耐磨防锈涂料施工协议

耐磨防锈涂料施工协议合同编号：__________鉴于甲方为涂料施工项目业主，乙方为具有专业施工资质的涂料施工企业，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行耐磨防锈涂料施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1本工程的施工期限为____年____月____日至____年____月____日，共计____天。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致施工延期，甲方有权按照延期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额（元）。三、施工质量3.1乙方应当严格按照国家及行业标准进行施工，保证施工质量符合设计要求和合同约定。3.2乙方应当指派具备相应资格的专业人员进行施工，并对施工人员进行技术培训和质量教育。3.3乙方应当对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保问题得到及时解决。3.4工程验收合格后，乙方应当提供完整的施工资料和保修书。四、合同价格及支付4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：____%。4.3甲方支付乙方工程进度款的时间和数额为：____。4.4工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在签字后的____天内向乙方支付剩余工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，甲方有权按照本协议第二条约定的违约金计算方式向乙方追讨违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款或剩余工程款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日违约金利率（‰）。5.3因甲方原因导致工程停工、停建的，甲方应当承担因此产生的费用，并向乙方支付违约金，违约金计算方式同5.1条。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日附件：1.工程设计图纸及相关技术资料2.施工方案及施工组织设计3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.工程量清单及其报价单6.甲方付款凭证及乙方收款凭证7.工程验收报告书一、附件列表：1.工程设计图纸及相关技术资料2.施工方案及施工组织设计3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.工程量清单及其报价单6.甲方付款凭证及乙方收款凭证7.工程验收报告书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定标准为实际完成日期与约定完成日期不符。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款或剩余工程款，认定标准为实际支付日期与约定支付日期不符。3.因甲方原因导致工程停工、停建，认定标准为工程停工、停建的原因非乙方责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指涂料施工项目业主。2.乙方：指具有专业施工资质的涂料施工企业。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》。4.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。5.施工期限：指双方约定的完成工程施工的时间段。6.施工质量：指工程施工符合设计要求和合同约定的程度。7.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方原因导致工程进度延误时，甲方有权按照约定追讨违约金；甲方原因导致工程进度延误时，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。2.工程质量问题：如施工过程中出现质量问题，乙方应及时整改，并根据情况承担相应责任。3.付款问题：甲方应按照约定时间支付工程进度款和剩余工程款，如逾期支付，应支付违约金；乙方应提供合法的收款凭证。4.工程变更：如工程发生变更，双方应协商调整合同价款和施工内容。5.争议