版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新型城镇化道路施工合同安全防护及交通组织本合同目录一览第一条合同基本信息1.1合同双方1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同签订地点第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程工期2.6工程质量标准第三条安全防护责任3.1安全责任主体3.2安全防护措施3.3安全教育培训3.4安全生产费用3.5安全事故处理第四条交通组织4.1交通组织方案4.2交通导行措施4.3交通疏导人员4.4交通标志及设施4.5交通流量监测4.6交通保障措施第五条施工现场管理5.1施工现场布置5.2施工现场安全管理5.3施工现场环境保护5.4施工现场文明施工5.5施工现场卫生防疫第六条施工进度及质量要求6.1施工进度计划6.2施工质量控制6.3施工质量验收6.4施工质量问题处理6.5施工进度延误责任第七条施工费用及支付7.1施工费用组成7.2施工费用预算7.3施工费用支付方式7.4施工费用结算7.5施工费用争议处理第八条保险及赔偿8.1保险种类及范围8.2保险责任8.3保险费用8.4保险合同签订8.5保险事故处理第九条合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序9.4合同变更及解除后的处理第十条违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约金及赔偿10.4违约争议处理第十一条合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点11.4争议解决机构第十二条合同终止及生效12.1合同终止条件12.2合同生效条件12.3合同终止程序12.4合同终止后的处理第十三条合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容13.3合同附件签订13.4合同附件变更第十四条合同其他约定14.1合同签订及修改14.2合同履行及监督14.3合同保密14.4合同附件及补充协议14.5合同解除及终止第一部分:合同如下:第一条合同基本信息1.1合同双方甲方:市区新型城镇化建设指挥部乙方:建筑集团有限公司1.2合同编号新型城施字[2024]001号1.3合同签订日期2024年3月15日1.4合同生效日期自合同签订之日起生效1.5合同终止日期2026年3月15日1.6合同签订地点市区新型城镇化建设指挥部会议室第二条工程概况2.1工程名称街道新型城镇化道路建设工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模道路全长2000米,宽40米,双向六车道2.4工程性质市政公用工程2.5工程工期20个月,自合同生效之日起计算2.6工程质量标准达到国家一级市政公用工程施工质量验收标准第三条安全防护责任3.1安全责任主体甲方为安全生产监督主体,乙方为安全生产责任主体3.2安全防护措施制定详细的安全防护方案,包括但不限于:施工现场围挡、警示标志施工人员安全培训个人防护用品配备机械设备安全操作3.3安全教育培训乙方负责对施工人员进行安全教育培训,确保其掌握必要的安全知识和技能3.4安全生产费用安全生产费用由乙方承担,具体金额在合同中约定3.5安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施,并按规定上报甲方及相关部门第四条交通组织4.1交通组织方案制定详细的交通组织方案,包括但不限于:交通导行方案交通管制措施交通疏导人员安排4.2交通导行措施设置临时交通导行路线,确保施工期间交通畅通4.3交通疏导人员配备专职交通疏导人员,负责现场交通疏导工作4.4交通标志及设施设置必要的交通标志及设施,包括但不限于:交通警示标志交通指示标志交通隔离设施4.5交通流量监测定期监测交通流量,根据实际情况调整交通组织方案4.6交通保障措施采取必要措施保障施工期间交通安全,包括但不限于:交通警察现场指挥交通监控设备应急预案第五条施工现场管理5.1施工现场布置按照国家相关标准和规范进行施工现场布置,确保安全、文明施工5.2施工现场安全管理建立健全施工现场安全管理制度,包括但不限于:施工现场安全检查施工现场安全巡查施工现场安全事故处理5.3施工现场环境保护采取有效措施保护施工现场环境,包括但不限于:噪音控制污水处理废弃物处理5.4施工现场文明施工加强施工现场文明施工管理,包括但不限于:施工现场卫生施工现场秩序施工现场文明施工宣传5.5施工现场卫生防疫制定卫生防疫措施,防止传染病传播第六条施工进度及质量要求6.1施工进度计划制定详细的施工进度计划,包括各阶段施工内容和时间节点6.2施工质量控制建立健全施工质量控制体系,确保工程质量达到合同约定标准6.3施工质量验收按照国家相关标准和规范进行施工质量验收,确保工程质量合格6.4施工质量问题处理对施工质量问题进行及时处理,确保工程质量6.5施工进度延误责任因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于:赔偿甲方损失延长工期第七条施工费用及支付7.1施工费用组成施工费用包括但不限于:材料费人工费机械设备费施工管理费安全生产费用其他费用7.2施工费用预算乙方应编制详细的施工费用预算,经甲方审核后执行7.3施工费用支付方式施工费用按工程进度分阶段支付,具体支付方式和比例在合同中约定7.4施工费用结算施工结束后,乙方应提交详细的施工费用结算报告,经甲方审核后进行结算7.5施工费用争议处理发生施工费用争议时,双方应协商解决;协商不成的,可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼第八条保险及赔偿8.1保险种类及范围工程一切险人员意外伤害险第三者责任险保险范围包括但不限于施工过程中的意外事故、自然灾害等导致的损失8.2保险责任保险责任应覆盖合同约定的工程范围和施工期限8.3保险费用保险费用由乙方承担,具体金额在合同中约定8.4保险合同签订乙方应在合同签订后30日内完成保险合同的签订8.5保险事故处理发生保险事故时,乙方应立即通知保险公司,并配合保险公司进行事故调查和处理第九条合同变更及解除9.1合同变更条件国家政策调整工程设计变更不可抗力因素9.2合同解除条件甲方原因导致合同无法履行乙方严重违约不可抗力因素导致合同无法履行9.3合同变更及解除程序合同变更或解除需经双方书面同意,并签订变更或解除协议9.4合同变更及解除后的处理合同变更或解除后,双方应妥善处理相关事宜,包括但不限于:工程交接费用结算争议解决第十条违约责任10.1违约行为及认定违约行为包括但不限于:工程进度延误工程质量不合格违反合同约定违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失支付违约金恢复原状10.3违约金及赔偿违约金的数额和赔偿金额在合同中约定,双方应按约定履行10.4违约争议处理违约争议的处理方式同第十一条合同争议解决第十一条合同争议解决11.1争议解决方式合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决程序协商调解仲裁诉讼11.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点11.4争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院第十二条合同终止及生效12.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕合同解除合同约定终止条件12.2合同生效条件合同生效条件为合同双方签字盖章,并经甲方审核批准12.3合同终止程序双方确认合同终止工程交接费用结算争议解决12.4合同终止后的处理合同终止后,双方应妥善处理相关事宜,包括但不限于:工程验收费用结算争议解决第十三条合同附件13.1合同附件清单合同附件清单包括:工程设计图纸施工组织设计人员配备表机械设备清单材料清单13.2合同附件内容合同附件内容应与合同一致,作为合同的有效组成部分13.3合同附件签订合同附件的签订应与合同同时进行13.4合同附件变更合同附件的变更需经双方书面同意,并签订变更协议第十四条合同其他约定14.1合同签订及修改合同签订后,任何一方不得擅自修改合同内容14.2合同履行及监督双方应严格按照合同约定履行各自义务,并接受对方监督14.3合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.4合同附件及补充协议合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.5合同解除及终止合同解除及终止后,双方应立即停止合同项下的所有活动第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方概念本合同所指第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、评估机构、仲裁机构、调解机构、保险公司等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程质量、保障安全生产、确保合同履行、解决合同争议等。1.3第三方介入程序第三方介入需经甲方同意,并签订相应的合作协议或委托书。第二条甲方与第三方关系2.1甲方权利甲方有权选择第三方,并对第三方的工作进行监督和评估。2.2甲方义务甲方应提供必要的资料和条件,配合第三方开展工作,并支付第三方服务费用。2.3第三方责任第三方应按照合作协议或委托书的要求,履行其职责,并对工作成果负责。第三条乙方与第三方关系3.1乙方权利乙方有权根据合同约定,选择第三方服务,并有权要求第三方提供所需的技术支持和咨询服务。3.2乙方义务乙方应配合第三方开展工作,并提供必要的资料和条件,确保第三方工作的顺利进行。3.3第三方责任第三方应按照合作协议或委托书的要求,履行其职责,并对工作成果负责。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额计算根据合作协议或委托书约定的赔偿比例和金额根据合同约定,按照实际损失的一定比例计算4.3责任限额限制第三方责任限额不得超过合同总价的5%,且不得低于5万元人民币。第五条第三方介入具体条款5.1监理单位5.1.1监理单位应按照国家相关标准和规范进行监理工作,对工程质量、安全生产、进度等进行监督检查。5.1.2监理单位应定期向甲方汇报监理情况,并提出监理建议。5.1.3监理单位应配合甲方和乙方的工作,并对监理过程中发现的问题进行及时处理。5.2检测机构5.2.1检测机构应按照国家相关标准和规范进行检测工作,对工程材料、设备等进行检测。5.2.2检测机构应出具检测报告,并对检测报告的真实性负责。5.2.3检测机构应配合甲方和乙方的工作,并对检测过程中发现的问题进行及时处理。5.3咨询顾问5.3.1咨询顾问应按照合作协议或委托书的要求,提供专业咨询服务。5.3.2咨询顾问应定期向甲方和乙方汇报咨询情况,并提出咨询建议。5.3.3咨询顾问应配合甲方和乙方的工作,并对咨询过程中发现的问题进行及时处理。5.4评估机构5.4.1评估机构应按照国家相关标准和规范进行评估工作,对工程进度、质量、成本等进行评估。5.4.2评估机构应出具评估报告,并对评估报告的真实性负责。5.4.3评估机构应配合甲方和乙方的工作,并对评估过程中发现的问题进行及时处理。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方第三方与甲方之间为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。6.2第三方与乙方第三方与乙方之间为服务与被服务关系,第三方为服务方,乙方为被服务方。6.3第三方与工程相关方第三方与工程相关方(如设计单位、供应商等)之间为协作关系,应按照合作协议或委托书的要求进行合作。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更程序第三方介入后的合同变更,需经甲方、乙方和第三方三方书面同意。7.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于:第三方介入的具体内容第三方介入的费用及支付方式第三方介入的责任范围及责任限额第三方介入的期限及终止条件第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第十一条合同争议解决。8.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸及说明书要求:详细展示工程设计图,包括道路规划、结构设计、排水系统等,并附有相应的说明书。说明:设计图纸是施工的重要依据,必须准确无误。2.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工有序进行。3.人员配备表要求:列出项目管理人员、施工人员、技术人员等名单及职责。说明:人员配备表是保证施工人员到位和职责明确的重要文件。4.机械设备清单要求:列出施工所需机械设备型号、数量、规格等。说明:机械设备清单是确保施工顺利进行的关键,需满足施工需求。5.材料清单要求:列出施工所需材料名称、规格、数量、供应商等。说明:材料清单是保证施工质量的重要依据,需确保材料质量符合要求。6.安全生产措施要求:包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要文件,需严格执行。7.环境保护措施要求:包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。说明:环境保护措施是保证施工现场环境达标的重要文件,需严格执行。8.交通组织方案要求:包括交通导行方案、交通管制措施、交通疏导人员安排等。说明:交通组织方案是保证施工期间交通畅通的重要文件,需确保交通安全。9.合同附件变更协议要求:详细列明变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同附件变更协议是合同变更的有效文件,需双方签字盖章。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决地点、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,需双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工进度延误责任认定标准:实际施工进度与合同约定的进度计划相比,延误超过合同约定时间比例的10%。示例:合同约定工期为20个月,实际工期延误3个月,超过合同约定时间的15%,视为违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:经检验,工程质量不符合国家相关标准和规范要求。示例:施工完成的道路路面不平整,经检测不符合国家一级市政公用工程施工质量验收标准,视为违约。3.违约行为:安全生产事故责任认定标准:施工过程中发生人员伤亡事故,经认定属乙方责任。示例:施工过程中发生一起安全事故,经调查认定为乙方责任,视为违约。4.违约行为:违反合同约定责任认定标准:乙方违反合同约定,如未按时提交工程进度报告、未按要求进行工程质量检测等。示例:乙方未按时提交工程进度报告,经甲方催促后仍未提交,视为违约。5.违约行为:未按合同约定支付费用责任认定标准:乙方未按合同约定的时间、方式和金额支付相关费用。示例:乙方未按时支付材料费,经甲方催促后仍未支付,视为违约。全文完。2024版新型城镇化道路施工合同安全防护及交通组织1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(请填写甲方全称)地址:(请填写甲方详细地址)联系人:(请填写甲方联系人姓名)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(请填写乙方全称)地址:(请填写乙方详细地址)联系人:(请填写乙方联系人姓名)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写其名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景随着我国新型城镇化进程的加快,城镇化道路建设日益增多。为保障施工安全和交通秩序,甲方决定与乙方签订本合同,共同做好新型城镇化道路施工合同安全防护及交通组织工作。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在新型城镇化道路施工过程中的安全防护及交通组织责任,确保施工安全和交通秩序,为我国新型城镇化建设提供有力保障。三、定义与解释3.1专业术语(1)新型城镇化道路:指在新型城镇化进程中,按照规划要求建设、改造的城市道路。(2)安全防护:指在施工过程中采取的各项安全措施,包括人员、设备、材料、环境等方面的安全防护。(3)交通组织:指在施工过程中对交通进行合理规划、调整和保障,确保施工期间交通安全、顺畅。3.2关键词解释(1)施工安全:指在施工过程中,防止发生人员伤亡、设备损坏、环境污染等事故。(2)交通秩序:指在施工期间,确保交通畅通、有序,减少交通拥堵和事故发生。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)要求乙方按照合同约定,做好施工安全防护及交通组织工作。(2)对乙方施工过程中出现的安全问题提出整改要求。(3)对乙方违反合同约定,造成安全事故或交通拥堵的行为,有权要求乙方承担相应责任。4.2乙方的权利和义务(1)按照合同约定,负责施工安全防护及交通组织工作。(2)制定安全防护及交通组织方案,并报甲方审批。(3)确保施工过程中人员、设备、材料、环境等方面的安全。(4)遵守交通规则,确保交通秩序。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至新型城镇化道路施工完毕,双方确认验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为新型城镇化道路施工地点。5.3合同履行方式甲方、乙方及其他相关方应按照合同约定,共同做好施工安全防护及交通组织工作。具体履行方式如下:(1)乙方负责制定安全防护及交通组织方案,报甲方审批后实施。(2)甲方负责监督乙方执行合同约定,对施工安全防护及交通组织工作进行指导、检查和验收。(3)双方共同维护施工现场及周边交通秩序,确保施工安全和交通顺畅。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)新型城镇化道路施工完毕,双方确认验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前通知另一方。(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定处理剩余工作。(2)合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,恢复原状。(3)合同终止后,双方应按照合同约定处理合同终止后的费用结算事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.安全防护费用:包括安全防护设施购置、安装、维护及拆除费用,安全教育培训费用,安全检查费用等。2.交通组织费用:包括交通标志、标线设置及维护费用,交通疏导人员费用,临时交通设施购置及维护费用等。3.施工管理费用:包括施工组织设计、施工方案编制、施工监理、施工验收等费用。4.其他费用:根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式1.甲方按照合同约定的时间和金额,向乙方支付安全防护及交通组织费用。2.乙方应向甲方提供发票或收据,甲方在收到后进行审核,确认无误后支付费用。7.3支付时间1.安全防护及交通组织费用按月支付,每月支付比例为当月费用的30%。2.施工过程中,如遇特殊情况,经双方协商一致,可调整支付时间。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提供的发票或收据后15个工作日内支付费用。2.如甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付金额的千分之五计算,自应付之日起至实际支付之日止。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金。2.如甲方违反合同约定,导致安全事故或交通拥堵,应承担相应责任。8.2乙方违约1.如乙方未按合同约定履行安全防护及交通组织职责,导致安全事故或交通拥堵,应承担相应责任。2.如乙方违反合同约定,导致甲方损失,应赔偿甲方损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体数额由双方协商确定。2.赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施,防止保密内容的泄露。2.双方不得以任何形式向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害,如地震、洪水、台风等。2.社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商延期履行或解除合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.战争、罢工等社会事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,可申请调解或仲裁。2.调解或仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同项下的权利和义务不得转让。2.甲方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型城镇化道路施工过程中安全防护及交通组织情况的监督权。2.乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违反合同约定时,要求乙方立即采取整改措施的权利。2.乙方保留在发现安全隐患时,立即暂停施工并向甲方报告的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通工作进展和问题。2.双方应及时回复对方提出的意见和建议。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于新型城镇化道路施工合同安全防护及交通组织事宜的完整协议。2.本合同各条款相互独立,任何一方不得以部分条款无效为由,要求解除或变更本合同。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.乙方安全防护及交通组织方案4.乙方人员资质证明5.乙方设备清单及检测报告6.施工现场平面布置图7.交通组织方案实施记录8.事故处理报告9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付费用。乙方未按合同约定履行安全防护及交通组织职责。乙方违反合同约定,导致安全事故或交通拥堵。2.违约行为认定:甲方未按时支付费用,经催告后仍不支付的,视为违约。乙方未按合同约定履行安全防护及交通组织职责,经甲方通知后仍不改正的,视为违约。乙方违反合同约定,导致安全事故或交通拥堵,经调查核实后,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法解决双方之间争议的一种司法途径。4.违约金:指合同当事人一方违反合同约定,应向守约方支付的一定金额的金钱赔偿。5.补充协议:指在合同履行过程中,双方对合同内容进行修改和补充所签订的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现安全隐患。解决办法:乙方应及时发现并报告安全隐患,甲方应要求乙方立即采取整改措施,确保施工安全。2.问题:交通组织方案未能有效实施,导致交通拥堵。解决办法:乙方应重新评估交通组织方案,并经甲方同意后进行调整,确保交通秩序。3.问题:合同履行过程中,双方意见不一致。解决办法:双方应友好协商,寻求共同解决方案。协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼。4.问题:施工过程中发生事故。解决办法:乙方应及时报告事故情况,并按照相关规定处理事故,同时向甲方提供事故处理报告。5.问题:合同履行过程中,一方未履行合同义务。解决办法:守约方有权要求违约方履行合同义务,并可要求违约方支付违约金或赔偿损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应承担其在新型城镇化道路施工安全防护及交通组织中的直接责任。第三方应确保其提供的设施、设备和服务符合相关安全标准和规定。2.第三方权利:第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权要求甲方和乙方在合同履行过程中提供必要的支持和配合。3.第三方义务:第三方应遵守合同约定,按照甲方和乙方的要求提供安全防护及交通组织服务。第三方应定期向甲方和乙方报告工作进展和问题。4.第三方违约责任:第三方未能履行合同义务,导致安全事故或交通拥堵,应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括场地、材料等。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助。2.乙方利益条款:乙方有权在合同履行过程中提出合理化建议。乙方有权在合同履行完毕后,要求甲方进行验收。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金。甲方违反合同约定,导致乙方损失,应赔偿乙方损失。甲方不得擅自改变乙方提供的施工方案。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保施工安全和交通秩序。甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全防护措施。甲方可要求乙方在施工过程中保证交通组织的顺畅。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定履行安全防护及交通组织职责,应承担相应责任。乙方违反合同约定,导致甲方损失,应赔偿甲方损失。乙方不得擅自更改施工方案,如需更改,应经甲方同意。全文完。2024版新型城镇化道路施工合同安全防护及交通组织2合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的与原则1.3合同双方信息1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与内容2.3工程进度安排2.4工程质量要求第三章安全防护措施3.1施工现场安全管理3.2安全防护设施与设备3.3安全教育与培训3.4安全事故处理第四章交通组织与管理4.1交通组织方案4.2交通疏导措施4.3交通设施与标志4.4交通秩序维护第五章施工现场环境保护5.1环境保护原则5.2环境监测与评估5.3环境污染治理5.4环境恢复与赔偿第六章合同双方责任与义务6.1施工方责任6.2监理方责任6.3设计方责任6.4材料供应商责任第七章合同履行与变更7.1合同履行程序7.2合同变更条件7.3合同解除条件7.4合同纠纷解决第八章付款方式与结算8.1付款方式8.2结算程序8.3付款时间与比例8.4逾期付款责任第九章保险与赔偿9.1保险种类与范围9.2保险责任与赔偿9.3保险理赔程序9.4保险费用承担第十章违约责任与争议解决10.1违约情形与责任10.2争议解决方式10.3仲裁机构与程序10.4诉讼时效与管辖第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序11.4合同终止程序第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4合同附件清单第十三章合同签署与生效13.1合同签署日期13.2合同生效日期13.3合同备案与登记13.4合同存档与保管第十四章合同解除后的处理14.1合同解除后的财产返还14.2合同解除后的费用结算14.3合同解除后的责任承担14.4合同解除后的其他事项合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建设工程安全生产管理条例》1.1.4《城市道路管理条例》1.2合同目的与原则1.2.1目的:确保新型城镇化道路施工安全、质量、进度和环境保护。1.2.2原则:遵守法律法规,坚持公平、公正、诚信的原则。1.3合同双方信息1.3.1施工方:名称、地址、法定代表人、联系方式1.3.2监理方:名称、地址、法定代表人、联系方式1.3.3设计方:名称、地址、法定代表人、联系方式1.3.4材料供应商:名称、地址、法定代表人、联系方式1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2合同备案1.4.3支付首付款1.4.4其他生效条件第二章工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程名称:新型城镇化道路施工项目2.1.2工程地点:具体地址2.2工程规模与内容2.2.1工程规模:道路长度、宽度、面积等2.2.2工程内容:道路、桥梁、排水、照明、绿化等2.3工程进度安排2.3.1施工阶段划分2.3.2各阶段进度目标2.3.3进度调整程序2.4工程质量要求2.4.1质量标准:国家标准、行业标准、地方标准2.4.2质量验收程序2.4.3质量保证措施第三章安全防护措施3.1施工现场安全管理3.1.1安全责任制度3.1.2安全生产责任制3.1.3安全教育培训3.2安全防护设施与设备3.2.1安全防护设施类型及配置3.2.2安全防护设备维护与检查3.2.3安全防护设施验收3.3安全教育与培训3.3.1安全教育内容3.3.2安全培训对象3.3.3安全培训时间与频率3.4安全事故处理3.4.1事故报告程序3.4.2事故调查与分析3.4.3事故责任追究第四章交通组织与管理4.1交通组织方案4.1.1交通疏导措施4.1.2交通管制措施4.1.3交通标志与标线设置4.2交通疏导措施4.2.1交通管制时段4.2.2交通分流方案4.2.3交通设施调整4.3交通设施与标志4.3.1交通设施类型及配置4.3.2交通标志设置标准4.3.3交通标志维护与更换4.4交通秩序维护4.4.1交通秩序维护人员配置4.4.2交通秩序维护措施4.4.3交通秩序维护效果评估第五章施工现场环境保护5.1环境保护原则5.1.1遵守国家环保法律法规5.1.2减少施工对环境的影响5.2环境监测与评估5.2.1环境监测内容与方法5.2.2环境评估程序与标准5.3环境污染治理5.3.1施工废水、废气、固体废弃物处理措施5.3.2环境污染治理效果要求5.4环境恢复与赔偿5.4.1环境恢复措施5.4.2环境赔偿程序与标准第六章合同双方责任与义务6.1施工方责任6.1.1按照合同约定进行施工6.1.2确保施工安全、质量、进度和环境保护6.1.3按时提交施工资料6.2监理方责任6.2.1对施工过程进行监督检查6.2.2确保施工质量符合合同约定6.2.3及时发现和处理施工问题6.3设计方责任6.3.1按照合同约定提供设计文件6.3.2对设计文件进行解释和指导6.3.3确保设计文件符合相关标准6.4材料供应商责任6.4.1按照合同约定提供合格材料6.4.2确保材料质量符合标准6.4.3按时交付材料第七章合同履行与变更7.1合同履行程序7.1.1施工方按照合同约定进行施工7.1.2监理方进行监督检查7.1.3设计方提供设计指导7.1.4材料供应商提供合格材料7.2合同变更条件7.2.1因不可抗力导致合同无法履行7.2.2因合同约定事项发生变化7.2.3经双方协商一致7.3合同解除条件7.3.1一方严重违约7.3.2合同目的无法实现7.3.3双方协商一致7.4合同纠纷解决7.4.1双方协商解决7.4.2仲裁机构仲裁7.4.3法院诉讼第八章付款方式与结算8.1付款方式8.1.1预付款:合同签订后支付合同总额的10%8.1.2进度款:按月进度支付合同总额的80%8.1.3验收款:竣工验收合格后支付合同总额的10%8.1.4结算款:保修期满后支付合同总额的5%8.2结算程序8.2.1施工方提交结算报告8.2.2监理方审核结算报告8.2.3设计方提供相关资料8.2.4合同双方确认结算金额8.3付款时间与比例8.3.1预付款:合同签订后30日内支付8.3.2进度款:每月25日前支付8.3.3验收款:竣工验收合格后30日内支付8.3.4结算款:保修期满后30日内支付8.4逾期付款责任8.4.1逾期付款需支付按日万分之五的违约金8.4.2逾期付款超过30日,施工方有权暂停施工第九章保险与赔偿9.1保险种类与范围9.1.1人员意外伤害险9.1.2工程一切险9.1.3第三者责任险9.2保险责任与赔偿9.2.1保险公司按照保险合同约定承担赔偿责任9.2.2赔偿金额由保险公司直接支付给受害方或施工方9.3保险理赔程序9.3.1发生保险事故后,施工方应及时通知保险公司9.3.2保险公司进行调查,确定赔偿金额9.3.3保险公司支付赔偿款项9.4保险费用承担9.4.1保险费用由施工方承担9.4.2保险费用计入合同总价第十章违约责任与争议解决10.1违约情形与责任10.1.1违约情形:未按时完成施工、质量不合格、违反合同约定等10.1.2违约责任:承担违约金、赔偿损失、承担法律责任10.2争议解决方式10.2.1双方协商解决10.2.2仲裁机构仲裁10.2.3法院诉讼10.3仲裁机构与程序10.3.1仲裁机构:中国国际贸易仲裁委员会10.3.2仲裁程序:按照仲裁规则进行10.4诉讼时效与管辖10.4.1诉讼时效:自知道或应当知道权利受到侵害之日起三年10.4.2管辖法院:合同签订地或被告所在地法院第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约11.1.2合同目的无法实现11.1.3双方协商一致11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2保修期满11.2.3双方协商一致11.3合同解除程序11.3.1提出解除合同的通知11.3.2收到解除合同通知的一方确认11.3.3协商确定解除合同的具体事宜11.4合同终止程序11.4.1工程竣工验收11.4.2保修期满11.4.3双方确认合同终止第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4合同附件清单第十三章合同签署与生效13.1合同签署日期:____年____月____日13.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起13.3合同备案与登记:____年____月____日13.4合同存档与保管:由施工方和监理方各保存一份第十四章合同解除后的处理14.1合同解除后的财产返还14.1.1返还已支付工程款项14.1.2返还材料和设备14.2合同解除后的费用结算14.2.2结算已发生费用14.3合同解除后的责任承担14.3.1违约方承担违约责任14.3.2非违约方有权要求赔偿14.4合同解除后的其他事项14.4.1双方确认合同解除后的其他事宜14.4.2双方签署合同解除协议施工方(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:_________________监理方(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:_________________设计方(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:_________________材料供应商(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1.甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在项目决策、进度控制、费用管理等方面的主导地位。条款内容:1.1.1甲方有权对施工方案、进度计划、费用预算等进行审批和调整。1.1.2甲方有权决定施工过程中的重大变更,包括但不限于设计变更、工期调整等。1.1.3甲方有权对施工过程中的安全防护和交通组织进行监督和管理。1.2.甲方付款优先权条款说明:本条款保障甲方在合同履行过程中的付款优先权。条款内容:1.2.1甲方在支付进度款和结算款时,应优先于施工方和监理方。1.2.2甲方有权根据施工进度和工程质量要求,调整付款计划和比例。1.3.甲方信息保密条款说明:本条款要求甲方对项目信息保密,以保护双方的商业利益。条款内容:1.3.1甲方应对项目信息保密,不得泄露给第三方。1.3.2未经施工方同意,甲方不得对外公布项目进展情况。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1.乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在项目实施、安全管理、质量控制等方面的主导
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年第三方担保合同护航跨境电商交易范本3篇
- 二零二五版发型师与美发机构聘用合同3篇
- 二零二五版环保节能技术合作合同模板2篇
- 二零二五年音乐节餐饮租赁合同2篇
- 二零二五版环保型建筑砂浆采购合同模板-绿色建筑专用3篇
- 二零二五版海绵城市建设土石方运输与雨水收集合同3篇
- 二零二五版环保打印机销售与环保认证合同范本3篇
- 二零二五年钢板桩租赁及拆除作业合同3篇
- 二零二五年度文化艺术展览赞助合同3篇
- 2025年度智能机器人制造领域技术转移合同规范3篇
- 申根签证申请表模板
- 企业会计准则、应用指南及附录2023年8月
- 谅解书(标准样本)
- 2022年浙江省事业编制招聘考试《计算机专业基础知识》真题试卷【1000题】
- 认养一头牛IPO上市招股书
- GB/T 3767-2016声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法
- GB/T 23574-2009金属切削机床油雾浓度的测量方法
- 西班牙语构词.前后缀
- 动物生理学-全套课件(上)
- 河北省衡水市各县区乡镇行政村村庄村名居民村民委员会明细
- DB32-T 2665-2014机动车维修费用结算规范-(高清现行)
评论
0/150
提交评论