2025年智慧城市建设施工总承包服务合同3篇_第1页
2025年智慧城市建设施工总承包服务合同3篇_第2页
2025年智慧城市建设施工总承包服务合同3篇_第3页
2025年智慧城市建设施工总承包服务合同3篇_第4页
2025年智慧城市建设施工总承包服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧城市建设施工总承包服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景2.1项目背景2.2项目地点2.3项目规模2.4项目资金来源3.项目概况3.1项目名称3.2项目性质3.3项目范围3.4项目工期3.5项目质量要求4.施工总承包服务内容4.1施工组织设计4.2施工方案4.3施工现场管理4.4施工进度管理4.5施工质量控制4.6施工安全管理4.7施工环境保护4.8施工合同管理5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点5.4付款条件6.合同工期及延期6.1合同工期6.2工期延期6.3延期责任7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场管理制度7.3施工现场人员管理7.4施工现场设备管理8.施工进度管理8.1施工进度计划8.2进度控制措施8.3进度调整9.施工质量控制9.1质量控制标准9.2质量检验程序9.3质量保证措施10.施工安全管理10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3安全生产监督检查11.施工环境保护11.1环境保护措施11.2环境污染事故处理11.3环境监测12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同变更14.4合同解除14.5合同终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1建设单位:智慧城市建设有限公司1.1.2施工单位:建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1建设单位地址:省市区街道号1.2.2施工单位地址:省市区街道号1.3合同双方法定代表人1.3.1建设单位法定代表人:1.3.2施工单位法定代表人:1.4合同双方联系方式1.4.1建设单位联系人:1.4.2建设单位联系电话:138xxxx55551.4.3施工单位联系人:赵六1.4.4施工单位联系电话:139xxxx66662.合同签订背景2.1项目背景智慧城市建设项目是市政府为提升城市智能化水平而实施的重点项目。2.2项目地点智慧城市建设项目位于省市区。2.3项目规模项目总占地面积约平方公里,预计总投资额为亿元。2.4项目资金来源项目资金来源为政府投资和自筹资金。3.项目概况3.1项目名称智慧城市建设项目3.2项目性质城市基础设施建设项目3.3项目范围包括智慧交通、智慧能源、智慧环保、智慧医疗、智慧教育等领域的建设。3.4项目工期项目总工期为个月。3.5项目质量要求项目质量要求符合国家及行业标准,确保工程质量达到优良等级。4.施工总承包服务内容4.1施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等。4.2施工方案施工单位应根据施工组织设计,制定具体的施工方案,确保施工安全、高效。4.3施工现场管理施工单位应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场秩序井然。4.4施工进度管理施工单位应严格按照合同约定的工期进行施工,确保项目按期完成。4.5施工质量控制施工单位应严格执行国家及行业标准,确保工程质量符合要求。4.6施工安全管理施工单位应制定安全生产责任制,加强施工现场安全管理,确保施工安全。4.7施工环境保护施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保施工环境保护。4.8施工合同管理施工单位应严格按照合同约定,履行合同义务,确保合同履行顺利。5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币亿元。5.2支付方式合同价款按工程进度分阶段支付,具体支付方式详见附件。5.3付款节点付款节点根据工程进度确定,具体节点详见附件。5.4付款条件付款条件根据工程进度和工程质量确定,具体条件详见附件。6.合同工期及延期6.1合同工期本合同工期为个月,自合同生效之日起计算。6.2工期延期因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当延长工期。6.3延期责任因施工单位原因导致工期延误,施工单位应承担相应责任。7.施工现场管理7.1施工现场布置施工单位应根据施工组织设计,合理布置施工现场,确保施工顺利进行。7.2施工现场管理制度施工单位应建立健全施工现场管理制度,包括人员管理、设备管理、材料管理等。7.3施工现场人员管理施工单位应加强施工现场人员管理,确保施工人员安全、有序地开展工作。7.4施工现场设备管理施工单位应加强施工现场设备管理,确保设备运行正常、安全。8.施工进度管理8.1施工进度计划施工单位应编制详细的施工进度计划,包括各阶段施工内容和时间节点,并报建设单位审批。8.2进度控制措施施工单位应采取有效措施,确保施工进度按计划进行,如进度滞后,应及时分析原因并采取措施调整。8.3进度调整因不可抗力或建设单位要求等原因导致进度计划调整,双方应协商一致并书面确认调整后的进度计划。9.施工质量控制9.1质量控制标准施工单位应严格按照国家及行业标准进行质量控制,确保工程质量达到设计要求。9.2质量检验程序施工单位应建立质量检验程序,对施工过程中的各个环节进行严格的质量检验。9.3质量保证措施施工单位应采取有效措施,确保工程质量稳定可靠,包括但不限于材料采购、施工工艺、人员培训等。10.施工安全管理10.1安全生产责任制施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产责任。10.2安全生产措施施工单位应制定安全生产措施,包括安全教育培训、现场安全检查、事故应急预案等。10.3安全生产监督检查建设单位应定期对施工现场进行安全生产监督检查,确保安全生产措施落实到位。11.施工环境保护11.1环境保护措施施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括噪音控制、扬尘治理、废水处理等。11.2环境污染事故处理发生环境污染事故时,施工单位应立即采取应急措施,并及时通知建设单位和相关部门。11.3环境监测施工单位应定期进行环境监测,确保施工活动符合环保要求。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的有关规定执行。13.合同解除及终止13.1合同解除条件1.违反合同约定,严重影响合同履行;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.经双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协议终止,合同终止。13.3合同解除及终止程序合同解除或终止时,双方应协商一致,并签订解除或终止协议,明确相关事宜。14.其他约定14.1合同附件1.施工组织设计2.施工方案3.进度计划4.质量控制计划5.安全生产计划6.环境保护计划14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更合同的任何变更均需双方书面同意,并作为合同的组成部分。14.4合同解除合同解除按本合同第十三条的规定执行。14.5合同终止合同终止按本合同第十三条的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,确保施工安全,优化施工管理,以及协助解决合同履行过程中的专业技术问题。16.第三方介入方式16.1第三方选择第三方的选择由建设单位或施工单位根据项目需求和实际情况进行,并报对方同意。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,能够满足项目所需的专业技术和服务要求。17.第三方职责与权利17.1第三方职责1.监理单位:对施工过程进行监督检查,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。2.检测机构:对施工材料、施工过程和工程实体进行检测,确保质量符合标准。3.设计单位:提供必要的设计变更和技术支持,确保施工顺利进行。4.咨询机构:提供项目管理咨询和决策支持,优化施工管理。17.2第三方权利1.获得合同双方提供的必要信息和工作条件。2.在其职责范围内,对施工过程提出合理建议和意见。3.在发现问题时,有权要求施工单位整改或暂停施工。18.第三方责任限额18.1责任范围第三方的责任限于其职责范围,对于超出其职责范围的责任,第三方不承担。18.2责任限额第三方的责任限额由合同双方协商确定,并在合同中明确。18.3超出责任限额的处理对于超出责任限额的责任,由责任方按照合同约定承担责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方、建设单位和施工单位之间的责任划分如下:1.第三方对其提供的服务负责,对因自身原因导致的服务不达标承担相应责任。2.建设单位对项目的整体管理和协调负责,对因管理不善导致的问题承担相应责任。3.施工单位对施工过程负责,对因施工原因导致的问题承担相应责任。19.2信息共享与沟通合同各方应保持信息共享和沟通畅通,确保第三方能够及时了解项目进展和问题,并采取相应措施。20.第三方变更与替换20.1第三方变更如需变更第三方,合同双方应协商一致,并书面通知对方及第三方。20.2第三方替换如第三方无法继续履行职责,合同双方应协商替换第三方,并确保替换后的第三方满足合同要求。21.第三方介入的合同条款1.第三方的名称、地址、法定代表人等基本信息。2.第三方的职责、权利和义务。3.第三方的责任限额和责任范围。4.第三方介入的费用及支付方式。5.第三方介入的期限。6.第三方介入的终止条件。21.2第三方介入的合同条款作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工组织设计要求:详细描述施工组织结构、人员配置、施工工艺、进度计划等。说明:施工组织设计是指导施工活动的重要文件,应确保其科学合理、安全可靠。2.施工方案要求:具体说明施工方法、施工顺序、施工工艺、安全措施等。说明:施工方案是实施施工工作的具体指导文件,应确保其符合工程实际情况。3.进度计划要求:明确各阶段的施工内容和时间节点,确保进度控制。说明:进度计划是保证工程按时完成的重要工具,应定期进行跟踪和调整。4.质量控制计划要求:详细列出质量检验标准、检验方法和检验频次。说明:质量控制计划是保证工程质量的重要依据,应严格执行。5.安全生产计划要求:制定安全生产责任制、安全教育培训、安全检查等制度。说明:安全生产计划是保障施工安全的重要措施,应确保安全措施到位。6.环境保护计划要求:制定噪声控制、扬尘治理、废水处理等环境保护措施。说明:环境保护计划是减少施工对环境影响的必要手段,应严格执行。7.第三方介入合同要求:明确第三方介入的职责、权利、义务、费用等。说明:第三方介入合同是保障第三方服务质量的重要文件,应确保其合法有效。8.付款进度计划要求:明确各阶段的付款金额、时间节点和付款条件。说明:付款进度计划是确保资金及时到位的重要文件,应确保其合理可行。9.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序和责任。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据,应确保其公平公正。10.合同终止协议要求:明确合同终止条件、程序和责任。说明:合同终止协议是处理合同终止事宜的重要文件,应确保其合法有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程进度。施工单位未按合同约定保证工程质量。施工单位未按合同约定履行安全生产责任。施工单位未按合同约定履行环境保护责任。建设单位未按合同约定支付工程款。建设单位未按合同约定提供施工条件。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定应依据合同约定和法律法规。责任认定标准应明确、具体,便于操作。责任认定应公平、公正,确保各方权益。3.违约责任示例:施工单位未按合同约定完成工程进度,导致工期延误,应支付违约金。施工单位未按合同约定保证工程质量,造成损失,应承担赔偿责任。施工单位未按合同约定履行安全生产责任,发生安全事故,应承担相应责任。施工单位未按合同约定履行环境保护责任,造成环境污染,应承担治理责任。建设单位未按合同约定支付工程款,应支付逾期付款利息。建设单位未按合同约定提供施工条件,导致施工单位无法正常施工,应承担相应责任。第三方未按合同约定履行职责,造成损失,应承担相应责任。全文完。2024年智慧城市建设施工总承包服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的二、项目背景1.项目概况2.项目地点3.项目规模4.项目资金来源5.项目审批情况三、合同主体1.承包方2.业主方3.监理单位4.设计单位四、合同内容1.施工范围2.施工内容3.施工质量标准4.施工工期5.施工安全措施五、合同价格1.合同总价2.工程量清单3.价格构成4.计价方式5.付款方式六、合同履行1.施工准备2.施工组织3.施工进度4.施工验收5.施工变更七、合同变更与解除1.变更程序2.变更内容3.变更价格4.解除条件5.解除程序八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十一、其他约定1.合同附件2.保密条款3.合同解除后的权利义务4.合同生效十二、合同附件1.项目概况表2.工程量清单3.合同专用条款4.合同附件清单十三、合同签署1.签署日期2.签署地点3.签署人4.签署单位十四、合同附件签署1.项目概况表签署2.工程量清单签署3.合同专用条款签署4.合同附件清单签署合同编号2024WS001一、合同概述1.合同名称:2024年智慧城市建设施工总承包服务合同2.合同双方:a.承包方:[承包方全称]b.业主方:[业主方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[生效日期]至[终止日期]5.合同目的:明确双方的权利义务,确保智慧城市建设施工总承包项目的顺利实施。二、项目背景1.项目概况:[项目概况描述]2.项目地点:[项目具体地址]3.项目规模:[项目规模描述]4.项目资金来源:[资金来源说明]5.项目审批情况:[审批情况说明]三、合同主体1.承包方:a.名称:[承包方全称]b.法定代表人:[法定代表人姓名]c.注册地址:[注册地址]2.业主方:a.名称:[业主方全称]b.法定代表人:[法定代表人姓名]c.注册地址:[注册地址]3.监理单位:a.名称:[监理单位全称]b.法定代表人:[法定代表人姓名]c.注册地址:[注册地址]4.设计单位:a.名称:[设计单位全称]b.法定代表人:[法定代表人姓名]c.注册地址:[注册地址]四、合同内容1.施工范围:a.施工区域:[施工区域描述]b.施工内容:[施工内容详细描述]2.施工内容:a.土建工程b.线路工程c.系统集成d.环境保护3.施工质量标准:a.国家相关标准b.行业标准c.设计文件要求4.施工工期:a.计划工期:[计划工期描述]b.实际工期:[实际工期描述]5.施工安全措施:a.安全生产责任制b.安全教育培训c.施工现场安全管理五、合同价格1.合同总价:[合同总价金额]2.工程量清单:a.土建工程量b.线路工程量c.系统集成工程量d.环境保护工程量3.价格构成:a.直接费用b.间接费用c.利润4.计价方式:[计价方式描述]5.付款方式:a.预付款b.进度款c.验收款d.保修金六、合同履行1.施工准备:a.设计交底b.施工图会审c.施工组织设计2.施工组织:a.施工队伍b.施工设备c.施工材料3.施工进度:a.施工计划b.进度控制c.进度调整4.施工验收:a.验收标准b.验收程序c.验收报告5.施工变更:a.变更申请b.变更审批c.变更实施七、合同变更与解除1.变更程序:a.变更申请b.变更审批c.变更实施2.变更内容:a.工程量变更b.工程内容变更c.工期变更d.价格变更3.变更价格:a.变更计算方法b.变更价格确认4.解除条件:a.业主方违约b.承包方违约c.不可抗力5.解除程序:a.解除通知b.解除确认c.解除后的处理八、违约责任1.违约情形:a.承包方未按合同约定完成施工任务b.业主方未按合同约定支付款项c.双方未履行合同约定的其他义务2.违约责任:a.承包方违约:承担违约金,并赔偿业主方损失b.业主方违约:支付违约金,并赔偿承包方损失3.违约赔偿:a.违约金的计算方式b.损失赔偿的计算标准4.违约争议解决:a.通过协商解决b.通过仲裁解决c.通过诉讼解决九、争议解决1.争议解决方式:a.协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构:a.仲裁委员会b.法院3.争议解决程序:a.提起争议b.争议审理c.争议裁决4.争议解决费用:a.仲裁费用b.诉讼费用c.其他费用十、合同终止1.合同终止条件:a.合同约定的工期完成b.双方协商一致c.合同解除d.不可抗力2.合同终止程序:a.提出终止通知b.确认终止c.结算工作3.合同终止后的处理:a.工程验收b.质量保证期c.费用结算d.权利义务终止十一、其他约定1.合同附件:a.项目概况表b.工程量清单c.合同专用条款d.合同附件清单2.保密条款:a.双方对项目信息保密b.保密期限c.保密责任3.合同解除后的权利义务:a.解除合同后的权利b.解除合同后的义务4.合同生效:a.合同自双方签字盖章之日起生效十二、合同附件1.项目概况表2.工程量清单3.合同专用条款4.合同附件清单十三、合同签署1.签署日期:[签署日期]2.签署地点:[签署地点]3.签署人:a.承包方代表:[姓名](签字)b.业主方代表:[姓名](签字)4.签署单位:a.承包方单位盖章:(盖章)b.业主方单位盖章:(盖章)十四、合同附件签署1.项目概况表签署:(签字)2.工程量清单签署:(签字)3.合同专用条款签署:(签字)4.合同附件清单签署:(签字)合同编号:2024WS001承包方代表:(签字)日期:(年/月/日)合同编号:2024WS001业主方代表:(签字)日期:(年/月/日)[此处可添加附件或其他补充材料]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权a.甲方在合同执行过程中拥有最终决策权。b.任何重大变更、追加合同内容或终止合同等决策需经甲方同意。c.甲方有权对施工进度、质量、安全等方面提出要求,承包方需无条件执行。2.甲方提供资料及服务a.甲方需在合同签订后提供项目相关资料,包括但不限于设计图纸、施工规范、地质报告等。b.甲方应配合承包方进行现场勘查,提供必要的服务和协助。c.甲方应确保提供的资料真实、准确、完整。3.甲方监督权a.甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于施工现场巡查、质量检查、进度跟踪等。b.甲方有权要求承包方提交施工进度报告、质量报告等。c.甲方有权对承包方的施工行为提出整改意见,承包方需及时整改。4.甲方支付责任a.甲方应按照合同约定,及时支付承包方工程进度款。b.甲方在承包方完成合同约定的工程量后,应支付相应的款项。c.甲方未按时支付款项,应承担相应的违约责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导决策权a.乙方在合同执行过程中拥有最终决策权。b.任何重大变更、追加合同内容或终止合同等决策需经乙方同意。c.乙方有权对施工进度、质量、安全等方面提出要求,甲方需无条件执行。2.乙方提供资料及服务a.乙方需在合同签订后提供项目相关资料,包括但不限于设计图纸、施工规范、地质报告等。b.乙方应配合甲方进行现场勘查,提供必要的服务和协助。c.乙方应确保提供的资料真实、准确、完整。3.乙方监督权a.乙方有权对施工过程进行监督,包括但不限于施工现场巡查、质量检查、进度跟踪等。b.乙方有权要求甲方提交施工进度报告、质量报告等。c.乙方有权对甲方的施工行为提出整改意见,甲方需及时整改。4.乙方支付责任a.乙方应按照合同约定,及时支付甲方工程进度款。b.乙方在甲方完成合同约定的工程量后,应支付相应的款项。c.乙方未按时支付款项,应承担相应的违约责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责a.第三方中介负责协调甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。b.第三方中介有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督,并提出整改意见。c.第三方中介有权要求甲乙双方提供相关资料,并有权对资料的真实性、准确性进行核实。2.第三方中介费用a.第三方中介费用由甲乙双方共同承担。b.第三方中介费用在合同中明确约定,并在合同履行过程中按比例支付。3.第三方中介争议解决a.第三方中介在处理争议时,应遵循公平、公正、公开的原则。b.第三方中介在处理争议过程中,应充分听取甲乙双方的意见。c.第三方中介的争议解决结果具有约束力,甲乙双方应予以执行。4.第三方中介变更及解除a.第三方中介的变更或解除需经甲乙双方同意。b.第三方中介的变更或解除,应按照合同约定程序进行。c.第三方中介的变更或解除,不影响合同其他条款的效力。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目概况表2.工程量清单3.合同专用条款4.合同附件清单5.第三方中介服务协议6.甲方提供资料清单7.乙方提供资料清单8.施工组织设计9.施工进度计划10.质量保证书11.安全生产责任制12.争议解决程序说明13.保密协议14.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.承包方未按合同约定完成施工任务。b.业主方未按合同约定支付款项。c.双方未履行合同约定的其他义务。2.违约认定:a.违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。b.违约行为的认定需由双方协商或通过争议解决机构进行。三、法律名词及解释:1.违约责任:指合同一方违反合同约定,应当承担的法律后果。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款:指双方在合同中约定的保密事项和保密义务。5.保密协议:指双方签订的关于保密事项的专门协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供资料不及时。解决办法:合同中明确甲方提供资料的时间节点,如未按时提供,应承担相应的违约责任。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:合同中规定施工进度计划,如进度滞后,应采取相应的补救措施,如加班、增加人员等。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,确保施工质量。五、所有应用场景:1.智慧城市建设施工总承包项目。2.土建工程、线路工程、系统集成等工程领域。3.甲方为主导或乙方为主导的合同执行。4.存在第三方中介服务的合同执行。5.需要明确违约责任和争议解决机制的合同。全文完。2024年智慧城市建设施工总承包服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的加快,智慧城市建设已成为国家战略。为了推进智慧城市建设,提高城市管理水平,甲方决定对(填写项目名称)进行智慧城市建设施工总承包服务。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在智慧城市建设施工总承包服务过程中的权利、义务、责任和利益,确保项目顺利实施,实现智慧城市建设目标。三、定义与解释3.1专业术语:(2)施工总承包服务:指乙方按照合同约定,对智慧城市建设项目进行全面施工管理,包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行智慧城市建设施工总承包服务的单位。(2)乙方:指承担智慧城市建设施工总承包服务的施工单位。(3)合同:指甲乙双方就智慧城市建设施工总承包服务所签订的协议。(4)项目:指甲方委托乙方进行智慧城市建设施工总承包服务的具体项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成智慧城市建设施工总承包服务。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,并提出合理意见或建议。(3)甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款及相关费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成智慧城市建设施工总承包服务。(2)乙方应遵守国家法律法规,严格按照相关标准进行施工。(3)乙方应配合甲方进行项目验收,确保项目符合合同约定要求。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(填写合同期限)年。5.2合同履行地点:智慧城市建设施工总承包服务项目地点:(填写项目地点)5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,对智慧城市建设施工总承包服务项目进行全面施工管理,包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的期限届满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同;(4)其他依法或依合同约定应当终止合同的情形。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议;(3)按照法律规定或合同约定办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工作;(2)甲乙双方应按照合同约定,结算工程款及相关费用;(3)合同终止后,双方应按照法律规定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程款:根据施工图纸及工程量清单,按照约定的计价方法和工程进度支付;(2)设计费:根据设计图纸及设计服务内容,按照约定的计价方法和设计进度支付;(3)材料费:包括建筑材料、设备采购及安装费用;(4)人工费:包括施工人员工资、福利及社会保险等;(5)管理费:包括项目管理、现场协调、质量控制等费用;(6)其他费用:如勘察费、监理费、检测费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定的时间和比例,通过银行转账或支票形式向乙方支付工程款;(2)乙方应在收到甲方支付款项后,按照合同约定的时间向提供相关服务的供应商支付款项。7.3支付时间(1)工程款支付:按照施工进度分期支付,具体支付节点及比例由双方协商确定;(2)设计费支付:按照设计进度分期支付,具体支付节点及比例由双方协商确定;(3)材料费、人工费、管理费等费用,在合同约定的支付时间支付。7.4支付条款(1)甲方应在合同约定的支付时间内,将款项支付至乙方指定的账户;(2)乙方应在收到款项后,出具相应的收款凭证;(3)如因甲方原因导致支付延迟,甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金;(2)甲方未按时提供设计图纸、技术资料等,导致工期延误,应承担相应的责任;(3)甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按时提交工程验收报告,导致甲方无法及时验收,应承担相应的责任;(3)乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算:按逾期付款金额的千分之五计算;(2)赔偿金额的支付:违约方应在违约事实发生后(填写具体时间)内向守约方支付赔偿金额;(3)赔偿方式的确定:双方协商一致,可以通过货币赔偿、恢复原状、更换合同标的等方式。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等;(2)甲方提供的技术资料、设计图纸、施工方案等;(3)乙方在履行合同过程中知悉的甲方信息。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方透露保密信息;(3)员工离职后,仍应遵守保密条款。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、骚乱、罢工等社会异常事件;(3)政府政策、法律、法规等变化。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力发生导致合同无法履行或履行困难,双方应协商解决;(3)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致项目延期;(3)战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向(填写仲裁机构名称)申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密等法律法规规定的;(2)合同约定的特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧城市建设施工总承包服务的最终验收权;(2)乙方在合同履行期间,不得将其权利和义务转让给任何第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在智慧城市建设施工总承包服务过程中,对乙方提出合理要求的权利;(2)乙方保留在合同履行过程中,对甲方提供的信息和资料进行保密的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字确认。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字确认的合同修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同推进智慧城市建设施工总承包服务的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按时提供设计图纸、技术资料等;(2)乙方应按照甲方要求,按时完成施工任务;(3)双方应定期召开会议,沟通项目进展情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间智慧城市建设施工总承包服务的完整协议,任何口头协议或补充均视为无效。16.3增减条款任何增减条款,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.智慧城市建设施工总承包服务合同2.施工图纸及工程量清单3.设计图纸及设计服务内容4.材料采购清单及设备清单5.施工人员名单及工资标准6.管理费计算标准7.不可抗力事件证明材料8.争议解决协议9.保密协议10.修改和补充协议11.其他双方认为必要的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付款项;b.未按时提供设计图纸、技术资料等;c.违反保密条款。乙方违约:a.未按合同约定完成施工任务;b.未按时提交工程验收报告;c.违反保密条款。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:甲方未履行合同约定的付款义务或提供资料义务,经乙方催告后仍未履行。乙方违约的认定:乙方未按合同约定完成施工任务或提交验收报告,经甲方催告后仍未履

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论