机构根据仲裁规则对争议进行裁决。5.诉讼:指通过人民法院对争议进行审理和裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工现场条件不符合要求。解决办法:及时与甲方沟通,协商解决方案,必要时提交变更申请。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:分析原因,制定调整方案,并及时通知甲方。3.问题:材料设备质量问题。解决办法:立即停止使用,要求供应商更换或赔偿损失。4.问题:中介机构服务不到位。解决办法:与中介机构沟通,协商改进服务或更换中介机构。五、所有应用场景:1.道路桥梁施工项目。2.智能交通系统建设项目。3.国有企业或私人企业投资的道路桥梁项目。4.政府招标的道路桥梁项目。5.需要第三方监理或中介服务的道路桥梁项目。全文完。2024版道路桥梁施工合同(GF003)——智慧交通系统合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(道路桥梁施工方):名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)1.2乙方(智慧交通系统提供方):名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处列出)二、合同前言2.1背景鉴于甲方拟建设一条道路桥梁,为确保工程质量和安全,甲方决定引入智慧交通系统,提高道路桥梁的运行效率。乙方具备智慧交通系统的研发、设计、安装、调试及维护等相关能力,双方经友好协商,达成如下合作协议。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在道路桥梁施工过程中智慧交通系统的合作事宜,确保双方权益,共同推进项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语(1)道路桥梁:指甲方拟建设的道路桥梁工程。(2)智慧交通系统:指乙方提供的包含交通信号控制系统、监控系统、信息发布系统等在内的综合交通管理系统。(3)施工方:指负责道路桥梁施工的甲方。(4)提供方:指提供智慧交通系统的乙方。3.2关键词解释(1)施工期限:指本合同约定的道路桥梁施工完成的时间。(2)设备安装:指乙方负责将智慧交通系统设备安装至道路桥梁上。(3)系统调试:指乙方在设备安装完成后对智慧交通系统进行调试,确保系统正常运行。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供智慧交通系统,并确保系统的质量和性能。(2)甲方有权要求乙方在合同约定的施工期限内完成道路桥梁施工及智慧交通系统的安装、调试等工作。(3)甲方应按照合同约定支付乙方智慧交通系统的费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付智慧交通系统的费用。(2)乙方应按照合同约定提供符合要求的智慧交通系统,并确保系统的质量和性能。(3)乙方应按照合同约定的时间完成智慧交通系统的安装、调试等工作。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(合同期限)年。智慧交通系统的安装、调试等工作应在道路桥梁施工期限内完成。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为道路桥梁施工现场。5.3合同履行方式(1)乙方负责智慧交通系统的研发、设计、安装、调试及维护等工作。(2)甲方负责提供必要的施工场地和条件,协助乙方完成相关工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同期限届满。(2)双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同到期或终止时,双方应按照合同约定办理相关手续。(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项。(2)合同终止后,乙方应将智慧交通系统维护权及数据资料移交给甲方。(3)合同终止后,双方应按照合同约定处理其他相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)智慧交通系统研发费用:包括系统设计、软件开发、硬件采购等费用。(2)智慧交通系统安装费用:包括系统设备安装、调试、现场施工等费用。(3)智慧交通系统维护费用:包括系统运行期间的日常维护、故障排除等费用。(4)其他相关费用:包括但不限于税费、保险费、交通费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,通过银行转账或现金支付方式向乙方支付费用。(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,出具相应的发票或收据。7.3支付时间(1)智慧交通系统研发费用:在合同签订后(研发期限)内支付。(2)智慧交通系统安装费用:在智慧交通系统安装完毕并经甲方验收合格后支付。(3)智慧交通系统维护费用:按年度或合同约定的周期支付。7.4支付条款(1)甲方应按照合同约定的支付时间,及时足额支付费用。(2)如因乙方原因导致智慧交通系统无法按时交付,甲方有权根据实际情况调整支付时间。(3)如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的(违约金比例)。(2)甲方未按合同约定提供必要施工场地和条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定提供符合要求的智慧交通系统的,应承担相应的违约责任,包括但不限于重新设计、重新安装、赔偿损失等。(2)乙方未按合同约定时间完成智慧交通系统安装、调试等工作的,应向甲方支付违约金,违约金为合同约定费用的一定比例。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。(2)违约方造成守约方损失的,应赔偿守约方实际损失。九、保密条款9.1保密内容(1)双方在本合同履行过程中所获得的技术、商业秘密和其他保密信息。(2)涉及本合同的其他保密信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同生效之日起(保密期限)年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密信息不被泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)战争:包括战争状态、军事行动等。(3)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)双方应共同努力,采取一切可能的措施减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争状态、军事行动等。(3)政府行为:政策调整、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。(2)双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的合同。(2)法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧交通系统设计的最终审批权。(2)乙方保留对智慧交通系统技术秘密的知识产权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将智慧交通系统的技术秘密转让给任何第三方。(2)合同终止后,乙方不得利用甲方提供的任何信息进行与合同无关的活动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行,并由双方签字确认。14.2修改和补充效力经双方签字确认的修改或补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中,相互协作,共同推进项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工场地和条件,协助乙方完成智慧交通系统的安装、调试等工作。(2)乙方应按照甲方的要求,及时完成智慧交通系统的相关工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于智慧交通系统合作关系的完整协议,取代了之前所有书面或口头协议。本合同各部分之间相互独立,任何部分的变更不影响其他部分的效力。16.3增减条款任何增减条款,必须以书面形式进行,并由双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(道路桥梁施工方):代表签字:(签字)职务:(职务)日期:(年月日)盖章:(盖章)乙方(智慧交通系统提供方):代表签字:(签字)职务:(职务)日期:(年月日)盖章:(盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.智慧交通系统设计图纸及说明书4.智慧交通系统设备清单及规格5.付款凭证6.争议解决协议7.不可抗力事件证明8.其他双方认为需要附件的材料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:认定标准为逾期支付时间及金额。未按合同约定提供施工场地和条件:认定标准为甲方未履行配合义务的具体情况。违反保密条款:认定标准为甲方泄露或不当使用保密信息的行为。2.乙方违约行为及认定:未按时交付智慧交通系统:认定标准为实际交付时间与合同约定时间的偏差。提供不符合要求的智慧
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 江西萍乡2025届高三上学期11月期中考试化学试卷试题及答案解析
- 2025年高速铁路客车轴承项目建议书
- 第3单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立(A卷·知识通关练)(解析版)
- 2025年细胞毒活苗项目发展计划
- 旅行社车辆调度准则
- 建筑供暖单项施工合同
- 外墙绿化施工安全合同
- 零售供应链资金关键控制政策
- 通信网络铺设工程合同会签表
- 保险公司停电客户服务方案
- 市场营销试题(含参考答案)
- 景区旅游安全风险评估报告
- 2023年新高考(新课标)全国2卷数学试题真题(含答案解析)
- VF程序设计知识要点
- 燃气-蒸汽联合循环机组详介
- 初中信息技术课程教学设计案例
- 计价格[1999]1283号_建设项目前期工作咨询收费暂行规定
- 植物与植物生理课程教学大纲
- 展厅展馆中控系统解决方案
- 儿童福利个人工作总结报告
- 《夜宿山寺》
评论
0/150
提交评论