2024年数据中心幕墙劳务分包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心幕墙劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3合同签订时间及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1幕墙设计要求3.2材料供应及质量标准3.3施工工艺及验收标准3.4施工安全及环境保护4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间及条件4.4逾期付款违约责任5.甲方责任5.1提供施工条件5.2施工图纸及资料5.3施工现场协调5.4甲方配合义务6.乙方责任6.1施工组织与管理6.2工程进度控制6.3质量保证6.4工程安全及环境保护7.风险责任7.1自然灾害风险7.2施工风险7.3合同风险7.4风险责任承担8.合同变更与解除8.1变更程序8.2合同解除条件8.3解除程序8.4解除后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.违约责任10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法10.4违约赔偿支付11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力事件处理11.3不可抗力事件通知11.4不可抗力事件影响12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序12.4合同终止后的处理13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权条款13.3法律适用及争议解决13.4合同附件14.合同附件14.1设计图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：数据中心1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：幕墙工程有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx1.3合同签订时间及地点1.3.1合同签订时间：2024年4月1日1.3.2合同签订地点：数据中心会议室2.项目概况2.1项目名称：数据中心幕墙工程2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：总建筑面积平方米，幕墙面积平方米2.4项目工期：自2024年4月2日起，至2024年10月31日止3.工程内容3.1幕墙设计要求3.1.1幕墙形式：玻璃幕墙3.1.2幕墙材料：低辐射玻璃、铝合金型材3.1.3幕墙颜色：深灰色3.2材料供应及质量标准3.2.1乙方负责提供符合设计要求及国家标准的幕墙材料3.2.2材料供应商需提供产品质量合格证明文件3.3施工工艺及验收标准3.3.1乙方按照国家相关施工规范和行业标准进行施工3.3.2工程验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行3.4施工安全及环境保护3.4.1乙方必须遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规3.4.2采取有效措施，确保施工安全及环境保护4.合同价款及支付方式4.1合同总价：人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）4.2分阶段支付比例4.2.1验收合格后支付合同总价的40%4.2.2工程竣工并验收合格后支付合同总价的30%4.2.3工程保修期满后支付合同总价的20%4.3支付时间及条件4.3.1验收合格后30日内支付4.3.2工程竣工并验收合格后30日内支付4.3.3工程保修期满后30日内支付4.4逾期付款违约责任4.4.1逾期付款按每日万分之五支付违约金4.4.2逾期付款超过30日，甲方有权解除合同5.甲方责任5.1提供施工条件5.1.1甲方负责提供施工现场的通行、水电、通信等条件5.1.2甲方负责办理工程所需的各项审批手续5.2施工图纸及资料5.2.1甲方在合同签订后15日内提供完整的施工图纸及资料5.3施工现场协调5.3.1甲方负责协调解决施工现场的各类问题5.4甲方配合义务5.4.1甲方按照合同约定的时间、地点和方式配合乙方施工6.乙方责任6.1施工组织与管理6.1.1乙方负责组建项目施工团队，确保施工质量6.1.2乙方按照合同约定的工期完成施工任务6.2工程进度控制6.2.1乙方应按照合同约定的进度计划施工6.2.2如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应承担相应责任6.3质量保证6.3.1乙方保证工程质量符合国家及行业标准6.3.2乙方对施工过程中出现的问题负责整改6.4工程安全及环境保护6.4.1乙方必须遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规6.4.2采取有效措施，确保施工安全及环境保护8.合同变更与解除8.1变更程序8.1.1任何一方提出变更合同内容，应提前30日书面通知对方8.1.2双方协商一致后，签订变更协议，作为合同附件8.2合同解除条件8.2.1任何一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正8.2.2发生不可抗力事件，影响合同履行超过三个月8.2.3因国家政策调整，导致合同无法履行8.3解除程序8.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明理由8.3.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商8.4解除后的处理8.4.1解除合同后，双方应按照约定进行工程结算8.4.2任何一方违约，应承担相应的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1市仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请9.3.2仲裁委员会受理后，按照法定程序进行仲裁9.4争议解决费用9.4.1仲裁费用由败诉方承担，但仲裁委员会另有规定的除外10.违约责任10.1违约行为界定10.1.1甲方违约：未按约定提供施工条件、图纸及资料10.1.2乙方违约：未按约定完成工程进度、质量不合格10.2违约责任承担10.2.1甲方违约：承担违约金，并赔偿乙方损失10.2.2乙方违约：承担违约金，并赔偿甲方损失10.3违约赔偿计算方法10.3.1违约金按合同总价的一定比例计算10.3.2损失赔偿按实际损失计算10.4违约赔偿支付10.4.1违约金及赔偿金应在违约行为发生后30日内支付11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.1.1不可抗力是指自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况11.2不可抗力事件处理11.2.1发生不可抗力事件，双方应立即书面通知对方11.2.2双方应协商确定是否解除合同11.3不可抗力事件通知11.3.1通知应在不可抗力事件发生后5日内发出11.4不可抗力事件影响11.4.1不可抗力事件导致工程延期，工期相应顺延12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应进行工程结算12.3.2任何一方违约，应承担相应的违约责任12.4合同终止后的处理12.4.1合同终止后，双方应按照约定进行工程结算12.4.2任何一方违约，应承担相应的违约责任13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露13.2知识产权条款13.2.1本合同中涉及的知识产权归各自所有者所有13.3法律适用及争议解决13.3.1本合同适用中华人民共和国法律13.3.2争议解决方式如第九条所述13.4合同附件13.4.1本合同附件包括但不限于：设计图纸、施工方案、材料清单等14.合同附件14.1设计图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正7.第三方介入7.1定义7.1.1本合同所述“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构等。7.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，经甲方或乙方同意，由第三方提供专业服务、监督、评估或检测等。7.1.3第三方介入的目的是确保工程质量和进度，保障合同双方的合法权益。7.2第三方介入程序7.2.1甲方或乙方有意引入第三方时，应提前30日书面通知对方，并说明第三方介入的目的、职责和预期效果。7.2.2双方对第三方介入无异议后，甲方或乙方应与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务。7.2.3第三方介入协议作为本合同的附件。7.3第三方责任7.3.1第三方应按照本合同和第三方介入协议的约定，独立、客观、公正地履行职责。7.3.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工作失误或造成损失，应承担相应的法律责任。7.3.3第三方在履行职责过程中，如涉及保密信息，应遵守保密义务。7.4第三方责任限额7.4.1第三方责任限额由甲方或乙方与第三方在第三方介入协议中约定，但不得低于本合同总价的一定比例。7.4.2.1第三方服务的性质和内容7.4.2.2第三方服务的风险程度7.4.2.3第三方服务的专业水平7.5第三方介入费用的承担7.5.1第三方介入费用由甲方或乙方根据第三方介入协议的约定承担。7.5.2如第三方介入费用未在协议中约定，则由甲方和乙方按比例分摊。7.6第三方介入的终止7.6.1如第三方在履行职责过程中出现严重失误或违法行为，甲方或乙方有权终止第三方介入。7.6.2第三方介入终止后，甲方或乙方应书面通知对方，并按照本合同和第三方介入协议的约定处理相关事宜。7.7第三方介入的争议解决7.7.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。7.7.2协商不成的，可提交市仲裁委员会仲裁。7.8第三方介入的其他约定7.8.1第三方介入不得影响本合同的履行。7.8.2第三方介入的任何变更或补充，均需经甲方和乙方书面同意，并作为本合同的附件。7.9本合同中“第三方”的概念和责权利7.9.1第三方是指在合同履行过程中，提供专业服务、监督、评估或检测等，与本合同主体存在合同关系的外部组织或个人。7.9.2第三方的责任包括但不限于：7.9.2.1独立、客观、公正地履行职责7.9.2.2对自身工作失误或违法行为承担法律责任7.9.2.3遵守保密义务7.9.3第三方的权利包括但不限于：7.9.3.1获取合理的报酬7.9.3.2要求甲方和乙方提供必要的协助和配合7.9.3.3在第三方介入协议中约定的其他权利7.10第三方与其他各方的划分说明7.10.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由第三方介入协议约定。7.10.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可提交市仲裁委员会仲裁。7.10.3第三方在履行职责过程中，如涉及与甲方、乙方之间的合同纠纷，应将争议提交至市仲裁委员会仲裁。7.10.4第三方在履行职责过程中，如涉及与甲方、乙方之间的侵权纠纷，应按照相关法律法规处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含幕墙工程的所有设计图纸，包括结构设计、材料选用、施工工艺等。说明：设计图纸需经甲方审核批准后方可用于施工。2.施工方案详细要求：详细描述幕墙工程的施工方法、施工顺序、质量保证措施等。说明：施工方案需符合国家及行业相关规范，并经甲方审核批准。3.材料清单详细要求：列出幕墙工程所需的所有材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明：材料清单需确保材料质量符合设计要求，并经甲方确认。4.施工进度计划详细要求：制定详细的项目施工进度计划，包括各阶段工期和里程碑节点。说明：施工进度计划需确保工程按时完成，并经甲方审核批准。5.质量验收标准详细要求：明确幕墙工程的质量验收标准和验收流程。说明：质量验收标准需符合国家及行业相关规范。6.安全生产及环境保护措施详细要求：制定安全生产及环境保护措施，确保施工过程中的安全与环保。说明：安全生产及环境保护措施需符合国家及地方相关法律法规。7.第三方介入协议详细要求：与第三方签订的协议，明确双方的权利和义务。说明：第三方介入协议需经甲方和乙方审核批准。8.争议解决协议详细要求：约定争议解决的途径和程序。说明：争议解决协议需符合国家及地方相关法律法规。9.工程结算报告详细要求：详细列出工程结算的内容，包括工程量、单价、总价等。说明：工程结算报告需经甲方和乙方审核批准。10.合同附件详细要求：包括但不限于上述所有附件。说明：合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供施工图纸及资料责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于工期延误、材料浪费等。示例：甲方未在合同约定的15日内提供完整的施工图纸，导致乙方施工延误10天，甲方应赔偿乙方因延误造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定完成工程进度责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于工期延误、费用增加等。示例：乙方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误20天，乙方应赔偿甲方因延误造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲方或乙方因此造成的损失。示例：第三方在检测过程中出现失误，导致检测结果不准确，第三方应赔偿因此造成的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付款项责任认定：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。示例：乙方未按约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年数据中心幕墙劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.双方基本信息2.1分包方信息2.2主合同方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.劳务分包内容4.1分包劳务内容4.2分包劳务质量要求4.3分包劳务工期要求5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款时间6.材料供应6.1材料供应范围6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.工程进度及验收7.1工程进度计划7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.质量保证8.1质量保证责任8.2质量保证措施8.3质量保证期限9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境监测11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同变更14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]甲方作为数据中心幕墙工程的建设单位，乙方作为该工程劳务分包单位，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方数据中心幕墙工程的劳务分包事宜，达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心幕墙工程劳务分包过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，达到预期目标。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。2.双方基本信息2.1分包方信息乙方名称：[乙方全称]乙方地址：[乙方地址]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2主合同方信息甲方名称：[甲方全称]甲方地址：[甲方地址]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]3.项目概况3.1项目名称数据中心幕墙工程3.2项目地点[项目具体地址]3.3项目规模[项目规模描述]3.4项目内容[项目具体内容描述]4.劳务分包内容4.1分包劳务内容乙方负责数据中心幕墙工程的劳务施工，包括但不限于墙面清理、结构加固、幕墙安装、铝板加工等。4.2分包劳务质量要求乙方施工质量必须符合国家相关标准和甲方要求，确保工程质量。4.3分包劳务工期要求乙方应在合同约定的工期内完成劳务施工任务。5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币[合同总价款]元。5.2支付方式合同价款分阶段支付，具体支付比例和时间为：[支付比例和支付时间描述]5.3付款时间[付款时间描述]6.材料供应6.1材料供应范围[材料供应范围描述]6.2材料质量要求供应的材料必须符合国家相关标准和甲方要求。6.3材料供应责任甲方负责材料的采购和供应，乙方负责材料的验收和施工。7.工程进度及验收7.1工程进度计划[工程进度计划描述]7.2工程验收标准工程验收标准应符合国家相关标准和甲方要求。7.3工程验收程序[工程验收程序描述]8.质量保证8.1质量保证责任乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。8.2质量保证措施a.选用合格的施工队伍和施工人员；b.采用合格的施工材料和设备；c.严格按照施工工艺和操作规程进行施工；d.定期进行质量检查和自检。8.3质量保证期限本合同质量保证期限为自工程竣工验收合格之日起[质量保证期限]年。9.安全生产9.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，落实安全生产责任。9.2安全生产措施a.建立健全安全生产责任制；b.定期进行安全生产教育和培训；c.配备必要的安全防护设施和用品；d.加强施工现场的安全管理。9.3事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方。10.环境保护10.1环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止污染。10.2环境保护措施a.优化施工工艺，减少污染；b.做好施工现场的垃圾处理和废水排放；c.加强施工现场的绿化和美化；d.遵守噪音控制规定。10.3环境监测乙方应接受甲方或相关部门的环境监测。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序a.双方协商；b.提交调解；c.提起仲裁或诉讼。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。12.违约责任12.1违约情形双方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担违约责任。12.2违约责任承担a.约定违约金的，按约定支付；b.没有约定违约金的，根据损失赔偿；c.采取补救措施。12.3违约赔偿违约方应赔偿因此给对方造成的直接损失和间接损失。13.合同解除13.1合同解除条件a.双方协商一致；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.一方严重违约；d.法律法规规定可以解除合同的其他情形。13.2合同解除程序a.提出解除合同；b.书面通知对方；c.双方协商解除事宜。13.3合同解除后果合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除条件合同解除条件详见第十三条。14.3合同变更本合同如有变更，应经双方书面同意，并签订补充协议。14.4合同附件本合同附件包括但不限于：a.项目施工图纸；b.材料清单；c.人员配置表；d.其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于工程监理单位、质量检测机构、造价咨询机构、法律顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量、保障工程进度、控制工程造价、解决合同争议等。16.第三方介入条款16.1第三方选择第三方的选择由甲方负责，但需征得乙方同意。第三方应具备相应的资质和经验，能够独立承担相关责任。16.2第三方职责第三方应根据合同约定和自身职责，对工程进行监理、检测、咨询等工作。16.3第三方费用第三方费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身过错导致甲乙双方损失的最高赔偿额。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方资质、经验、承担的职责等因素确定，并在合同中明确。17.3责任限额执行第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致甲乙双方损失，其赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督和指导。18.2第三方与乙方责任划分第三方对乙方的工作进行监理、检测和咨询，乙方应积极配合第三方的工作。18.3第三方与工程相关方责任划分第三方对工程相关方（如材料供应商、设备供应商等）的工作进行监理和咨询，工程相关方对第三方的工作进行配合。19.第三方介入的附加条款19.1第三方介入程序第三方介入程序如下：a.甲方提出第三方介入的需求；b.乙方同意第三方介入；c.甲方与第三方签订委托协议；d.第三方开始履行职责。19.2第三方介入变更第三方介入过程中，如需变更第三方职责或更换第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。19.3第三方介入终止第三方介入终止条件如下：a.工程竣工验收合格；b.第三方职责履行完毕；c.双方协商一致。20.第三方介入的法律适用本合同中第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国法律法规。20.1第三方介入的争议解决第三方介入过程中发生的争议，应按照本合同第十一条争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目施工图纸要求：图纸应清晰、完整，符合国家相关标准和甲方要求。说明：施工图纸是施工过程中最重要的指导文件，乙方必须严格按照图纸进行施工。2.材料清单要求：材料清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、产地等信息。说明：材料清单是材料采购和验收的依据，甲方和乙方应共同确认材料清单的准确性。3.人员配置表要求：人员配置表应详细列出施工人员姓名、工种、技术等级、工作内容等信息。说明：人员配置表是施工人员管理的基础，甲方和乙方应确保人员配置的合理性和专业性。4.安全生产管理制度要求：制度应明确安全生产责任、安全操作规程、事故处理程序等内容。说明：安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要文件，乙方必须严格执行。5.环境保护方案要求：方案应详细说明环境保护措施、污染物排放控制、环境监测等内容。说明：环境保护方案是遵守国家环保法规、减少施工对环境影响的必要措施。6.工程进度计划要求：计划应详细列出各阶段施工时间、进度节点、验收标准等内容。说明：工程进度计划是控制工程进度的依据，乙方必须按时完成各阶段施工任务。7.质量保证计划要求：计划应详细说明质量保证措施、质量检查程序、质量事故处理等内容。说明：质量保证计划是确保工程质量的措施，乙方必须严格按照计划进行施工。8.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、程序、费用等内容。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，双方应遵守协议约定。9.合同补充协议要求：补充协议应详细说明合同变更、补充内容、双方权利义务等内容。说明：合同补充协议是对合同内容的补充和说明，双方应共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成工程；b.乙方施工质量不符合合同要求；c.乙方未按照合同约定进行材料采购和验收；d.乙方未按照合同约定进行安全生产管理；e.乙方未按照合同约定进行环境保护；f.乙方未按照合同约定支付相关费用；g.甲方未按照合同约定支付相关费用；h.甲方未按照合同约定提供施工条件；i.第三方未按照合同约定履行职责。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应支付合同总价款的[延迟违约金比例]%作为违约金；b.乙方施工质量不符合合同要求，应承担修复费用，并支付合同总价款的[质量违约金比例]%作为违约金；c.乙方未按照合同约定进行材料采购和验收，应承担材料采购和验收费用，并支付合同总价款的[材料违约金比例]%作为违约金；d.乙方未按照合同约定进行安全生产管理，造成安全事故，应承担全部责任；e.乙方未按照合同约定进行环境保护，造成环境污染，应承担相应法律责任；f.乙方未按照合同约定支付相关费用，应支付滞纳金；g.甲方未按照合同约定支付相关费用，应支付滞纳金；h.甲方未按照合同约定提供施工条件，每延迟一天，应支付合同总价款的[条件违约金比例]%作为违约金；i.第三方未按照合同约定履行职责，应根据第三方与甲方签订的委托协议进行责任认定。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期一个月，则乙方应支付合同总价款的1%作为违约金。若乙方施工质量不符合合同要求，导致工程返工，则乙方应承担修复费用，并支付合同总价款的2%作为违约金。全文完。2024年数据中心幕墙劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立日期1.2合同生效日期1.3合同双方名称、地址、联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1幕墙设计3.2幕墙材料供应3.3幕墙施工3.4幕墙验收4.质量要求4.1设计质量4.2材料质量4.3施工质量4.4验收标准5.合同价格与支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付比例5.3支付时间5.4付款方式6.风险承担6.1施工风险6.2材料风险6.3自然灾害风险6.4其他风险7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后事宜12.其他约定12.1合同附件12.2通知与送达12.3合同解释12.4合同附件13.合同份数与效力13.1合同份数13.2合同效力14.合同签署14.1签署日期14.2签署人签字14.3单位盖章第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1本合同于2024年月日签订。1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同双方名称、地址、联系方式如下：（1）甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]（2）乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]第二条项目概况2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点：[项目地点]2.3项目规模：[项目规模]2.4项目工期：[项目工期]，自[开工日期]至[竣工日期]。第三条劳务分包内容3.1幕墙设计：乙方负责提供符合甲方要求的幕墙设计图纸，并保证设计质量。3.2幕墙材料供应：乙方负责提供符合国家相关标准的幕墙材料，并保证材料质量。3.3幕墙施工：乙方按照设计图纸和施工规范进行幕墙施工，确保施工质量。3.4幕墙验收：施工完成后，乙方应组织甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。第四条质量要求4.1设计质量：设计图纸应满足国家相关标准和甲方要求，确保结构安全、功能完善。4.2材料质量：幕墙材料应符合国家相关标准和甲方要求，保证材料性能和耐久性。4.3施工质量：施工过程应严格按照设计图纸和施工规范执行，确保施工质量。4.4验收标准：验收标准应符合国家相关标准和甲方要求，确保幕墙质量。第五条合同价格与支付方式5.1合同总价：[合同总价]元人民币。5.2分阶段支付比例：按照施工进度分阶段支付，具体比例如下：（1）合同签订后5日内，支付合同总价的[比例]%；（2）主体结构施工完成后，支付合同总价的[比例]%；（3）幕墙施工完成后，支付合同总价的[比例]%；（4）竣工验收合格后，支付合同总价的[比例]%。5.3支付时间：按照分阶段支付比例，在每个支付节点前5个工作日内支付。5.4付款方式：通过银行转账进行支付。第六条风险承担6.1施工风险：因乙方施工原因导致的工程损失，由乙方承担。6.2材料风险：因乙方材料原因导致的工程损失，由乙方承担。6.3自然灾害风险：因不可抗力导致的工程损失，双方各自承担。6.4其他风险：因其他原因导致的工程损失，双方协商解决。第七条保密条款7.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。7.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后[期限]年。7.3保密责任：双方应采取必要措施，确保保密内容不被泄露。如因违反保密义务导致对方损失，应承担相应的法律责任。第八条合同变更与解除（1）因国家政策、法规、标准等发生变化，导致合同内容需要调整；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致认为需要变更的其他情况。（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；（3）双方协商一致认为需要解除合同的其他情况。8.3合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。第九条违约责任（1）乙方未按合同约定时间完成幕墙设计、材料供应和施工；（2）乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定；（3）乙方未按照合同约定履行保密义务；（4）其他违反合同约定的行为。（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）支付违约金，违约金为合同总价的[比例]%；（3）承担因违约行为导致的其他法律责任。9.3违约赔偿标准：根据实际情况，双方协商确定具体的赔偿标准。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.3争议解决期限：自争议发生之日起[期限]内解决。第十一条合同终止（1）合同约定的工期届满，且工程验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同；（4）合同约定的其他终止条件。11.2合同终止程序：合同终止应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。11.3合同终止后事宜：合同终止后，双方应结清各自的权利和义务，并妥善处理遗留问题。第十二条其他约定12.1合同附件：本合同附件包括但不限于设计图纸、材料清单、施工方案、验收报告等。12.2通知与送达：双方通知应以书面形式进行，送达方式包括邮寄、传真、电子邮件等，自送达之日起生效。12.3合同解释：本合同的解释权归甲方所有。12.4合同附件：合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同份数与效力13.1合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。13.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同签署14.1签署日期：[签署日期]14.2签署人签字：甲方代表[姓名]、乙方代表[姓名]14.3单位盖章：甲方[单位盖章]、乙方[单位盖章]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的其他个人或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商等。15.2第三方选择：甲乙双方均有权选择第三方，但所选第三方应具备相应的资质和信誉，并能按照本合同约定履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在本合同项下的责任，仅限于其直接参与的工作范围，且不承担甲乙双方因自身原因导致的损失。16.2责任限额：第三方对甲乙双方的责任总额不超过其合同金额的[比例]%。17.第三方介入程序17.1第三方介入时间：第三方介入时间应在合同签订后，且在甲乙双方确定的施工阶段。17.2第三方介入方式：第三方介入方式包括但不限于现场监理、材料检测、设计审查等。17.3第三方介入费用：第三方介入费用由甲乙双方另行协商确定，并在合同中明确。18.第三方职责与权限18.1第三方职责：