2025年度大型体育场馆建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型体育场馆建设工程施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度大型体育场馆建设工程中的权利、义务、责任及合作方式，确保工程顺利进行，实现双方的共同利益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，并参照《建筑工程施工合同示范文本》进行编制。三、定义与解释3.1专业术语（1）施工图纸：指由甲方提供的，包括设计图纸、技术说明、施工规范等在内的全套施工文件。（2）工程量清单：指乙方编制的，列明工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等内容的清单。（3）工程进度：指施工过程中各阶段的工作量和完成情况。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方施工的体育场馆建设单位。（2）乙方：指承担体育场馆建设工程施工任务的施工单位。（3）工程：指甲方委托乙方施工的体育场馆建设项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照施工图纸和工程量清单进行施工。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。（3）甲方应按照工程进度要求提供施工图纸、材料、设备等。（4）甲方应配合乙方进行工程验收，确保工程质量符合要求。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。（2）乙方应按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量。（3）乙方应按照工程进度要求完成施工任务，确保工程按时交付。（4）乙方应按照合同约定接受甲方对工程质量的监督和验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____个月。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：________________。5.3合同履行方式乙方应按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量，按时完成工程任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程完工，经验收合格后，合同终止。（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以终止合同。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应共同协商确定工程验收标准。（2）工程验收合格后，甲乙双方签署工程验收报告，合同终止。6.4终止后果合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算，并按照国家有关规定办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：包括但不限于设计图纸费、设计咨询服务费等。（3）税费：按照国家相关法律法规规定应缴纳的各类税费。（4）其他费用：包括但不限于工程保险费、保修金等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方在完成合同约定工程量的____%后，甲方应向乙方支付相应工程量的款项。（3）竣工结算款：工程竣工并经验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后____日内支付剩余款项。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____日内支付。（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付时间见合同附件。（3）竣工结算款：验收合格后____日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于付款申请、发票等。（2）乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未能按约定提供施工图纸、材料、设备等，导致工程延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额以实际损失为准，赔偿方式包括但不限于现金支付、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、军事行动；（3）政府行为，如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，尽力减少损失。10.4不可抗力实例（1）2024年发生的地震导致施工中断；（2）政府发布政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解。（2）仲裁：提交仲裁机构进行仲裁。（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的工程；（2）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对工程项目的所有权，直至乙方完成全部施工任务并支付完毕所有款项。（2）乙方在工程期间，未经甲方书面同意，不得将工程项目的任何部分转让、抵押或以其他方式处置。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程进行监督和检查的权利。（2）乙方在施工过程中，如发现工程图纸或设计有误，应及时通知甲方，并采取必要的措施，甲方有权要求乙方进行更正或调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方书面同意的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同确保工程项目的顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照合同约定，及时提供施工图纸、材料、设备等。（2）乙方应按照甲方提供的信息，合理安排施工进度，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就本工程项目全部权利、义务的完整协议，任何补充协议、附件或变更均应以书面形式作出，并作为本合同的一部分。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同的任何条款不得增减、修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术说明2.工程量清单3.预付款支付凭证4.进度款支付凭证5.竣工结算报告6.工程验收报告7.保密协议8.争议解决协议9.不可抗力事件证明10.协议修改和补充文件11.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程款项，认定违约。未按约定提供施工图纸、材料、设备等，导致工程延误，认定违约。未按约定进行工程验收，认定违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程，认定违约。施工过程中出现质量问题，未及时修复，认定违约。未按约定进行工程验收，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，向对方支付的一定数额的金钱。3.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定保密内容和保密期限。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.完整性：指合同内容完整，无遗漏或误解。6.独立性：指合同条款之间相互独立，不互相依赖。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸或设计有误。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方应要求乙方进行更正或调整，并承担相应费用。2.问题：甲方未能按时提供施工图纸、材料、设备等。解决办法：乙方应与甲方协商，要求甲方按照合同约定提供，如甲方未能提供，乙方有权要求赔偿。3.问题：工程进度延误。解决办法：甲乙双方应协商，找出延误原因，采取措施加快工程进度，并承担相应责任。4.问题：工程质量问题。解决办法：乙方应及时修复质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应费用。5.问题：争议解决。解决办法：甲乙双方应协商解决，如协商不成，可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：________________2.第三方地址：________________3.第三方联系人：________________4.第三方联系电话：________________5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的设计服务，确保设计质量符合国家标准和甲方要求。第三方应按时完成设计任务，如有延误，应向甲方支付违约金。6.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用。第三方有权要求甲方提供必要的资料和协助。7.第三方义务：第三方应保守甲方商业秘密，不得向任何第三方泄露。第三方应遵守国家相关法律法规，确保设计工作合法合规。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和竣工结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、材料、设备等。乙方有权要求甲方对工程质量进行监督和验收。2.乙方利益条款：甲方应保证工程款的支付及时，如延迟支付，乙方有权要求甲方支付利息。乙方有权要求甲方在工程完工后，按照合同约定支付保修金。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。甲方未按约定提供施工图纸、材料、设备等，导致工程延误，甲方应承担相应的责任。甲方不得无故变更施工方案，如需变更，应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程。2.甲方的利益条款：甲方有权要求乙方在工程完工后，按照合同约定进行保修。甲方有权要求乙方在工程期间，对施工现场进行安全管理。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。乙方施工过程中出现质量问题，未及时修复，应承担修复责任，并赔偿损失。乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应与甲方协商一致。全文完。2024年度大型体育场馆建设工程施工合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同编号1.5合同标的1.6合同总价1.7合同工期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量标准3.工程施工组织3.1施工单位资质及人员3.2施工现场管理3.3施工进度计划3.4施工安全措施3.5施工环保措施4.工程设计4.1设计单位资质4.2设计图纸及文件4.3设计变更及洽商4.4设计费用5.工程材料及设备5.1材料及设备供应商5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收5.4材料及设备价格6.工程进度款支付6.1进度款支付方式6.2进度款支付比例6.3进度款支付时间6.4进度款支付条件7.工程验收7.1验收标准及程序7.2验收组织及人员7.3验收时间及地点7.4验收报告及资料8.工程保修8.1保修范围及内容8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用及管辖13.3合同附件14.合同签订及生效14.1合同签订14.2合同生效第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：市体育场馆建设有限公司地址：市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：市区路号1.2合同签订日期2024年3月15日1.3合同签订地点市区路号会议室1.4合同编号2024SGYGBJ0011.5合同标的本合同标的为市大型体育场馆建设工程，包括主体结构、配套设施、装饰装修等全部施工内容。1.6合同总价人民币壹亿捌仟万元整（￥180,000,000.00）1.7合同工期自合同生效之日起，共计12个月。2.工程概况2.1工程名称市大型体育场馆建设工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模占地面积约平方米，总建筑面积约平方米。2.4工程类型体育场馆建筑工程2.5工程质量标准达到国家现行有关建筑工程质量验收统一标准及行业标准。3.工程施工组织3.1施工单位资质及人员乙方具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级资质，项目经理具备一级注册建造师资格。3.2施工现场管理乙方负责施工现场的全面管理，确保施工安全、文明、有序。3.3施工进度计划详见附件一：施工进度计划表。3.4施工安全措施详见附件二：施工安全措施及应急预案。3.5施工环保措施详见附件三：施工环保措施及污染防治方案。4.工程设计4.1设计单位资质设计单位具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程设计甲级资质。4.2设计图纸及文件设计图纸及文件详见附件四：设计图纸及文件清单。4.3设计变更及洽商设计变更及洽商按照国家现行有关设计变更及洽商的规定执行。4.4设计费用设计费用人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），由甲方支付。5.工程材料及设备5.1材料及设备供应商材料及设备供应商详见附件五：材料及设备供应商名单。5.2材料及设备质量要求材料及设备质量要求符合国家及行业标准。5.3材料及设备验收材料及设备验收按照国家及行业标准执行。5.4材料及设备价格材料及设备价格详见附件六：材料及设备价格清单。6.工程进度款支付6.1进度款支付方式进度款支付采用银行转账方式。6.2进度款支付比例第一阶段：工程开工前支付合同总价的10%；第二阶段：工程主体结构封顶时支付合同总价的30%；第三阶段：工程竣工验收合格后支付合同总价的50%；第四阶段：工程保修期满后支付合同总价的10%。6.3进度款支付时间各阶段进度款支付时间为相关节点次月15日前。6.4进度款支付条件支付条件详见附件七：进度款支付条件及审核标准。7.工程验收7.1验收标准及程序验收标准及程序按照国家及行业标准执行。7.2验收组织及人员验收组织及人员详见附件八：验收组织及人员名单。7.3验收时间及地点验收时间为工程竣工验收合格后30日内。7.4验收报告及资料验收报告及资料详见附件九：验收报告及资料清单。8.工程保修8.1保修范围及内容本工程保修范围包括但不限于：主体结构、屋面防水、室内外装饰装修、给排水、电气、消防等工程内容。8.2保修期限保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体期限如下：主体结构、屋面防水：50年；室内外装饰装修：5年；给排水、电气、消防：2年。8.3保修责任在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责无偿维修或更换，并承担因此产生的费用。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度；乙方施工质量不符合合同约定；乙方违反合同约定的保修责任；甲方未按合同约定支付进度款；甲方违反合同约定的工期要求。9.2违约责任承担发生违约情形，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金；承担因违约造成的损失；采取补救措施。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，并可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会仲裁规则执行。10.3争议解决地点仲裁地点为市。11.合同解除11.1合同解除条件甲方未按合同约定支付进度款，经催告后仍不支付；乙方未按合同约定完成工程，经甲方催告后仍不采取补救措施；发生不可抗力事件，致使合同无法履行；双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除程序按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。11.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并妥善处理剩余工程。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件工程竣工验收合格，保修期满；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同终止程序合同终止程序按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。13.其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同争议由市人民法院管辖。13.3合同附件本合同附件包括但不限于：附件一：施工进度计划表附件二：施工安全措施及应急预案附件三：施工环保措施及污染防治方案附件四：设计图纸及文件清单附件五：材料及设备供应商名单附件六：材料及设备价格清单附件七：进度款支付条件及审核标准附件八：验收组织及人员名单附件九：验收报告及资料清单14.合同签订及生效14.1合同签订本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入条件需要第三方提供专业服务或技术支持；需要第三方进行工程监管或质量检测；需要第三方提供资金支持或担保；需要第三方协助解决合同履行中的争议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任第三方在介入本合同过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定，对其提供的服务或支持承担相应的责任。15.3.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。若第三方责任导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其责任限额。15.4第三方介入协议15.4.1协议签订第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订专门的介入协议，明确双方的权利、义务和责任。15.4.2协议内容第三方介入的原因和目的；第三方的权利、义务和责任；第三方介入的具体事项和期限；第三方介入的费用及支付方式；第三方介入的成果及交付标准；第三方介入的争议解决方式。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系由介入协议约定，甲方应确保第三方提供的服务或支持符合合同要求。15.5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系由介入协议约定，乙方应配合第三方的工作，并确保第三方提供的服务或支持不影响工程进度和质量。15.5.3第三方与工程其他参与方的关系第三方与工程其他参与方（如设计单位、材料供应商等）的关系由介入协议及各参与方之间的合同约定。16.第三方介入的变更与终止16.1变更若第三方介入过程中出现需要变更的情况，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订变更协议。16.2终止第三方介入任务完成或合同约定的期限届满；第三方违反合同约定，经甲乙双方催告后仍不改正；双方协商一致终止第三方介入。16.3终止后的处理第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定和变更协议处理相关事宜，包括但不限于：第三方介入成果的验收和交付；第三方介入费用的结算；第三方介入遗留问题的处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表详细要求：包含工程各阶段的起止时间；包含各阶段的主要工程内容和节点；包含各阶段的预计完成量和实际完成量对比；包含关键线路和关键节点的控制措施。附件说明：施工进度计划表是施工过程中进度控制的重要依据，乙方应根据工程实际情况，制定合理的施工进度计划，并定期更新。2.附件二：施工安全措施及应急预案详细要求：包含施工现场的安全管理制度；包含施工现场的安全防护措施；包含施工现场的应急救援预案；包含施工现场的安全教育及培训计划。附件说明：施工安全措施及应急预案是确保施工现场安全的重要文件，乙方应严格遵守，并定期进行演练。3.附件三：施工环保措施及污染防治方案详细要求：包含施工现场的环保管理制度；包含施工现场的污染防治措施；包含施工现场的废弃物处理方案；包含施工现场的噪音、粉尘等污染控制措施。附件说明：施工环保措施及污染防治方案是保障施工现场环境的重要文件，乙方应严格遵守，并接受相关部门的监督。4.附件四：设计图纸及文件清单详细要求：包含所有设计图纸的名称、版本和日期；包含所有设计文件的名称、版本和日期；包含设计图纸及文件的审核、审批流程。附件说明：设计图纸及文件清单是施工过程中设计变更和洽商的重要依据，乙方应确保施工过程中使用的图纸及文件与设计图纸及文件清单一致。5.附件五：材料及设备供应商名单详细要求：包含