版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度安置房建设项目工期延误赔偿合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方(安置房建设项目业主方):名称:____________________地址:____________________联系人:_________________联系电话:________________2.乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:_________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:_________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同签订于2025年度,旨在明确甲方与乙方在安置房建设项目中的权利义务关系,确保工程按期、保质、保量完成。2.2目的:本合同旨在明确工期延误赔偿条款,确保甲方、乙方在工程延期时的权益得到保障。三、定义与解释3.1专业术语:1.安置房建设项目:指甲方为解决住房困难,依据国家相关政策,建设的用于安置住房的项目。2.工期延误:指乙方在合同约定的时间内未能完成工程,导致工程延期交付。3.2关键词解释:1.甲方:指安置房建设项目业主方。2.乙方:指施工单位。3.合同履行时间:指合同约定的工程完工时间。4.合同履行地点:指工程所在地。5.合同履行方式:指乙方按照合同约定的方式进行工程建设。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程建设。2.甲方有权要求乙方在工程延期时支付违约金。3.甲方有权监督乙方的工程建设过程,确保工程符合国家相关政策和标准。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方有权要求甲方在工程延期时承担相应责任。3.乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成工程建设,确保工程质量和安全。五、履行条款5.1合同履行时间:乙方应在合同约定的工期内完成工程建设,具体工期以合同附件为准。5.2合同履行地点:工程所在地为合同履行地点。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,采用科学、合理的施工方法,确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期完成,工程验收合格。2.双方协商一致,解除合同。3.出现合同约定的终止情形。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止协议。2.乙方完成工程扫尾工作,甲方验收合格。3.双方结算工程款,办理合同终止手续。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将工程移交甲方。2.双方按照合同约定结算工程款,处理相关事宜。3.合同终止后,双方不再承担合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于建筑材料、人工费用、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、设计费、保险费等。3.工期延误赔偿金:根据合同约定,因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的进度支付工程款,具体支付比例和节点以合同附件为准。2.乙方提交付款申请及相关凭证,甲方在收到申请后5个工作日内进行审核并支付。3.逾期支付,甲方应向乙方支付违约金。7.3支付时间1.工程款支付时间:按照合同约定的进度,分阶段支付。2.工期延误赔偿金支付时间:在工程延期后,甲方应在收到乙方书面通知后的5个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付工程款时,应开具增值税专用发票。2.乙方收到工程款后,应及时开具收款凭证。3.双方应按照国家有关税务规定,依法纳税。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。2.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工期延误,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。2.乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按合同约定比例计算,具体比例以合同附件为准。2.违约金支付方式:乙方在违约后,甲方应在收到书面通知后的5个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等。2.甲方和乙方在合作过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取保密措施,防止保密内容泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应及时通知对方。2.不可抗力导致工程延期,工期相应顺延。3.不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可协商选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同权利义务。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密条款。2.合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对安置房建设项目的设计、施工、监理等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行期间,不得将工程分包或转包给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督检查权。2.乙方在工程实施过程中,如发现设计或施工存在缺陷,应及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.修改和补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同不一致的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同推进安置房建设项目的顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,解决工程实施过程中出现的问题。2.双方应通过书面形式,及时沟通工程进展情况和存在的问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生争议,应依法解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同为独立文件,不因其他合同的存在而改变其效力。2.本合同各条款之间相互独立,任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式签订,并作为本合同的组成部分。2.增减条款的效力与本合同其他条款相同。十七、签字、日期、盖章甲方(安置房建设项目业主方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工单位):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.安置房建设项目工程量清单及计价表2.工程进度计划及节点时间表3.施工图纸及技术规范4.合同履行过程中的相关往来文件及函件5.工期延误赔偿计算方法及标准6.保密协议7.争议解决方式选择协议8.其他双方认为必要的附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付工程款,认定为甲方违约。未按合同约定提供施工条件,导致工期延误,认定为甲方违约。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成工程,认定为乙方违约。因自身原因导致工期延误,认定为乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指因一方违约而应向另一方支付的一定数额的金钱。3.保密协议:指双方就保密事项达成的协议。4.争议解决:指解决合同履行过程中出现的争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方在施工过程中发现设计或施工存在缺陷,但甲方未及时采取措施。解决办法:乙方应立即通知甲方,甲方应在接到通知后3个工作日内采取措施。2.问题:甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方资金周转困难。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,甲方应在收到通知后5个工作日内支付工程款。3.问题:因不可抗力导致工程延期,双方意见不统一。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款协商解决,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.问题:合同履行过程中出现争议,双方不愿协商解决。解决办法:双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:____________________2.第三方地址:____________________3.第三方职责:第三方作为监理单位,负责对工程进度、质量、安全等进行监督管理。第三方有权对乙方施工过程中发现的问题提出整改要求。4.第三方权利:第三方有权要求乙方按照国家相关标准和规范进行施工。第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。5.第三方义务:第三方应按照合同约定,公正、客观地履行监理职责。第三方应配合甲方和乙方的工作,共同推进工程进度。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方在工程延期时承担相应责任。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付剩余工程款。乙方有权要求甲方在工程延期期间,支付违约金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件,导致工期延误,应承担相应责任。甲方不得无理拒绝乙方提出的合理要求。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。甲方有权要求乙方在工程延期时支付违约金。甲方有权监督乙方的工程建设过程。2.甲方利益条款:甲方有权要求乙方在工程验收合格后,支付剩余工程款。甲方有权要求乙方在工程延期期间,支付违约金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应责任。乙方不得将工程分包或转包给第三方。全文完。2025年度安置房建设项目工期延误赔偿合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方基本信息4.合同目的5.合同范围二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目总投资5.项目工期6.项目质量要求三、工期延误赔偿原则1.延误赔偿范围2.延误赔偿标准3.延误赔偿计算方法4.延误赔偿支付方式四、工期延误责任划分1.甲方责任2.乙方责任3.第三方责任五、工期延误处理流程1.延误报告2.延误确认3.延误处理4.延误赔偿六、工期延误赔偿争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限七、合同变更与解除1.合同变更2.合同解除3.合同解除条件八、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理九、违约责任1.违约责任范围2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任追究十、保密条款1.保密信息范围2.保密义务3.保密期限4.违约责任十一、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.知识产权争议解决十二、不可抗力1.不可抗力范围2.不可抗力处理3.不可抗力证明4.不可抗力影响十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十四、其他约定1.通知方式2.争议解决3.争议解决机构4.合同附件5.合同解释与适用法律合同编号2025年度安置房建设项目工期延误赔偿合同范本一、合同概述1.合同名称:2025年度安置房建设项目工期延误赔偿合同2.合同签订日期:____年__月__日3.合同双方基本信息:甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________4.合同目的:明确双方在项目工期延误时的赔偿责任和赔偿方式5.合同范围:涵盖整个2025年度安置房建设项目6.项目工期:自合同签订之日起至____年__月__日止7.项目质量要求:符合国家相关建筑质量标准二、项目概况1.项目名称:2025年度安置房建设项目2.项目地点:____________________3.项目规模:____________________4.项目总投资:____________________5.项目工期:自合同签订之日起至____年__月__日止6.项目质量要求:符合国家相关建筑质量标准三、工期延误赔偿原则1.延误赔偿范围:包括工期延误造成的直接经济损失和间接经济损失2.延误赔偿标准:按照工期延误天数计算,每日赔偿金额为____元3.延误赔偿计算方法:延误赔偿总额=每日赔偿金额×工期延误天数4.延误赔偿支付方式:甲方应在收到乙方书面赔偿申请后____日内支付赔偿金四、工期延误责任划分1.甲方责任:因设计变更、资金不到位等原因导致工期延误,责任由甲方承担2.乙方责任:因施工原因导致工期延误,责任由乙方承担3.第三方责任:因不可抗力、政府行为等原因导致工期延误,责任由第三方承担五、工期延误处理流程1.延误报告:乙方应在工期延误发生后的____日内向甲方提交书面延误报告2.延误确认:甲方应在收到乙方延误报告后的____日内确认延误情况3.延误处理:双方应协商确定延误处理方案,包括调整工期、赔偿金额等4.延误赔偿:根据延误处理方案,甲方应在确认延误后的____日内支付赔偿金六、工期延误赔偿争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时提交仲裁或诉讼2.争议解决机构:可选择具有管辖权的仲裁机构或人民法院3.争议解决期限:自争议发生之日起____日内提交仲裁或诉讼七、合同变更与解除1.合同变更:经双方协商一致,可对合同内容进行变更a.双方协商一致b.因不可抗力导致合同无法履行c.一方严重违约3.合同解除条件:合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜八、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致、因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序:合同终止前,双方应进行清算,明确各自的权利和义务3.合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程、财产和债务九、违约责任1.违约责任范围:包括工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等3.违约责任赔偿:赔偿金额根据实际情况确定,但不得低于实际损失4.违约责任追究:违约方应在收到违约通知后的____日内支付赔偿金或违约金十、保密条款1.保密信息范围:包括项目的技术、商业秘密等2.保密义务:双方应对保密信息严格保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露3.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后____年4.违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任十一、知识产权1.知识产权归属:项目产生的知识产权归甲方所有2.知识产权使用:乙方在项目实施过程中,应尊重甲方的知识产权3.知识产权保护:双方应共同保护项目知识产权,防止侵权行为4.知识产权争议解决:发生知识产权争议时,双方应协商解决,协商不成时提交仲裁或诉讼十二、不可抗力1.不可抗力范围:包括自然灾害、战争、政府行为等2.不可抗力处理:发生不可抗力事件时,双方应暂停合同履行,并协商解决3.不可抗力证明:发生不可抗力事件后,乙方应在____日内向甲方提供相关证明4.不可抗力影响:不可抗力事件对合同履行造成的影响,由双方协商解决十三、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章后生效2.合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致、因不可抗力导致合同无法履行3.合同终止程序:合同终止前,双方应进行清算,明确各自的权利和义务十四、其他约定1.通知方式:双方应以书面形式进行通知,通知送达时间为送达后的____日2.争议解决:发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成时提交仲裁或诉讼3.争议解决机构:可选择具有管辖权的仲裁机构或人民法院4.合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________签字:甲方代表:____________________乙方代表:____________________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导的变更程序说明:为保障项目的顺利进行,甲方有权对项目进行必要的变更。所有变更需提前____个工作日通知乙方,并经双方协商一致后,以书面形式生效。2.甲方提供的设计文件和质量标准说明:甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的设计文件和施工质量标准,确保乙方在施工过程中有据可依。3.甲方监督和检查权说明:甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保施工质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。4.甲方支付进度款的义务说明:甲方应按照合同约定的进度支付款项,确保乙方有足够的资金保障施工进度。如甲方未按时支付,应向乙方支付违约金。5.甲方责任范围内的风险承担说明:因甲方原因导致的项目延误或损失,甲方应承担相应的责任,包括赔偿乙方损失和支付违约金。6.甲方对第三方合同的审核权说明:乙方与第三方签订的合同,需经甲方审核同意后方可生效。甲方有权对第三方合同的内容提出修改意见。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方施工组织和管理说明:乙方应制定合理的施工组织计划,确保项目按期完成。乙方有权对施工过程中的技术和管理进行调整。2.乙方对设计文件的修改权说明:在确保项目质量和安全的前提下,乙方有权对设计文件进行必要的修改,并及时通知甲方。3.乙方对施工材料的采购权说明:乙方有权根据项目需求采购施工材料,但应保证材料质量符合合同要求。乙方应向甲方提供材料供应商的相关信息。4.乙方对施工工期的调整权说明:在确保项目质量的前提下,乙方有权对施工工期进行适当调整。调整后的工期需经甲方确认。5.乙方对不可抗力事件的处理权说明:在遇到不可抗力事件时,乙方有权暂停施工,并及时通知甲方。乙方应采取措施减少损失,并在恢复施工后尽快完成剩余工程。6.乙方对甲方支付的款项的使用权说明:乙方有权按照合同约定使用甲方支付的款项,确保施工进度和项目质量。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的职责说明:第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,监督施工进度和质量,以及处理合同履行过程中的争议。2.第三方中介的监督权说明:第三方中介有权对施工过程进行监督,包括检查施工质量、工期进度和工程款项支付等。3.第三方中介的协调权说明:第三方中介有权协调甲方和乙方之间的沟通,确保双方能够及时解决问题。4.第三方中介的报告权说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目进展报告,包括施工进度、质量情况和工程款项支付等。5.第三方中介的争议解决权说明:在甲方和乙方之间发生争议时,第三方中介有权进行调解,并提出解决方案。6.第三方中介的费用承担说明:第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定共同承担。如发生争议,双方应根据实际情况分担费用。附
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中国石油大学(北京)《法律职业能力入门》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 郑州商学院《形式基础2》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 小学学校劳动教育实施方案
- 长春工程学院《生物技术特色创新》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 生态大数据平台建设构想
- 硕士答辩实务指导模板
- 专业基础-房地产经纪人《专业基础》押题密卷2
- 房地产交易制度政策-《房地产基本制度与政策》全真模拟试卷3
- 二零二五年餐饮企业市场信息保密协议模板下载2篇
- 二零二五年绿色建筑标准住宅买卖契约合同样本3篇
- 2024年关爱留守儿童工作总结
- GB/T 45092-2024电解水制氢用电极性能测试与评价
- 《算术平方根》课件
- 2024-2024年上海市高考英语试题及答案
- 山东省济南市2023-2024学年高二上学期期末考试化学试题 附答案
- 大唐电厂采购合同范例
- GB/T 18724-2024印刷技术印刷品与印刷油墨耐各种试剂性的测定
- IEC 62368-1标准解读-中文
- 15J403-1-楼梯栏杆栏板(一)
- 2024年中考语文名句名篇默写分类汇编(解析版全国)
- 新煤矿防治水细则解读
评论
0/150
提交评论