版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年石油化工电力设施施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同双方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度要求3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.施工组织与管理4.1施工单位4.2施工队伍4.3施工现场管理4.4施工进度管理4.5施工质量管理5.材料与设备5.1材料供应5.2设备采购5.3材料与设备验收5.4材料与设备保管6.施工期限及延期6.1施工期限6.2延期原因及处理6.3延期费用7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3验收程序7.4验收结果处理8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全生产事故处理8.4环境污染事故处理9.保险与索赔9.1保险责任9.2索赔程序9.3索赔金额9.4索赔时效10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限10.4争议解决费用11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年石油化工电力设施施工合同”。1.2合同编号:合同编号为YH20240001。1.3合同签订日期:合同签订日期为2024年2月1日。1.4合同期限:合同期限自2024年2月1日起至2025年2月1日止。1.5合同双方:1.5.1施工单位:甲方,全称为石油化工电力设施有限公司。1.5.2承包单位:乙方,全称为建筑工程有限公司。2.工程概况2.1工程名称:石油化工电力设施建设项目。2.2工程地点:省市县镇路号。2.3工程规模:本项目总投资约亿元人民币,总建筑面积约万平方米。2.4工程内容:包括但不限于电力设施建设、石油化工管道安装、设备调试等。2.5工程进度要求:按甲方提供的施工进度计划执行,确保按期完成。3.合同价款及支付方式3.1合同价款:本合同总价款为人民币亿元,含税价。3.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例如下:3.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%。3.2.2进度款:根据实际完成工程量和甲方验收结果,每月支付合同价款的15%。3.2.3验收款:工程验收合格后支付合同价款的60%。3.2.4竣工结算款:竣工结算审核通过后支付合同价款的20%。3.2.5保修金:保修期满后支付合同价款的5%。3.3付款时间:按上述付款方式,每月的付款时间为每月的15日。4.施工组织与管理4.1施工单位:乙方负责本工程的施工组织与管理。4.2施工队伍:乙方应组建具备相应资质的施工队伍,确保施工质量。4.3施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场安全、文明施工。4.4施工进度管理:乙方应按照甲方提供的施工进度计划执行,并及时向甲方报告施工进度情况。4.5施工质量管理:乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工,确保工程质量。5.材料与设备5.1材料供应:乙方负责本工程所需材料的采购、运输和保管。5.2设备采购:乙方负责本工程所需设备的采购、安装和调试。5.3材料与设备验收:乙方应按照甲方提供的材料与设备清单进行验收,确保符合质量要求。5.4材料与设备保管:乙方应妥善保管材料与设备,防止损坏或丢失。6.施工期限及延期6.1施工期限:本工程计划施工期限为24个月。6.2.1不可抗力:经双方确认,因不可抗力导致的工期延误,工期相应顺延。6.2.2甲方原因:因甲方原因导致的工期延误,工期相应顺延,并支付乙方相应的违约金。6.2.3乙方原因:因乙方原因导致的工期延误,乙方承担相应的违约责任。7.质量要求及验收标准7.1质量要求:本工程质量应符合国家现行有关施工质量标准,达到优良等级。7.2验收标准:按国家有关施工质量验收标准进行验收。7.3验收程序:工程分阶段验收,包括分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。7.4验收结果处理:验收不合格的工程,乙方应按要求进行整改,直至合格。8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求:乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.2环境保护要求:乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,遵守国家环境保护法规。8.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施进行抢救,并按照国家规定及时报告甲方及相关部门。8.4环境污染事故处理:发生环境污染事故时,乙方应立即采取措施进行治理,并按照国家规定及时报告甲方及相关部门。9.保险与索赔9.1保险责任:乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,并为施工设备投保财产保险。9.2索赔程序:发生保险范围内的损失时,乙方应及时向保险公司提出索赔,并配合甲方处理索赔事宜。9.3索赔金额:索赔金额按保险合同约定执行,甲方应在收到乙方提供的索赔材料后,在规定时间内支付相应款项。9.4索赔时效:索赔时效自事故发生之日起计算,最长不超过两年。10.争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:仲裁委员会。10.3争议解决期限:自争议发生后三个月内提交仲裁。10.4争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.违约责任11.1违约行为:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全事故、环境保护不达标等。11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理:违约发生后,守约方有权要求违约方履行合同义务,并采取相应措施保护自身合法权益。12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等。12.2合同解除程序:解除合同应书面通知对方,并按照国家有关法律法规执行。12.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理已发生和未发生的合同事项。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同生效时间:2024年2月1日。13.3合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法定或约定解除条件成就等。13.4合同终止时间:合同履行完毕或解除条件成就之日。14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.3合同份数:本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。14.4合同签署:本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量和效率,确保工程按期完成,并对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定:第三方责任限额由甲方与第三方在合同中约定,并在合同附件中明确。17.第三方介入条款17.1第三方选择:甲方有权选择合适的第三方介入本合同,乙方应积极配合。17.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和经验,并符合国家相关法律法规的要求。17.3第三方工作范围:第三方的工作范围应在合同中明确,包括但不限于工程质量监督、进度控制、安全检查等。18.第三方责任18.1第三方责任界定:第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。18.2第三方责任承担:第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、停止违约行为、支付违约金等。18.3第三方责任追究:甲方或乙方发现第三方存在违约行为,有权要求第三方承担相应责任。19.第三方与其他各方的权利义务19.1第三方与甲方:第三方应按照甲方的要求,履行合同约定的义务,并接受甲方的监督和管理。19.2第三方与乙方:第三方应与乙方保持良好沟通,协助乙方完成工程任务,并确保工程质量。19.3第三方与施工人员:第三方应对施工人员进行培训和指导,确保施工人员了解工程质量和安全要求。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入的合法性:第三方介入必须符合国家相关法律法规,并取得甲方、乙方及其他相关方的同意。20.2第三方介入的保密性:第三方在履行本合同过程中,应遵守保密协议,不得泄露合同内容。20.3第三方介入的独立性:第三方应保持独立性,不得受任何一方的影响,确保公平、公正地履行职责。21.第三方责任限额的具体规定21.1第三方责任限额的计算:第三方责任限额按照合同总价的一定比例确定,具体比例由甲方与第三方协商确定。21.2第三方责任限额的调整:在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致第三方责任限额需要调整,双方应协商一致后进行修改。21.3第三方责任限额的执行:第三方责任限额的执行以合同约定为准,如发生争议,由合同约定的争议解决机构进行裁决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付的基础。2.施工图纸:详细要求:包括设计图纸、技术规范、施工要求等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工符合设计要求。3.技术规范:详细要求:包括施工技术、质量标准、安全规定等。说明:技术规范是施工过程中的技术指导文件,确保施工质量。4.材料设备清单:详细要求:包括材料名称、规格、数量、产地、供应商等。说明:材料设备清单是确保工程所需材料设备符合合同要求。5.施工进度计划:详细要求:包括各阶段施工时间、关键节点等。说明:施工进度计划是控制施工进度的依据,确保工程按期完成。6.安全生产及环境保护措施:详细要求:包括安全管理制度、环境保护措施等。说明:安全生产及环境保护措施是确保施工过程中安全和环保的重要文件。7.保险合同:详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明:保险合同是保障施工过程中人员和设备安全的重要文件。8.争议解决协议:详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的依据。9.保密协议:详细要求:包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议是保护合同双方商业秘密的重要文件。10.合同签署页:详细要求:包括合同双方签字、盖章、日期等。说明:合同签署页是合同正式生效的标志。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约未按合同约定的时间完成工程。违约工程质量不符合合同要求。违约未按合同约定支付工程款。违约未按合同约定提供材料或设备。违约未按合同约定履行安全生产及环境保护责任。2.责任认定标准:违约行为发生后,由甲方或乙方提出书面违约通知。违约方应在接到违约通知后15日内采取补救措施或赔偿损失。未能采取补救措施或赔偿损失的,违约方应承担相应的违约责任。3.违约责任示例:违约未按合同约定时间完成工程,乙方应支付甲方违约金,违约金为每日工程款的一定比例。违约工程质量不合格,乙方应无条件返工或修复,直至合格,并承担由此产生的额外费用。违约未按合同约定支付工程款,违约方应向守约方支付逾期付款利息。违约未按合同约定提供材料或设备,乙方应赔偿甲方因材料或设备短缺造成的损失。违约未按合同约定履行安全生产及环境保护责任,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年石油化工电力设施施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资3.施工内容与范围3.1施工内容概述3.2施工范围详细说明4.施工进度安排4.1施工进度计划4.2施工节点目标4.3施工进度调整5.施工质量要求与验收标准5.1施工质量标准5.2质量验收程序5.3质量问题处理6.施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护措施6.3事故处理7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款进度7.4付款条件8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更或解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效、解除与终止11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同终止条件12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同补充协议13.合同履行与监督管理13.1合同履行要求13.2监督管理措施14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:石油化工有限公司乙方法人名称:YY电力设施施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方住所地甲方住所地:省市区路号乙方住所地:省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2024年石油化工电力设施施工项目2.2项目地点省市区化工园区2.3项目规模项目占地面积10万平方米,预计投资额为5000万元2.4项目工期自合同生效之日起,施工工期为12个月2.5项目投资项目总投资额为5000万元,其中甲方出资40%,乙方出资60%3.施工内容与范围3.1施工内容概述本项目包括电力设施的建设、安装、调试和验收3.2施工范围详细说明1.电力线路建设:包括线路架设、电缆敷设、配电室建设等2.变电站建设:包括主变压器安装、高压设备安装、低压设备安装等3.配电系统建设:包括配电箱安装、配电线路建设等4.调试与验收:包括设备调试、系统调试、工程验收等4.施工进度安排4.1施工进度计划1.第13个月:完成施工图纸设计和施工组织设计2.第46个月:完成电力线路建设和变电站建设3.第79个月:完成配电系统建设4.第1012个月:完成设备调试、系统调试和工程验收4.2施工节点目标1.按时完成施工图纸设计和施工组织设计2.按时完成电力线路建设和变电站建设3.按时完成配电系统建设4.按时完成设备调试、系统调试和工程验收4.3施工进度调整若因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,乙方有权要求甲方延长工期,并按合同约定支付工期延误费用5.施工质量要求与验收标准5.1施工质量标准1.严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工2.确保工程质量达到优良等级5.2质量验收程序1.乙方在施工过程中进行自检,并报甲方验收2.甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序施工3.工程竣工后,乙方组织竣工验收,甲方参加5.3质量问题处理1.若发现质量问题,乙方应立即停止施工,进行整改2.甲方有权要求乙方返工或赔偿损失6.施工安全与环境保护6.1施工安全措施1.严格按照国家及行业相关标准和规范进行安全管理2.制定施工安全管理制度,明确安全责任3.加强施工人员安全教育培训,提高安全意识6.2环境保护措施1.严格按照国家及行业相关标准和规范进行环境保护2.制定环境保护措施,减少施工对环境的影响3.加强施工过程中的环保监测,确保环保要求达标6.3事故处理1.事故发生后,乙方应及时上报甲方,并按照国家及行业相关标准和规范进行事故处理2.甲方有权要求乙方承担事故责任,并赔偿损失8.合同变更与解除8.1合同变更条件1.由于不可抗力导致合同无法履行2.由于国家政策调整导致合同无法履行3.由于合同双方协商一致,且不违反法律法规8.2合同解除条件1.由于一方严重违约,另一方提出解除合同2.由于不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除3.由于国家政策调整导致合同无法履行,经双方协商一致解除8.3变更或解除程序1.双方协商一致后,应以书面形式提出变更或解除合同的通知2.收到通知的一方应在收到之日起10日内给予书面回复3.若双方未能在规定时间内达成一致,可依法向仲裁机构申请解决9.违约责任9.1违约情形1.未能按时完成工程进度2.施工质量不符合合同约定3.违反施工安全规定4.违反环境保护规定9.2违约责任1.未能按时完成工程进度的,应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失2.施工质量不符合合同约定的,应进行返工或修复,并承担由此产生的费用3.违反施工安全规定的,应承担相应的法律责任4.违反环境保护规定的,应承担相应的法律责任9.3违约赔偿1.违约金按合同价款的5%计算2.甲方遭受的损失由乙方赔偿,赔偿金额不超过合同价款的20%10.争议解决10.1争议解决方式1.双方协商解决2.仲裁解决3.法院诉讼10.2争议解决机构1.争议双方协商一致的,可选择仲裁委员会2.争议双方未能在规定时间内协商解决的,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.合同生效、解除与终止11.1合同生效条件1.双方签订合同并签字盖章2.合同经甲方审核批准3.合同履行条件满足11.2合同解除条件1.双方协商一致解除合同2.由于不可抗力导致合同无法履行3.由于国家政策调整导致合同无法履行11.3合同终止条件1.工程竣工验收合格2.双方协商一致终止合同3.由于不可抗力导致合同无法履行12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同补充协议13.合同履行与监督管理13.1合同履行要求1.双方应严格按照合同约定履行各自义务2.甲方应按时支付工程款项3.乙方应按质按量完成工程任务13.2监督管理措施1.甲方应设立项目监督管理小组,对施工过程进行监督2.乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况3.甲方有权对施工过程进行检查,并提出整改意见14.其他约定事项14.1保密条款1.双方对本合同内容及项目信息负有保密义务2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用与管辖1.本合同适用中华人民共和国法律2.争议解决机构或法院的管辖权以合同签订地为准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.本合同中所述第三方,指非甲乙双方的独立第三方主体,包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方、咨询方等。2.第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。15.2第三方责权利1.第三方在合同中的责任:a.第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,提供专业服务。b.第三方在提供服务过程中,应确保其服务的客观性、公正性和专业性。c.第三方对因其提供服务过程中产生的任何损失或损害,应承担相应的责任。2.第三方的权利:a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。b.第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。3.第三方的义务:a.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。b.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。15.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系:a.第三方作为甲方聘请的专业服务机构,应接受甲方的监督管理。b.甲方有权对第三方的服务进行评估,并提出改进意见。2.第三方与乙方的关系:b.乙方应配合第三方的服务,并按照合同约定提供必要的支持。3.第三方与合同其他相关方的划分:a.第三方与合同其他相关方(如供应商、施工方等)之间的关系,由各自合同或协议约定。b.第三方在履行合同过程中,应尊重合同其他相关方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定1.第三方责任限额应根据第三方服务的性质、风险程度和合同约定确定。2.第三方责任限额应在第三方协议中明确约定,并在合同中予以确认。16.2第三方责任限额的调整1.若第三方责任限额在合同履行过程中发生变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。2.第三方责任限额的调整不得损害甲乙双方的合法权益。16.3第三方责任限额的赔偿1.若第三方在履行合同过程中造成损失,甲乙双方应根据合同约定和第三方责任限额进行赔偿。2.若第三方责任限额不足以赔偿损失,甲乙双方可另行协商或依法向第三方追偿。16.4第三方责任限额的解除1.若第三方在合同履行过程中严重违约,甲乙双方有权解除第三方协议。2.第三方责任限额的解除不影响甲乙双方在合同中的其他权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含项目总体布局、设备布置、线路走向等详细图纸,需符合国家及行业相关标准和规范。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保设计的合理性和可行性。3.附件三:合同补充协议详细要求:包括合同双方在履行合同过程中达成的补充条款,如变更、解除、违约责任等。附件说明:合同补充协议是对合同主文的补充和完善,需确保条款的合法性和有效性。4.附件四:施工进度报告详细要求:包括施工进度、质量情况、存在问题及解决措施等。附件说明:施工进度报告是甲乙双方了解施工情况的重要途径,需确保报告的及时性和准确性。5.附件五:施工质量检验报告详细要求:包括施工过程中各项质量检验结果,需符合国家及行业相关标准和规范。附件说明:施工质量检验报告是评估施工质量的重要依据,需确保报告的真实性和可靠性。6.附件六:施工安全事故报告详细要求:包括事故发生的时间、地点、原因、损失及处理措施等。附件说明:施工安全事故报告是事故处理和预防的重要依据,需确保报告的完整性和准确性。7.附件七:环境保护措施执行情况报告详细要求:包括环境保护措施的实施情况、污染排放数据及处理措施等。附件说明:环境保护措施执行情况报告是评估项目环保性能的重要依据,需确保报告的完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.未能按时完成工程进度b.施工质量不符合合同约定c.违反施工安全规定d.违反环境保护规定e.未能按时支付工程款项f.未能履行合同约定的其他义务2.责任认定标准:a.违约行为发生后,甲方或乙方应在3日内向对方发出违约通知。b.收到违约通知的一方应在7日内对违约行为进行核实,并给出书面回复。i.未能按时完成工程进度的,应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。ii.施工质量不符合合同约定的,应进行返工或修复,并承担由此产生的费用。iii.违反施工安全规定的,应承担相应的法律责任。iv.违反环境保护规定的,应承担相应的法律责任。v.未能按时支付工程款项的,应支付逾期付款利息,并承担相应的法律责任。vi.未能履行合同约定的其他义务的,应根据合同约定承担相应责任。3.示例说明:a.乙方未能按时完成工程进度,导致工期延误3个月。甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此遭受的损失。b.乙方施工过程中发现质量问题,经核实,该质量问题符合合同约定的修复标准。乙方应承担修复费用,并承担由此产生的停工损失。c.乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡。乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年石油化工电力设施施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工进度要求4.施工内容4.1施工范围4.2施工技术要求4.3施工质量标准5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3施工进度调整6.施工材料及设备6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.施工安全与环保7.1安全生产责任制7.2施工现场安全措施7.3环境保护要求8.质量管理8.1质量检验制度8.2质量问题处理8.3质量责任追究9.施工变更与索赔9.1施工变更程序9.2索赔条件与程序9.3索赔金额计算10.合同价款及支付10.1合同价款确定10.2工程款支付方式10.3付款时间节点11.合同履行与解除11.1合同履行要求11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:石油化工电力设施项目业主单位乙方:石油化工电力设施施工承包单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称石油化工电力设施建设项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模项目总投资亿元人民币,占地面积平方公里。2.4项目内容包括石油化工装置、电力设施、辅助设施等建设内容。第三条施工期限3.1施工开始时间2024年1月1日3.2施工结束时间2025年12月31日3.3施工进度要求按照施工总进度计划执行,确保按期完成各阶段施工任务。第四条施工内容4.1施工范围包括但不限于土建工程、设备安装、电气工程、管道工程等。4.2施工技术要求严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。4.3施工质量标准达到国家规定的优质工程标准,确保项目安全、可靠、环保。第五条施工进度计划5.1施工阶段划分分为施工准备阶段、主体工程阶段、附属工程阶段、竣工验收阶段。5.2各阶段施工时间安排施工准备阶段:2024年1月1日至2024年2月28日主体工程阶段:2024年3月1日至2025年6月30日附属工程阶段:2025年7月1日至2025年9月30日竣工验收阶段:2025年10月1日至2025年12月31日5.3施工进度调整如因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误,需经双方协商一致后方可调整。第六条施工材料及设备6.1材料设备供应责任甲方负责提供施工所需的材料、设备,乙方负责材料设备的验收和使用。6.2材料设备质量要求所有材料、设备必须符合国家规定的质量标准,并具有相应的质量证明文件。6.3材料设备验收乙方应在收到材料、设备后3日内完成验收,并出具验收报告。第七条施工安全与环保7.1安全生产责任制甲乙双方共同负责施工现场的安全生产,明确各级人员的安全责任。7.2施工现场安全措施制定完善的安全防护措施,确保施工现场安全无事故。7.3环境保护要求严格执行国家环境保护法规,采取有效措施防治施工现场环境污染。第八条质量管理8.1质量检验制度建立质量检验制度,对施工过程中的每一个环节进行严格的质量控制。8.2质量问题处理发现质量问题,立即停止施工,查明原因,制定整改措施,并报甲方备案。8.3质量责任追究因施工质量问题导致的损失,由责任方承担,并追究相关人员的责任。第九条施工变更与索赔9.1施工变更程序施工过程中如需变更,应提前通知甲方,并经双方协商一致后,以书面形式确认变更内容。9.2索赔条件与程序因不可抗力、政策调整等原因造成施工延误或成本增加,乙方有权提出索赔,并提供相关证明材料。9.3索赔金额计算索赔金额按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和工期延误的损失。第十条合同价款及支付10.1合同价款确定合同价款按工程量清单计价,并根据工程进度分阶段支付。10.2工程款支付方式采用银行转账方式支付,每月支付工程款的30%,直至工程验收合格。10.3付款时间节点每月5日前,乙方提交上月工程款支付申请及工程量清单,甲方审核无误后支付。第十一条合同履行与解除11.1合同履行要求甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条违约责任12.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方未按合同约定支付款项;(3)一方提供虚假材料或隐瞒事实;(4)一方造成工程质量问题。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约责任追究违约方应承担相应的法律责任,由守约方依法追究。第十三条争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构选择位于省市的仲裁委员会作为争议解决机构。13.3争议解决程序仲裁委员会根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,依法进行仲裁。第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.3其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务、咨询、监督或执行特定任务的独立第三方主体,包括但不限于监理单位、检验检测机构、咨询顾问、工程保险机构等。第二条第三方介入的适用范围(1)合同中明确约定需第三方介入的特定事项;(2)甲方或乙方根据实际情况,认为需要第三方介入以保障合同履行的顺利进行;(3)法律法规规定必须由第三方介入的情况。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的事项、范围、职责及费用等达成一致意见。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的协议或合同,明确各方权利义务。第四条第三方权利与义务(1)根据协议或合同约定,独立开展相关工作;(2)获取甲乙双方提供的必要信息;(3)根据实际情况,提出合理化建议。(1)按照协议或合同约定,履行相关职责;(2)保证工作质量,对工作成果负责;(3)保守甲乙双方商业秘密。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额根据第三方介入事项的性质、范围和协议或合同约定确定。(1)因第三方工作失误造成的直接经济损失;(2)因第三方工作延误导致的工期延误损失;(3)因第三方工作质量不合格导致的损失。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应服从甲方的监督和管理;(2)第三方应按照甲方的要求,提供相关服务或执行相关任务;(3)第三方与甲方之间的纠纷,由第三方自行解决。6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论