建筑施工合同解除中的争议解决3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME建筑施工合同解除中的争议解决本合同目录一览1.合同解除的条件与程序1.1合同解除的条件1.2合同解除的程序1.3合同解除的期限1.4合同解除的通知1.5合同解除的效力2.争议解决的方式2.1协商解决2.2调解解决2.3仲裁解决2.4诉讼解决3.争议解决机构的指定3.1争议解决机构的类型3.2争议解决机构的指定程序3.3争议解决机构的职责4.争议解决费用的承担4.1费用承担原则4.2费用承担比例4.3费用支付方式5.争议解决的时效5.1时效的计算方法5.2时效的起算时间5.3时效的中断与中止6.争议解决的结果6.1解除合同的赔偿6.2争议解决的补偿6.3争议解决的其他结果7.争议解决的保密义务7.1保密义务的内容7.2保密义务的履行7.3违反保密义务的责任8.合同解除后的权利义务8.1合同解除前的权利义务8.2合同解除后的权利义务8.3合同解除后的债权债务处理9.合同解除后的合同解除金9.1合同解除金的计算方法9.2合同解除金的支付9.3合同解除金的使用10.合同解除后的争议解决方式变更10.1变更的条件10.2变更的程序10.3变更的效力11.合同解除后的合同解除协议11.1协议的内容11.2协议的签署11.3协议的效力12.合同解除后的合同解除通知12.1通知的内容12.2通知的送达12.3通知的效力13.合同解除后的合同解除登记13.1登记机关13.2登记程序13.3登记效力14.合同解除后的争议解决争议解决协议的终止与解除14.1终止的条件14.2终止的程序14.3终止的效力第一部分：合同如下：1.合同解除的条件与程序1.1合同解除的条件1.1.1合同当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务1.1.2因不可抗力致使合同目的不能实现1.1.3合同当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行1.1.4合同当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的1.1.5合同当事人一方预期违约，即明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务1.2合同解除的程序1.2.1提出解除合同1.2.2接受解除合同1.2.3确认解除合同1.2.4解除合同的效力1.3合同解除的期限1.3.1合同解除的期限为自解除合同之日起1.3.2期限届满，合同解除的效力自动产生1.4合同解除的通知1.4.1合同解除的通知应当以书面形式发出1.4.2通知应当明确说明解除合同的事由和期限1.4.3通知应当在合理期限内送达对方1.5合同解除的效力1.5.1合同解除后，尚未履行的，终止履行1.5.2合同解除前已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施2.争议解决的方式2.1协商解决2.1.1双方当事人应当本着平等互利的原则进行协商2.1.2协商达成一致意见的，应当签订书面协议2.2调解解决2.2.1当事人可以申请调解机构进行调解2.2.2调解机构应当公正、公平、公开地进行调解2.2.3调解协议具有法律约束力2.3仲裁解决2.3.1当事人可以约定仲裁条款或者事后达成书面仲裁协议2.3.2仲裁机构应当依法独立、公正地仲裁2.3.3仲裁裁决具有法律约束力2.4诉讼解决2.4.1当事人可以向人民法院提起诉讼2.4.2人民法院应当依法审理并作出判决3.争议解决机构的指定3.1争议解决机构的类型3.1.1政府部门3.1.2行业协会3.1.3仲裁机构3.1.4人民法院3.2争议解决机构的指定程序3.2.1当事人应当协商确定争议解决机构3.2.2未协商一致的，由合同约定3.2.3当事人未约定或者约定不明确的，可以由一方当事人提出，另一方当事人同意3.3争议解决机构的职责3.3.1依法受理和处理争议3.3.2公正、公平、公开地进行争议解决3.3.3保障当事人的合法权益4.争议解决费用的承担4.1费用承担原则4.1.1根据争议解决结果确定费用承担4.1.2未发生争议解决结果的，由争议方承担4.2费用承担比例4.2.1协商解决：由双方当事人协商确定4.2.2调解解决：由调解机构确定4.2.3仲裁解决：由仲裁机构确定4.2.4诉讼解决：由人民法院判决4.3费用支付方式4.3.1预付费4.3.2分阶段支付4.3.3结案后支付5.争议解决的时效5.1时效的计算方法5.1.1自合同解除之日起计算5.1.2自当事人知道或者应当知道争议之日起计算5.2时效的起算时间5.2.1合同解除之日起5.2.2当事人知道或者应当知道争议之日起5.3时效的中断与中止5.3.1争议解决过程中，时效中断5.3.2争议解决过程中，时效中止8.合同解除后的权利义务8.1合同解除前的权利义务8.1.1当事人应当按照合同约定履行合同解除前的权利义务8.1.2当事人应当配合对方履行合同解除前的权利义务8.2合同解除后的权利义务8.2.1合同解除后，当事人不再承担合同解除后的权利义务8.2.2合同解除后，当事人应当返还已收到的款项8.2.3合同解除后，当事人应当赔偿因合同解除造成的损失8.3合同解除后的债权债务处理8.3.1合同解除后，未履行的债权债务终止8.3.2合同解除后，已履行的债权债务按照实际履行情况处理9.合同解除后的合同解除金9.1合同解除金的计算方法9.1.1按照合同约定计算9.1.2未约定的，按照合同履行部分的价值计算9.2合同解除金的支付9.2.1合同解除金应当一次性支付9.2.2支付方式按照合同约定9.3合同解除金的使用9.3.1合同解除金用于赔偿因合同解除造成的损失9.3.2合同解除金不得用于其他用途10.合同解除后的争议解决方式变更10.1变更的条件10.1.1当事人协商一致10.1.2合同约定可以变更10.2变更的程序10.2.1当事人提出变更请求10.2.2另一方当事人同意10.2.3签订变更协议10.3变更的效力10.3.1变更协议具有法律约束力10.3.2变更协议生效后，原争议解决方式失效11.合同解除后的合同解除协议11.1协议的内容11.1.1合同解除的事由11.1.2合同解除的时间11.1.3合同解除后的权利义务11.1.4合同解除金的支付11.1.5争议解决方式11.2协议的签署11.2.1双方当事人签署11.2.2协议应当加盖公章或合同专用章11.3协议的效力11.3.1协议自签署之日起生效11.3.2协议具有法律约束力12.合同解除后的合同解除通知12.1通知的内容12.1.1合同解除的事由12.1.2合同解除的时间12.1.3合同解除后的权利义务12.1.4合同解除金的支付12.1.5争议解决方式12.2通知的送达12.2.1以书面形式送达12.2.2送达地址应当明确12.2.3送达方式应当符合法律规定12.3通知的效力12.3.1通知送达后，合同解除生效12.3.2通知送达后，当事人应当履行合同解除后的义务13.合同解除后的合同解除登记13.1登记机关13.1.1工商行政管理机关13.1.2工程建设管理部门13.2登记程序13.2.1提交合同解除协议13.2.2提交相关证明材料13.2.3机关审核13.2.4登记13.3登记效力13.3.1登记后，合同解除具有法律效力13.3.2登记后，合同解除情况对外公开14.合同解除后的争议解决争议解决协议的终止与解除14.1终止的条件14.1.1争议解决协议约定的终止条件成就14.1.2当事人协商一致解除争议解决协议14.2终止的程序14.2.1当事人提出终止请求14.2.2另一方当事人同意14.2.3签订终止协议14.3终止的效力14.3.1终止协议自签署之日起生效14.3.2终止协议生效后，原争议解决协议失效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与类型1.1第三方是指除合同当事人甲、乙双方之外的第三方机构或个人，包括但不限于中介方、鉴定机构、监理单位、仲裁机构等。1.2第三方介入的类型包括但不限于：1.2.1中介方：在合同履行过程中，为促进双方达成一致，提供调解、协调服务的第三方。1.2.2鉴定机构：对合同履行中的争议事项进行鉴定，提供专业意见的第三方。1.2.3监理单位：对施工过程进行监督、检查，确保施工质量、进度和安全的第三方。1.2.4仲裁机构：根据合同约定或当事人协议，对合同争议进行仲裁的第三方。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件：2.1.1当事人协商一致，同意第三方介入。2.1.2合同约定允许第三方介入。2.1.3法律法规规定或合同性质要求第三方介入。2.2第三方介入的程序：2.2.1当事人提出第三方介入的请求。2.2.2第三方接受介入请求，并明确介入范围和职责。2.2.3第三方介入争议解决过程。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由合同当事人根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。3.2第三方的责任限额包括但不限于：3.2.1第三方因故意或重大过失给当事人造成损失的赔偿责任。3.2.2第三方在介入过程中因违约行为给当事人造成损失的赔偿责任。3.2.3第三方在介入过程中因违反法律法规给当事人造成损失的赔偿责任。4.甲乙双方在第三方介入时的额外条款及说明4.1甲方的额外条款及说明：4.1.1甲方应当配合第三方介入工作，提供必要的信息和材料。4.1.2甲方应当承担因第三方介入产生的合理费用。4.1.3甲方不得以第三方介入为由拒绝履行合同义务。4.2乙方的额外条款及说明：4.2.1乙方应当配合第三方介入工作，提供必要的信息和材料。4.2.2乙方应当承担因第三方介入产生的合理费用。4.2.3乙方不得以第三方介入为由拒绝履行合同义务。5.第三方的责权利5.1第三方的权利：5.1.1收取合理的服务费用。5.1.2要求当事人提供必要的信息和材料。5.1.3在介入过程中，有权对争议事项进行调查、鉴定和评估。5.2第三方的义务：5.2.1按照合同约定和法律法规的要求，公正、公平地介入争议解决过程。5.2.2对当事人提供的信息和材料予以保密。5.2.3及时向当事人报告介入进展情况。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方在介入过程中，对甲方承担相应的责任。6.1.2第三方对甲方的要求和反馈，甲方应当予以配合。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方在介入过程中，对乙方承担相应的责任。6.2.2第三方对乙方的要求和反馈，乙方应当予以配合。6.3第三方与甲乙双方的划分：6.3.1第三方在介入过程中，对甲乙双方均承担相应的责任。6.3.2第三方对甲乙双方的要求和反馈，甲乙双方均应当予以配合。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。7.2第三方介入过程中，甲乙双方应当共同协商解决争议，避免争议扩大。7.3第三方介入过程中，若甲乙双方无法达成一致，可依法申请仲裁或提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同正本合同副本合同签订确认书2.合同附件施工图纸及技术规范工程量清单合同变更记录验收报告结算单据质量保证书安全生产责任书环境保护责任书争议解决协议第三方介入协议3.甲方提供的文件项目立项批准文件土地使用权证环保审批文件其他相关文件4.乙方提供的文件企业法人营业执照税务登记证银行开户许可证相关资质证书其他相关文件5.第三方提供的文件鉴定报告监理报告仲裁裁决书人民法院判决书其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为：未按合同约定提供场地、材料或设备。未按合同约定支付工程款。未按合同约定履行验收义务。未能按时完成工程。1.2乙方违约行为：未按合同约定施工，造成工程质量不合格。未按合同约定完成工程进度。未按合同约定履行保修义务。未能按时完成工程。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定：甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款利息。2.2乙方违约责任认定：乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期工期违约金。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例：甲方未按合同约定在施工前提供场地，导致乙方无法按时开始施工，乙方有权要求甲方支付违约金。3.2乙方违约示例：乙方未按合同约定完成施工，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付逾期工期违约金。建筑施工合同解除中的争议解决1本合同目录一览1.合同解除的条件1.1合同解除的一般条件1.2违约解除的条件1.3不可抗力解除的条件1.4重大误解解除的条件1.5合同目的无法实现的解除条件2.争议解决的方式2.1调解2.2仲裁2.3诉讼3.调解程序3.1调解的申请3.2调解员的选定3.3调解的进行3.4调解的终止4.仲裁程序4.1仲裁的申请4.2仲裁员的选定4.3仲裁的进行4.4仲裁的裁决5.诉讼程序5.1诉讼的提起5.2诉讼的审理5.3诉讼的判决6.证据的收集与提供6.1当事人自行收集证据6.2委托代理人收集证据6.3法院调取证据6.4证据的保全7.争议解决的费用7.1调解费用7.2仲裁费用7.3诉讼费用8.争议解决的时间限制8.1调解时间限制8.2仲裁时间限制8.3诉讼时间限制9.合同解除后的处理9.1工程款的结算9.2工程剩余部分的完成9.3合同解除的公告9.4工程验收10.合同解除的法律后果10.1合同解除对双方当事人的影响10.2合同解除对第三方的责任10.3合同解除的溯及力11.合同解除的通知与公告11.1通知的形式11.2通知的送达11.3公告的方式11.4公告的效力12.合同解除的生效12.1合同解除的生效时间12.2合同解除的生效条件12.3合同解除的生效法律文件13.合同解除的后续事宜13.1合同解除后的合同解除协议13.2合同解除后的合同解除通知13.3合同解除后的合同解除公告13.4合同解除后的合同解除登记14.合同解除的其他规定第一部分：合同如下：1.合同解除的条件1.1合同解除的一般条件1.1.1当事人协商一致，决定解除合同；1.1.2合同约定的解除条件成就；1.1.3因不可抗力导致合同无法履行；1.1.4当事人一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；1.1.5当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；1.2违约解除的条件1.2.1违约方未能在合同约定的时间内履行合同义务；1.2.2违约方在合同约定的时间内履行合同义务，但不符合合同约定的质量要求；1.2.3违约方违反合同约定，给对方造成重大损失；1.3不可抗力解除的条件1.3.1因地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致合同无法履行；1.3.2不可抗力因素导致合同履行成本明显增加，超过合同约定；1.3.3不可抗力因素导致合同履行期限延长，超过合同约定的合理期限；1.4重大误解解除的条件1.4.1当事人对合同内容存在重大误解，导致合同目的无法实现；1.4.2当事人在签订合同时，由于过失导致对合同内容产生重大误解；1.5合同目的无法实现的解除条件1.5.1合同目的因客观原因无法实现；1.5.2合同目的的实现已无必要或可能。2.争议解决的方式2.1调解2.1.1当事人自愿协商，达成调解协议；2.1.2委托第三方进行调解；2.2仲裁2.2.1当事人书面约定仲裁；2.2.2仲裁委员会受理仲裁申请；2.3诉讼2.3.1当事人向人民法院提起诉讼；2.3.2人民法院受理诉讼案件。3.调解程序3.1调解的申请3.1.1当事人书面提出调解申请；3.1.2调解机构收到调解申请后，通知对方当事人；3.2调解员的选定3.2.1当事人协商选定调解员；3.2.2调解机构指定调解员；3.3调解的进行3.3.1调解员组织双方当事人进行调解；3.3.2调解过程中，当事人可随时提出终止调解；3.4调解的终止3.4.1调解达成协议；3.4.2调解未达成协议，调解员终止调解。4.仲裁程序4.1仲裁的申请4.1.1当事人书面提出仲裁申请；4.1.2仲裁委员会受理仲裁申请；4.2仲裁员的选定4.2.1当事人协商选定仲裁员；4.2.2仲裁委员会指定仲裁员；4.3仲裁的进行4.3.1仲裁庭组织双方当事人进行仲裁；4.3.2仲裁过程中，当事人可随时提出终止仲裁；4.4仲裁的裁决4.4.1仲裁庭作出裁决；4.4.2裁决书送达双方当事人。5.诉讼程序5.1诉讼的提起5.1.1当事人向人民法院提起诉讼；5.1.2人民法院受理诉讼案件；5.2诉讼的审理5.2.1人民法院组织双方当事人进行诉讼；5.2.2诉讼过程中，当事人可随时提出撤诉；5.3诉讼的判决5.3.1人民法院作出判决；5.3.2判决书送达双方当事人。6.证据的收集与提供6.1当事人自行收集证据6.1.1当事人根据自身情况收集证据；6.1.2当事人可委托律师或其他专业机构收集证据；6.2委托代理人收集证据6.2.1当事人委托代理人收集证据；6.2.2代理人应遵守相关法律法规，维护当事人合法权益；6.3法院调取证据6.3.1当事人申请法院调取证据；6.3.2法院依法调取证据；6.4证据的保全6.4.1当事人申请证据保全；6.4.2法院依法进行证据保全。7.争议解决的费用7.1调解费用7.1.1调解机构收取调解费用；7.1.2调解费用由双方当事人承担；7.2仲裁费用7.2.1仲裁委员会收取仲裁费用；7.2.2仲裁费用由双方当事人承担；7.3诉讼费用7.3.1人民法院收取诉讼费用；7.3.2诉讼费用由败诉方承担，胜诉方有证据证明对方违约的除外。8.争议解决的时间限制8.1调解时间限制8.1.1调解申请应在争议发生后30日内提出；8.1.2调解程序应在收到调解申请之日起60日内完成；8.2仲裁时间限制8.2.1仲裁申请应在争议发生后60日内提出；8.2.2仲裁程序应在收到仲裁申请之日起90日内完成；8.3诉讼时间限制8.3.1诉讼起诉应在争议发生后6个月内提出；8.3.2诉讼审理应在收到起诉状之日起6个月内完成。9.合同解除后的处理9.1工程款的结算9.1.1合同解除后，双方应立即进行工程款结算；9.1.2工程款结算应按照合同约定和实际完成工程量进行；9.2工程剩余部分的完成9.2.1合同解除后，剩余工程应由双方协商决定是否继续完成；9.2.2如继续完成，双方应签订补充协议，明确剩余工程的范围、质量标准和完成时间；9.3合同解除的公告9.3.1合同解除后，双方应在解除之日起7日内向相关方发出解除公告；9.3.2公告应包括合同解除的原因、时间、处理措施等信息；9.4工程验收9.4.1合同解除前已完成的工程，应由双方共同验收；9.4.2验收合格后，双方应签署验收报告。10.合同解除的法律后果10.1合同解除对双方当事人的影响10.1.1合同解除后，双方应承担相应的法律责任；10.1.2双方应按照合同约定和法律规定，处理合同解除后的善后事宜；10.2合同解除对第三方的责任10.2.1合同解除不影响第三方在合同中的权利和义务；10.2.2第三方权益受损的，应依法向违约方索赔；10.3合同解除的溯及力10.3.1合同解除不具有溯及力，不影响合同解除前已经发生的法律后果；10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理合同解除后的权利义务关系。11.合同解除的通知与公告11.1通知的形式11.1.1通知应以书面形式发出；11.1.2通知应包括合同解除的事实、理由、时间等信息；11.2通知的送达11.2.1通知应送达至对方当事人；11.2.2通知送达应以实际收到为准，如无法送达，可采取公告方式；11.3公告的方式11.3.1公告应在相关媒体或网站上发布；11.3.2公告应包括合同解除的事实、理由、时间等信息；11.4公告的效力11.4.1公告自发布之日起对双方当事人具有约束力；11.4.2公告发布后，任何一方不得再就合同解除事宜提出异议。12.合同解除的生效12.1合同解除的生效时间12.1.1合同解除自通知送达对方当事人之日起生效；12.1.2合同解除自公告发布之日起生效；12.2合同解除的生效条件12.2.1双方当事人就合同解除达成一致；12.2.2合同解除符合法律规定；12.3合同解除的法律文件12.3.1合同解除应以书面形式记录；12.3.2合同解除记录应作为合同解除的法律文件。13.合同解除的后续事宜13.1合同解除协议13.1.1双方应签订合同解除协议，明确解除后的权利义务；13.1.2合同解除协议应作为合同解除的法律文件；13.2合同解除通知13.2.1双方应向相关方发出合同解除通知；13.2.2通知应包括合同解除的事实、时间、处理措施等信息；13.3合同解除公告13.3.1双方应向公众发布合同解除公告；13.3.2公告应包括合同解除的事实、时间、处理措施等信息；13.4合同解除登记13.4.1双方应将合同解除情况登记于相关登记机关；13.4.2登记机关应依法进行登记，并出具登记证明。14.合同解除的其他规定14.1合同解除的争议解决14.1.1合同解除产生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式处理；14.1.2争议解决方式未作约定的，可依法向人民法院提起诉讼；14.2合同解除的补充条款14.2.1本合同未规定的合同解除事宜，可由双方另行协商确定；14.2.2补充条款应与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除合同双方当事人外的任何个人或组织；15.1.2第三方可以包括但不限于中介方、评估机构、鉴定机构、监理机构等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入包括但不限于合同履行过程中的咨询、评估、鉴定、监理等活动；15.2.2第三方介入的具体范围由合同双方当事人根据实际情况协商确定。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定16.1.1第三方由合同双方当事人协商选定；16.1.2双方当事人可共同委托中介机构协助选定第三方。16.2第三方的职责16.2.1第三方应按照合同约定和委托方的要求，独立、客观、公正地履行职责；16.2.2第三方应遵守相关法律法规，维护委托方的合法权益。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款17.1.1甲方向第三方提供必要的信息和资料；17.1.2甲方向第三方支付约定的费用；17.1.3甲方向第三方提供必要的配合和支持。17.2乙方的额外条款17.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料；17.2.2乙方应接受第三方的监督和检查；17.2.3乙方应按照第三方的建议采取相应措施。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方因故意或重大过失导致合同双方当事人损失的，应承担相应的赔偿责任；18.1.2第三方的赔偿责任不得超过合同约定或法律规定的责任限额。18.2责任限额的确定18.2.1合同双方当事人可在合同中约定第三方的责任限额；18.2.2若合同未约定，则第三方的责任限额按照相关法律法规执行。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系；19.1.2第三方仅对甲方承担合同约定的职责和责任。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系；19.2.2第三方仅对乙方承担合同约定的职责和责任。19.3第三方与合同双方的划分19.3.1第三方与合同双方均不存在直接合同关系；19.3.2第三方对合同双方均承担合同约定的职责和责任。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入产生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式处理；20.2若合同未约定，争议解决方式可参照相关法律法规执行。21.第三方介入的补充条款21.1本合同未规定的第三方介入事宜，可由合同双方当事人另行协商确定；21.2补充条款应与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单要求：详细列出工程量、单价、总价等信息，并由双方签字确认。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于结算工程款。2.合同附件二：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸和相应的技术规范，确保施工质量。说明：施工图纸和技术规范是施工过程中的重要依据。3.合同附件三：施工进度计划要求：明确施工进度节点，确保工程按期完成。说明：施工进度计划是监控工程进度的重要工具。4.合同附件四：质量保证书要求：提供质量保证书，确保工程质量符合合同约定。说明：质量保证书是确保工程质量的重要文件。5.合同附件五：安全文明施工措施要求：制定安全文明施工措施，确保施工安全。说明：安全文明施工措施是保障施工安全的重要措施。6.合同附件六：环境保护措施要求：制定环境保护措施，减少施工对环境的影响。说明：环境保护措施是履行社会责任的重要体现。7.合同附件七：争议解决机制要求：明确争议解决的方式和程序。说明：争议解决机制是解决合同履行过程中争议的重要依据。8.合同附件八：合同变更记录要求：详细记录合同变更的内容和原因。说明：合同变更记录是合同履行过程中变更的重要记录。9.合同附件九：验收报告要求：提供工程验收报告，确认工程完成情况。说明：验收报告是确认工程质量的重要文件。10.合同附件十：工程结算报告要求：详细列出工程结算款项，包括已付款项和应付款项。说明：工程结算报告是结算工程款的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付相当于未付款项千分之二的违约金。示例说明：若合同约定工程款支付期为每月15日，甲方于16日支付，则构成违约，需支付每日千分之二的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总价千分之二的违约金。示例说明：若合同约定工程完成期为6个月，乙方实际完成期为7个月，则构成违约，需支付每日千分之二的违约金。3.违约行为：乙方施工质量不符合约定责任认定标准：乙方施工质量不符合合同约定，每发现一处不合格，应返工修复，并承担由此产生的费用。示例说明：若合同约定墙面平整度误差不超过5毫米，实际误差为10毫米，则构成违约，乙方需返工修复。4.违约行为：第三方未能履行合同义务责任认定标准：第三方未能履行合同义务，由第三方承担相应的法律责任。示例说明：若监理机构未能按照合同约定进行监理，导致工程质量问题，则监理机构需承担相应的法律责任。建筑施工合同解除中的争议解决2本合同目录一览1.合同解除的条件1.1合同解除的事由1.2合同解除的程序1.3合同解除的效力2.争议解决的方式2.1调解2.1.1调解的定义2.1.2调解的原则2.1.3调解的程序2.2仲裁2.2.1仲裁的定义2.2.2仲裁的原则2.2.3仲裁的程序2.3诉讼2.3.1诉讼的定义2.3.2诉讼的原则2.3.3诉讼的程序3.争议解决机构的选定3.1争议解决机构的类型3.2争议解决机构的选定方式4.争议解决费用的承担4.1争议解决费用的构成4.2争议解决费用的承担方式5.争议解决期限5.1争议解决期限的确定5.2争议解决期限的延长6.争议解决结果的执行6.1争议解决结果的执行方式6.2争议解决结果的执行期限7.争议解决的法律适用7.1法律适用原则7.2争议解决法律适用的具体规定8.争议解决的特殊情形8.1不可抗力8.2重大误解8.3欺诈9.争议解决的保密条款9.1保密的定义9.2保密的范围9.3保密的责任10.争议解决的合同变更10.1合同变更的定义10.2合同变更的程序10.3合同变更的效力11.争议解决的合同解除后的责任11.1合同解除后的责任承担11.2合同解除后的损失赔偿12.争议解决的合同解除后的合同终止12.1合同终止的定义12.2合同终止的程序12.3合同终止的效力13.争议解决的合同解除后的争议处理13.1争议处理的方式13.2争议处理的程序14.争议解决的合同解除后的合同履行14.1合同履行的原则14.2合同履行的程序14.3合同履行的责任第一部分：合同如下：1.合同解除的条件1.1合同解除的事由1.1.1因不可抗力导致合同无法履行1.1.2因一方违约导致合同无法履行1.1.3因合同目的无法实现导致合同无法履行1.1.4因合同双方协商一致决定解除合同1.2合同解除的程序1.2.1提出解除合同的通知1.2.2确认解除合同的事由1.2.3协商确定解除合同的具体内容1.2.4完成合同解除的正式手续1.3合同解除的效力1.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务1.3.2合同解除后，双方应协商处理已履行部分的合同事项1.3.3合同解除后，双方应依法处理合同解除产生的后果2.争议解决的方式2.1调解2.1.1调解的定义2.1.1.1调解是指双方在争议解决机构或第三方调解人的协助下，自愿达成和解协议的过程。2.1.1.2调解不改变合同的效力，不产生法律约束力。2.1.2调解的原则2.1.2.1自愿原则：双方均应自愿参与调解，不得强迫。2.1.2.2公平原则：调解过程中应保证双方权益的公平。2.1.2.3秘密原则：调解过程和结果应保密。2.1.3调解的程序2.1.3.1双方申请调解2.1.3.2调解机构指派调解人2.1.3.3调解人进行调查和调解2.1.3.4双方达成调解协议2.2仲裁2.2.1仲裁的定义2.2.1.1仲裁是指双方在仲裁机构或仲裁员的主持下，通过仲裁程序解决争议的活动。2.2.1.2仲裁裁决具有法律约束力。2.2.2仲裁的原则2.2.2.1公平原则：仲裁应保证双方权益的公平。2.2.2.2公开原则：仲裁程序应公开。2.2.3仲裁的程序2.2.3.1双方申请仲裁2.2.3.2仲裁机构指派仲裁员2.2.3.3仲裁员进行调查和仲裁2.2.3.4仲裁员作出仲裁裁决2.3诉讼2.3.1诉讼的定义2.3.1.1诉讼是指双方在法院的主持下，通过诉讼程序解决争议的活动。2.3.1.2诉讼裁决具有法律约束力。2.3.2诉讼的原则2.3.2.1公正原则：法院应保证诉讼的公正。2.3.2.2公开原则：诉讼程序应公开。2.3.3诉讼的程序2.3.3.1双方提起诉讼2.3.3.2法院受理案件2.3.3.3法院进行审理2.3.3.4法院作出判决3.争议解决机构的选定3.1争议解决机构的类型3.1.1内部调解委员会3.1.2行业调解中心3.1.3专业仲裁机构3.1.4法院3.2争议解决机构的选定方式3.2.1双方协商选定3.2.2由合同约定3.2.3法院指定4.争议解决费用的承担4.1争议解决费用的构成4.1.1调解费4.1.2仲裁费4.1.3诉讼费4.2争议解决费用的承担方式4.2.1双方协商承担4.2.2由合同约定4.2.3法院判决5.争议解决期限5.1争议解决期限的确定5.1.1调解期限：自申请调解之日起60日内5.1.2仲裁期限：自申请仲裁之日起90日内5.1.3诉讼期限：自起诉之日起6个月内5.2争议解决期限的延长5.2.1经双方协商一致可延长5.2.2法院可因特殊情况延长6.争议解决结果的执行6.1争议解决结果的执行方式6.1.1调解协议：双方应自觉履行6.1.2仲裁裁决：一方不履行，另一方可申请法院强制执行6.1.3诉讼判决：一方不履行，另一方可申请法院强制执行6.2争议解决结果的执行期限6.2.1调解协议：自协议生效之日起30日内6.2.2仲裁裁决：自裁决书送达之日起30日内6.2.3诉讼判决：自判决书送达之日起15日内7.争议解决的法律适用7.1法律适用原则7.1.1当事人约定的法律7.1.2争议解决机构的所在地法律7.1.3国际惯例7.2争议解决法律适用的具体规定7.2.1当事人未约定法律时，适用争议解决机构的所在地法律7.2.2当事人未约定法律时，如争议涉及国际贸易，适用国际惯例8.争议解决的特殊情形8.1不可抗力8.1.1不可抗力的定义8.1.1.1不可抗力是指合同履行过程中，因自然现象、社会事件或其他无法预见、无法避免且无法克服的原因，导致合同无法履行或无法完全履行。8.1.1.2不可抗力事件包括地震、洪水、火灾、战争、罢工等。8.1.2不可抗力的认定8.1.2.1当事人应提供不可抗力事件的证据。8.1.2.2争议解决机构或法院负责认定不可抗力事件。8.1.3不可抗力对合同解除的影响8.1.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.1.3.2因不可抗力导致合同部分履行，可协商调整履行内容。8.2重大误解8.2.1重大误解的定义8.2.1.1重大误解是指当事人在签订合同时，由于对合同内容理解错误，导致合同条款与实际意思不符。8.2.2重大误解的认定8.2.2.1当事人应提供误解的证据。8.2.2.2争议解决机构或法院负责认定是否存在重大误解。8.2.3重大误解对合同解除的影响8.2.3.1因重大误解签订的合同，当事人可请求解除合同。8.3欺诈8.3.1欺诈的定义8.3.1.1欺诈是指一方当事人故意隐瞒事实或提供虚假信息，诱使对方当事人作出错误的意思表示。8.3.2欺诈的认定8.3.2.1当事人应提供欺诈的证据。8.3.2.2争议解决机构或法院负责认定是否存在欺诈行为。8.3.3欺诈对合同解除的影响8.3.3.1因欺诈签订的合同，受欺诈方有权请求解除合同。9.争议解决的保密条款9.1保密的定义9.1.1保密是指对争议解决过程中涉及的商业秘密、技术秘密和个人隐私等信息进行保密。9.2保密的范围9.2.1双方当事人的商业秘密9.2.2争议解决机构的调查报告9.2.3争议解决过程中的沟通记录9.3保密的责任9.3.1双方当事人应遵守保密义务。9.3.2争议解决机构应采取必要措施确保保密。10.争议解决的合同变更10.1合同变更的定义10.1.1合同变更是指在争议解决过程中，对合同内容进行修改或补充。10.2合同变更的程序10.2.1提出合同变更请求10.2.2双方协商确定变更内容10.2.3签订合同变更协议10.3合同变更的效力10.3.1合同变更协议生效后，双方应按照变更后的合同履行义务。11.争议解决的合同解除后的责任11.1合同解除后的责任承担11.1.1合同解除后，双方应根据合同约定承担相应的责任。11.1.2未履行合同义务的一方应承担违约责任。11.2合同解除后的损失赔偿11.2.1因合同解除造成的损失，双方应根据合同约定或法律规定进行赔偿。12.争议解决的合同解除后的合同终止12.1合同终止的定义12.1.1合同终止是指合同因解除或其他原因而结束。12.2合同终止的程序12.2.1确认合同解除12.2.2完成合同解除的正式手续12.3合同终止的效力12.3.1合同终止后，双方不再承担合同约定的义务。13.争议解决的合同解除后的争议处理13.1争议处理的方式13.1.1调解13.1.2仲裁13.1.3诉讼13.2争议处理的程序13.2.1双方选择争议解决方式13.2.2申请争议解决机构或法院13.2.3进行争议处理14.争议解决的合同解除后的合同履行14.1合同履行的原则14.1.1完成合同剩余部分的履行14.1.2修复因合同解除造成的损失14.2合同履行的程序14.2.1双方协商确定履行方案14.2.2实施履行方案14.3合同履行的责任14.3.1履行合同义务14.3.2对履行过程中出现的争议进行处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与角色15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，非合同主体，但为协助合同履行或解决合同争议而介入的独立第三方。15.1.2第三方可以是中介机构、咨询顾问、鉴定机构、评估机构等。15.2第三方的角色15.2.1中介方：协助双方沟通、协调，促成合同履行或解决争议。15.2.2顾问方：提供专业意见或建议，帮助双方作出决策。15.2.3鉴定方：对合同标的或争议事项进行鉴定，提供专业意见。15.2.4评估方：对合同履行情况或争议标的进行评估，提供价值判断。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1双