建筑工程施工合同协议书

建筑工程施工合同协议书合同编号：__________建筑工程施工合同协议书1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________鉴于：2.施工方愿意承揽该工程的施工任务，并按照本合同的约定完成施工；3.双方为了明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程包括但不限于：__________（具体工程内容列举）。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和工程量清单等内容，进行施工。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括：工程款、材料费、人工费、机械使用费、税费等一切与施工有关的费用。2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同款项。第三条施工工期3.1本工程的施工期限为__________日，自施工许可证颁发之日起计算。3.2施工方应保证按照施工进度计划完成施工任务。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，施工方应承担工程质量保证期内的一切维修、保养责任。第五条合同的履行与变更5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利、义务和责任。5.2合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商变更合同内容。第六条违约责任6.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2施工方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工总价×逾期天数×__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（业主）：（盖章）乙方（施工方）：（盖章）签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料合格证5.施工人员名单6.施工机械设备清单7.工程验收标准8.付款凭证9.变更通知书10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合标准，视为违约。3.业主未按照约定时间支付合同款项，视为违约。4.业主未提供施工条件，导致施工方无法按期完成工程，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程图纸、施工条件和款项等。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方要求完成工程施工。3.施工总价：指合同约定的完成工程施工所需支付的总金额。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按时完成。2.工程质量问题：立即停工整改，更换不合格材料，重新验收合格后继续施工。3.款项支付纠纷：查看付款条款，按照约定及时支付合同款项，避免影响施工进度。4.施工条件不足：提前与甲方沟通，确保施工所需条件完备，避免影响施工进度。5.合同纠纷：友好协商解决，无法解决的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、办公楼等。2.适用于施工方为具备相应资质的的建筑企业，能够承担工程施工任务。3.适用于业主为具备