版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程劳务分包标准合同本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同变更及解除1.6合同终止1.7合同纠纷解决2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程承包方式2.6工程质量标准2.7工程进度要求3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包工作内容3.3劳务分包人员要求3.4劳务分包设备要求3.5劳务分包材料要求4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包合同价格4.2劳务分包支付方式4.3劳务分包结算4.4劳务分包违约责任5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间5.5工程验收结果处理6.工程安全管理6.1安全生产责任6.2安全生产管理制度6.3安全生产培训6.4安全生产事故处理7.环境保护及文明施工7.1环境保护责任7.2环境保护措施7.3文明施工要求7.4环境保护事故处理8.保密条款8.1保密义务8.2保密范围8.3保密责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同附件10.1附件一:劳务分包合同10.2附件二:工程进度计划10.3附件三:工程验收标准10.4附件四:安全生产管理制度10.5附件五:环境保护措施11.合同解除及终止后的处理11.1合同解除及终止后的结算11.2合同解除及终止后的责任承担11.3合同解除及终止后的争议解决12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同其他约定13.1合同附件13.2合同附件一:劳务分包合同13.3合同附件二:工程进度计划13.4合同附件三:工程验收标准13.5合同附件四:安全生产管理制度13.6合同附件五:环境保护措施14.合同生效及修改14.1合同生效日期14.2合同修改及补充第一部分:合同如下:1.合同签订1.1合同双方基本信息1.1.1分包方:[分包方全称],住所地:[分包方住所地],法定代表人:[分包方法定代表人姓名],联系电话:[分包方联系电话]。1.1.2总承包方:[总承包方全称],住所地:[总承包方住所地],法定代表人:[总承包方法定代表人姓名],联系电话:[总承包方联系电话]。1.2合同签订日期:[合同签订年月日]。1.3合同生效日期:[合同签订之日起生效]。1.4合同期限:[合同约定的起始日期至终止日期]。1.5合同变更及解除1.5.1合同变更:双方应就合同变更事项达成书面协议,经双方签字盖章后生效。(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定其他解除合同的情形。1.6合同终止1.6.1合同履行完毕;1.6.2合同解除;1.6.3合同因其他原因终止。1.7合同纠纷解决1.7.1双方应友好协商解决合同纠纷;1.7.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]。2.2工程地点:[工程具体地点]。2.3工程规模:[工程总建筑规模]。2.4工程类型:[工程类型,如住宅、商业、工业等]。2.5工程承包方式:[工程承包方式,如施工总承包、专业分包等]。2.6工程质量标准:[工程质量标准,如国家标准、行业标准等]。2.7工程进度要求:[工程进度要求,如分阶段完成时间等]。3.劳务分包内容3.1劳务分包范围:[劳务分包具体工作内容,如土建、安装、装饰等]。3.2劳务分包工作内容:[详细列出劳务分包具体工作内容,如测量、放样、土方开挖等]。3.3劳务分包人员要求:[对劳务分包人员的要求,如持证上岗、技能水平等]。3.4劳务分包设备要求:[对劳务分包设备的要求,如型号、数量、性能等]。3.5劳务分包材料要求:[对劳务分包材料的要求,如品牌、规格、质量等]。4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包合同价格:[合同约定的劳务分包价格]。4.2劳务分包支付方式:[劳务分包付款方式,如按月支付、按工程进度支付等]。4.3劳务分包结算:[劳务分包结算方式,如按工程量结算、按实际完成结算等]。4.4劳务分包违约责任:[违约责任,如延迟付款、质量不合格等]。5.工程进度及验收5.1工程进度计划:[工程进度计划,如分阶段完成时间等]。5.2工程验收标准:[工程验收标准,如国家标准、行业标准等]。5.3工程验收程序:[工程验收程序,如自检、互检、专检等]。5.4工程验收时间:[工程验收时间,如每月、每季度等]。5.5工程验收结果处理:[工程验收结果处理,如整改、返工等]。8.环境保护及文明施工8.1环境保护责任8.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施,防止和减少对环境的污染。8.1.2分包方应按照工程所在地环保部门的要求,办理相关环保手续,并承担相应的环保费用。8.2环境保护措施8.2.1分包方应设置环保设施,对废水、废气、固体废弃物等进行处理,确保达标排放。8.2.2分包方应加强施工现场的环境管理,保持场地整洁,减少噪音污染。8.3文明施工要求8.3.2分包方应设置安全警示标志,确保施工现场安全。8.4环境保护事故处理8.4.1发生环境污染事故时,分包方应立即采取应急措施,并立即通知总承包方和相关部门。8.4.2分包方应配合相关部门进行调查处理,并承担相应的法律责任。9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1分包方严重违反合同约定,经总承包方书面通知后,分包方在合理期限内仍未纠正;9.1.2总承包方因故无法继续履行合同,且双方协商一致解除合同;9.2合同终止条件9.2.1合同履行完毕;9.2.2合同解除;9.2.3合同因其他原因终止;9.3合同解除及终止后的处理9.3.1双方应就合同解除或终止后的结算、移交、恢复工作等问题达成书面协议;9.3.2分包方应将施工现场清理干净,并按照总承包方要求进行移交。10.合同附件10.1附件一:劳务分包合同10.2附件二:工程进度计划10.3附件三:工程验收标准10.4附件四:安全生产管理制度10.5附件五:环境保护措施11.合同解除及终止后的处理11.1合同解除及终止后的结算11.1.1双方应根据合同约定和实际情况,进行工程量、质量、进度等方面的结算;11.1.2结算完成后,双方应按照约定的时间和方式支付剩余款项;11.2合同解除及终止后的责任承担11.2.1因分包方违约导致合同解除或终止的,分包方应承担相应的违约责任;11.2.2因不可抗力导致合同解除或终止的,双方互不承担责任,但应按照法律规定和合同约定处理;11.3合同解除及终止后的争议解决11.3.1双方应友好协商解决合同解除或终止后的争议;11.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议;12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;12.2争议解决机构12.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议;12.2.2如选择仲裁,应在合同中约定仲裁机构及仲裁规则;12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。13.合同其他约定13.1合同附件13.1.1附件一:劳务分包合同13.1.2附件二:工程进度计划13.1.3附件三:工程验收标准13.1.4附件四:安全生产管理制度13.1.5附件五:环境保护措施13.2合同附件一:劳务分包合同13.2.1劳务分包合同应详细列明双方的权利和义务,包括但不限于分包内容、价格、支付方式、工期等;13.3合同附件二:工程进度计划13.3.1工程进度计划应明确各阶段工作内容、时间节点和验收标准;13.4合同附件三:工程验收标准13.4.1工程验收标准应参照国家或行业标准,确保工程质量;13.5合同附件四:安全生产管理制度13.5.1安全生产管理制度应包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查等;13.6合同附件五:环境保护措施13.6.1环境保护措施应包括废水、废气、固体废弃物的处理方法及应急预案。14.合同生效及修改14.1合同生效日期:[合同签订之日起生效];14.2合同修改及补充:任何修改或补充均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的必要性和程序2.1第三方介入的必要性(1)合同约定需第三方提供专业服务;(2)合同履行中出现争议,需第三方进行调解或仲裁;(3)合同履行中出现技术难题,需第三方提供解决方案。2.2第三方介入的程序2.2.1需第三方介入时,甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应服务协议;2.2.2第三方应具备相应的资质和条件,确保其服务符合合同要求;2.2.3第三方介入后,甲乙双方应就第三方的工作范围、责任、费用等事项达成一致意见。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定(1)第三方服务内容;(2)第三方服务质量;(3)第三方服务期限;(4)第三方服务费用。3.2第三方责任限额的约定3.2.1甲乙双方应在服务协议中明确约定第三方的责任限额;3.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例。4.第三方责权利界定4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据服务协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料;4.1.2第三方有权对甲乙双方履行合同情况进行监督和检查;4.1.3第三方有权根据合同要求提出合理化建议。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照服务协议的要求,独立、客观、公正地履行职责;4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密;4.2.3第三方应承担因自身原因造成的损失或违约责任。4.3第三方与其他各方的划分说明4.3.1第三方仅对甲乙双方提供专业服务,不参与合同履行过程中的决策;4.3.2第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属关系;4.3.3第三方与其他各方(如供应商、施工单位等)之间的关系,应另行约定。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的权利和义务;5.2甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保合同履行顺利进行;5.3如第三方介入导致合同履行出现争议,甲乙双方应共同协商解决,必要时可申请仲裁或诉讼。6.第三方介入后的合同变更6.1如第三方介入导致合同履行需要变更,甲乙双方应共同协商,并签订书面变更协议;6.2变更协议应明确变更内容、变更期限、变更责任等事项。7.第三方介入后的合同解除7.1如第三方介入导致合同履行无法继续,甲乙双方可协商解除合同;7.2解除合同后,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,处理相关事宜,包括但不限于:(1)终止第三方服务;(2)处理合同履行过程中产生的债权债务;(3)处理合同解除后的争议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如甲乙双方发生争议,应通过协商解决;8.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的其他事项9.1第三方介入期间,甲乙双方应按照本合同约定,继续履行各自的权利和义务;9.2第三方介入结束后,甲乙双方应按照合同约定,继续履行剩余的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务分包合同详细要求和说明:本附件应包含甲乙双方的基本信息、分包内容、价格、支付方式、工期、质量要求、安全责任等详细条款。2.附件二:工程进度计划详细要求和说明:本附件应列出工程各阶段的开始和结束日期,以及各阶段的主要工作内容。3.附件三:工程验收标准详细要求和说明:本附件应详细列出工程验收的标准和规范,包括质量、安全、环保等方面的要求。4.附件四:安全生产管理制度详细要求和说明:本附件应包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、事故处理等方面的具体措施。5.附件五:环境保护措施详细要求和说明:本附件应详细列出环境保护的具体措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理方法及应急预案。6.附件六:第三方服务协议详细要求和说明:本附件应包括第三方的服务内容、费用、责任、期限等具体条款。7.附件七:合同变更协议详细要求和说明:本附件应详细记录合同变更的内容、原因、日期、双方签字等。8.附件八:合同解除协议详细要求和说明:本附件应详细记录合同解除的原因、日期、双方签字等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程;1.2甲乙双方未按合同约定支付款项;1.3甲乙双方未按合同约定履行安全生产、环境保护等义务;1.4第三方未按服务协议履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:2.1.1支付违约金;2.1.2赔偿对方因此遭受的损失;2.1.3承担因违约行为导致的其他责任。3.示例说明:3.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,乙方向甲方支付违约金10万元;3.2甲乙双方未按合同约定支付款项,乙方向甲方支付逾期付款利息;3.3第三方未按服务协议履行职责,导致工程出现质量问题,第三方承担相应责任并赔偿甲方损失。全文完。2024年电力工程劳务分包标准合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量5.合同工期5.1总工期5.2各分部分项工程工期6.工程质量6.1质量标准6.2质量保证措施7.工程进度7.1进度计划7.2进度控制8.工程价款8.1工程总价8.2付款方式8.3付款时间9.保险与安全9.1保险责任9.2安全责任10.材料供应10.1材料供应方式10.2材料质量要求11.知识产权11.1知识产权归属11.2知识产权保护12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年电力工程劳务分包标准合同》。1.1.2“分包方”指与总包方签订本合同的劳务分包单位。1.1.3“总包方”指负责电力工程整体建设的主体单位。1.1.4“工程”指本合同约定的电力工程。1.1.5“工程地点”指工程的具体地理位置。1.1.6“工程规模”指工程的总体规模和工程量。1.1.7“工程总价”指本合同约定的工程总价款。1.1.8“工期”指本合同约定的工程完成期限。1.1.9“工程质量”指工程符合国家规定的质量标准。1.1.10“工程进度”指工程按照计划进行的速度和程度。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和概念,除非上下文另有规定,应具有本条所定义的含义。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称:____________________2.1.2分包方注册地址:____________________2.1.3分包方法定代表人:____________________2.2总包方2.2.1总包方名称:____________________2.2.2总包方注册地址:____________________2.2.3总包方法定代表人:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________4.分包内容4.1分包工程范围:____________________4.2分包工程量:____________________5.合同工期5.1总工期:____________________5.2各分部分项工程工期:____________________6.工程质量6.1质量标准:____________________6.2质量保证措施:____________________7.工程进度7.1进度计划:____________________7.2进度控制:____________________8.工程价款8.1工程总价8.1.1工程总价款为人民币____________________元整。8.1.2工程总价款包含分包方完成分包工程所需的全部费用,包括但不限于劳务费、材料费、机械费、管理费、利润等。8.2付款方式8.2.1付款方式分为进度付款和结算付款。8.2.2进度付款:根据工程进度和已完成工作量,按月支付,具体支付比例和条件由双方协商确定。8.2.3结算付款:工程竣工验收合格后,根据合同约定的结算程序和标准,一次性支付剩余款项。8.3付款时间8.3.1进度付款:每月的付款时间应在次月的前10个工作日内支付。8.3.2结算付款:竣工验收合格后30日内支付。9.保险与安全9.1保险责任9.1.1分包方应为其员工在工作期间发生的意外伤害承担保险责任。9.1.2总包方应为其员工在工作期间发生的意外伤害承担保险责任。9.2安全责任9.2.1分包方应严格遵守国家和行业有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。9.2.2总包方应负责协调施工现场的安全管理工作,并对分包方的施工安全进行监督。10.材料供应10.1材料供应方式10.1.1总包方负责提供分包工程所需的材料,并按照合同约定的时间、地点和数量供应。10.1.2分包方负责接收材料,并对材料的质量、数量和规格进行验收。10.2材料质量要求10.2.1所供材料应符合国家规定的质量标准。10.2.2材料供应商应提供产品合格证、质量检验报告等相关文件。11.知识产权11.1知识产权归属11.1.1分包方在执行本合同时产生的任何知识产权归分包方所有。11.1.2总包方不得侵犯分包方的知识产权。11.2知识产权保护11.2.1分包方应采取必要措施保护其知识产权。11.2.2总包方应协助分包方保护其知识产权。12.违约责任12.1违约行为12.1.1分包方未能按照合同约定完成工程或提供材料。12.1.2总包方未能按照合同约定支付工程价款。12.2违约责任12.2.1分包方违约的,应向总包方支付违约金,并承担由此造成的损失。12.2.2总包方违约的,应向分包方支付违约金,并承担由此造成的损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,本合同自之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格并结算完毕。14.2.2双方协商一致解除合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并引入的,提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工或关联方。15.2第三方引入程序15.2.1甲乙双方协商一致,确定引入第三方的需求和条件。15.2.2第三方应具备相应的资质和能力,并提供相关证明文件。15.2.3甲乙双方共同签署引入第三方的协议,明确第三方的职责和权利。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据协议约定,提供专业服务或协助,确保工程顺利进行。15.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保证服务质量。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持,包括但不限于资料、场地、人员等。15.4.2第三方有权按照协议约定收取服务费用。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲乙双方之间是独立的服务合同关系,与工程合同无关。15.5.2第三方不参与工程合同的履行,不承担工程合同的违约责任。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方的资质和能力符合合同要求。16.1.2甲方应协调第三方与其他各方的关系,确保第三方能够顺利开展工作。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应监督第三方的服务质量,确保工程按期完成。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行协议过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担。17.1.2第三方在履行协议过程中,因甲乙双方的原因造成的损失,由甲乙双方按比例承担。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额为人民币____________________元整。17.2.2超过责任限额的部分,由甲乙双方按比例承担。17.3责任认定17.3.1第三方的责任认定,依据国家法律法规、行业标准及协议约定。17.3.2第三方的责任认定,由甲乙双方共同协商确定。18.争议解决18.1第三方介入引发的争议,由甲乙双方协商解决。18.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.合同变更19.1因第三方介入导致的合同变更,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。20.合同终止20.1因第三方介入导致的合同终止,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同签订文本双方签字盖章的合同副本合同附件2.工程资料工程设计图纸工程量清单工程施工组织设计工程验收报告3.付款凭证付款申请单付款通知单付款确认函银行汇款凭证4.材料清单材料采购合同材料质量检验报告材料供应清单材料验收报告5.保险文件保险合同保险单保险理赔申请保险理赔结案证明6.安全生产文件安全生产责任制安全生产检查记录事故报告事故处理意见书7.第三方服务协议第三方服务协议第三方服务合同第三方服务评价报告8.争议解决文件争议调解协议争议仲裁协议争议诉讼文件说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未能按照合同约定的工期完成工程。1.2分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。1.3总包方未能按照合同约定支付工程价款。1.4第三方未能按照协议约定提供专业服务。2.责任认定标准2.1工期违约:按合同约定的工期延误天数计算,每延误一天,分包方应向总包方支付合同总价款的万分之五作为违约金。2.2材料质量违约:如因材料质量问题导致工程返工或损坏,分包方应承担由此产生的全部费用。2.3付款违约:总包方未按时支付工程款,应向分包方支付合同总价款的万分之五作为违约金。2.4第三方服务违约:第三方未能按照协议约定提供服务,应向甲乙双方支付合同总价款的万分之五作为违约金。3.示例说明3.1示例一:分包方因材料质量问题导致工程返工,返工费用为人民币10万元,则分包方应承担10万元的返工费用。3.2示例二:总包方未按时支付分包方工程款,延误时间为20天,则总包方应支付合同总价款的万分之五乘以20天作为违约金,共计人民币2万元。全文完。2024年电力工程劳务分包标准合同2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.定义与解释2.1定义2.2解释3.合同主体3.1分包方3.2总包方3.3业主方4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程进度4.5工程质量要求5.劳务分包内容5.1劳务分包项目5.2劳务分包工作内容5.3劳务分包工作期限6.劳务分包价格6.1劳务分包价格构成6.2劳务分包价格调整6.3劳务分包支付方式7.工程材料与设备7.1材料供应方式7.2设备供应方式7.3材料与设备质量要求8.工程进度与质量8.1工程进度安排8.2工程质量保证措施8.3工程验收标准9.风险责任9.1风险划分9.2风险责任承担10.保险与安全10.1保险种类10.2保险责任范围10.3安全生产责任11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定14.1通知与送达14.2合同生效与变更14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规制定。1.2合同适用范围本合同适用于2024年度电力工程劳务分包,包括但不限于施工、安装、调试等劳务工作。第二条定义与解释2.1定义(1)“分包方”指承担劳务分包任务的单位;(2)“总包方”指负责整个电力工程项目的总承包单位;(3)“业主方”指电力工程项目的所有者或委托总包方进行管理的单位。2.2解释对本合同中未明确定义的词语,应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。第三条合同主体3.1分包方分包方为具有相关资质的劳务单位,具备履行本合同的能力和条件。3.2总包方总包方为具有电力工程项目总承包资质的单位,负责整个电力工程项目的实施。3.3业主方业主方为电力工程项目的所有者或委托总包方进行管理的单位,负责监督和协调项目实施。第四条工程概况4.1工程名称本合同涉及的电力工程项目名称为:[工程名称]。4.2工程地点本合同涉及的电力工程项目地点为:[工程地点]。4.3工程规模本合同涉及的电力工程项目规模为:[工程规模]。4.4工程进度本合同涉及的电力工程项目进度按照总包方制定的施工进度计划执行。4.5工程质量要求本合同涉及的电力工程项目质量要求符合国家相关标准及设计要求。第五条劳务分包内容5.1劳务分包项目(1)电力工程现场施工;(2)电力设备安装与调试;(3)相关辅助工作。5.2劳务分包工作内容劳务分包工作内容详见附件一《劳务分包工作内容清单》。5.3劳务分包工作期限劳务分包工作期限自合同生效之日起至[具体日期]止。第六条劳务分包价格6.1劳务分包价格构成(1)劳务人员工资;(2)施工材料费;(3)施工设备租赁费;(4)施工现场管理费;(5)其他合理费用。6.2劳务分包价格调整劳务分包价格在合同有效期内,如遇政策性调整,双方协商一致后可进行调整。6.3劳务分包支付方式劳务分包支付方式为:[具体支付方式],支付周期为[具体周期]。第七条工程材料与设备7.1材料供应方式工程材料由总包方统一采购,分包方按照总包方要求进行使用。7.2设备供应方式工程设备由总包方提供,分包方负责安装与调试。7.3材料与设备质量要求工程材料与设备质量应符合国家相关标准及设计要求。第一部分:合同如下:第八条工程进度与质量8.1工程进度安排分包方应按照总包方提供的施工进度计划执行,确保按期完成各项劳务工作。8.2工程质量保证措施分包方应建立健全质量保证体系,采取有效措施确保工程质量符合合同要求。8.3工程验收标准工程验收标准参照国家相关标准和设计文件执行,由总包方组织验收。第九条风险责任9.1风险划分合同风险分为分包方风险、总包方风险和不可抗力风险。9.2风险责任承担(1)分包方风险由分包方自行承担;(2)总包方风险由总包方承担;(3)不可抗力风险按国家相关法律法规及合同约定处理。第十条保险与安全10.1保险种类分包方应购买意外伤害保险、雇主责任保险等必要保险。10.2保险责任范围保险责任范围按照保险合同约定执行。10.3安全生产责任分包方应遵守安全生产法律法规,确保施工安全。第十一条违约责任11.1违约行为认定(1)分包方未按合同约定完成劳务工作;(2)分包方违反安全生产规定;(3)分包方未按时足额支付相关费用;(4)其他违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同期限届满或双方达成终止协议时,合同终止。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。13.2争议解决程序仲裁程序按照[仲裁机构名称]仲裁规则执行。第十四条其他约定14.1通知与送达(1)通知应以书面形式发送至对方指定地址;(2)送达视为通知到达对方。14.2合同生效与变更(1)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;(2)合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3合同附件(1)劳务分包工作内容清单;(2)工程进度计划;(3)质量保证措施;(4)其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同执行过程中提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方分类(1)中介方:在甲乙双方之间提供信息交流、促成交易、协调沟通等服务的第三方;(2)咨询服务方:为甲乙双方提供专业咨询意见或服务的第三方;(3)监理方:对合同执行过程进行监督、检查、验收等服务的第三方;(4)检验方:对工程材料、设备、施工质量等进行检验、鉴定的第三方;(5)其他第三方:根据合同执行需要,经甲乙双方同意的其他第三方。第二条第三方介入的必要性及程序2.1第三方介入的必要性(1)提高合同执行的透明度和公正性;(2)确保工程质量、进度和安全;(3)降低合同执行过程中的风险。2.2第三方介入程序(1)甲乙双方在合同中明确第三方介入的必要性和范围;(2)甲乙双方共同选择或委托第三方,并签订相关服务协议;(3)第三方按照服务协议的规定,履行相关职责。第三条第三方的责权利3.1责任第三方应按照服务协议的规定,对所提供的服务承担相应的责任,包括但不限于:(1)提供真实、准确的服务信息;(2)按照合同要求,独立、公正、客观地履行职责;(3)确保服务质量,对因自身原因造成的服务缺陷承担责任。3.2权利(1)按照服务协议的规定,收取服务费用;(2)要求甲乙双方提供必要的配合和支持;(3)在合同执行过程中,对甲乙双方的违法行为提出异议。3.3利益(1)获得服务费用;(2)提高自身在相关领域的知名度和信誉;(3)获得甲乙双方在合作过程中的信息资源。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方应独立于甲方,不得受甲方任何形式的干扰
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电子发声课程设计
- 果苗种植课程设计
- 自动打印机的课程设计
- 翻棋技巧课程设计
- 二零二五年度2025版智能环保型房屋拆迁工程承包合同2篇
- 2025年度市政工程栏杆采购合同范本2篇
- 空乘服务礼仪课程设计
- 二零二五年度亲子乐园店铺股份转让与儿童游乐服务合同3篇
- 2025年度城市历史文化保护PPP项目合同范本3篇
- 二零二五年度智能家居酒店客房装修改造工程合同3篇
- 2024六年级英语上册 Module 9 Unit 1 Do you want to visit the UN building教案 外研版(三起)
- 2024年广东省高中学业水平合格性考试语文试卷真题(含答案解析)
- 人教版九年级英语知识点复习课件全册
- 2024年7月国家开放大学专科《办公室管理》期末纸质考试试题及答案
- 2024年自然资源部直属企事业单位公开招聘考试笔试(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- 《陆上风电场工程概算定额》NBT 31010-2019
- 五金材料采购投标方案(技术方案)
- 客运站春运安全行车教育
- 乳腺腔镜手术介绍
- 服装的生产方案
- JTGT F20-2015 公路路面基层施工技术细则
评论
0/150
提交评论