风力发电场片石挡土墙施工合同

风力发电场片石挡土墙施工合同合同编号：__________地址：____________________联系方式：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于：1.业主为风力发电场的建设需要，拟在发电场内建设片石挡土墙；2.承包商具备建设片石挡土墙的资质和能力；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括片石挡土墙的施工图设计、材料采购、施工、验收、质保等全部工作。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保挡土墙的质量和安全。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币____元整（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、运输费、人工费、管理费、质保金等。2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总价款的____%，即人民币____元整（大写：____________________元整）。2.3剩余的合同总价款，业主应在挡土墙工程验收合格后支付。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划进行施工，确保挡土墙工程在____年__月__日前完成。3.2如有不可抗力等因素导致施工进度受到影响，双方可协商顺延合同工期。第四条质量与验收4.1承包商应严格按照国家相关标准和业主提供的施工图纸进行施工，确保挡土墙的质量和安全。4.2挡土墙工程完成后，业主有权组织验收。验收合格的，支付剩余合同总价款。验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五条质保与维护5.1承包商应提供____年的质保期，自挡土墙工程验收合格之日起计算。5.2在质保期内，如挡土墙出现质量问题，承包商应负责维修或更换。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至挡土墙工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求3.施工计划4.国家相关标准5.验收报告6.违约金计算公式7.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定时间完成工程：根据第八条第6.2款约定，承包商应按照逾期天数向业主支付违约金。2.承包商施工质量不合格：根据第四条第2款约定，挡土墙工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。3.业主未按时支付合同总价款：根据第二条第2款约定，业主应在一个工作日内向承包商支付合同总价款的百分之多少。三、法律名词及解释：1.片石挡土墙：采用片石砌筑的挡土墙，用于防止土体滑动和稳定边坡。2.质保金：为确保承包商履行质保义务，从合同总价款中预留的一部分资金。3.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商顺延合同工期；如需赔偿，按第六条第6.2款约定执行。2.施工质量问题：解决办法：承包商进行整改，直至验收合格；整改期间，业主有权要求承包商支付违约金。3.业主未按时支付合同总价款：解决办法：业主在一个工作日内支付合同总价款的约定比例；如逾期支付，需支付违约金。五、所有应用场景：1.风力发电场建设片石挡土墙。2.承包商具备