2025年度大型水利枢纽工程建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大型水利枢纽工程建设合同合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同生效日期第五条款合同期限第六条款合同目的第七条款合同内容第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设内容第五条款工程建设标准第六条款工程建设进度第三章工程设计第一条款设计单位第二条款设计范围第三条款设计标准第四条款设计质量要求第五条款设计变更第四章工程施工第一条款施工单位第二条款施工范围第三条款施工期限第四条款施工质量要求第五条款施工变更第六条款施工安全第七条款施工环境保护第五章设备采购第一条款设备供应商第二条款设备种类第三条款设备质量要求第四条款设备交货期限第五条款设备价格及支付方式第六章资金管理第一条款资金来源第二条款资金使用计划第三条款资金支付方式第四条款资金监管第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第八章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第九章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后的处理第十一章合同附件第一条款附件一：工程图纸第二条款附件二：工程量清单第三条款附件三：设备清单第四条款附件四：其他附件第十二章合同签署第一条款签署日期第二条款签署地点第三条款签署人员第十三章合同备案第一条款备案机关第二条款备案程序第三条款备案日期第十四章其他第一条款通知方式第二条款合同份数第三条款合同文本第四条款合同附件第五条款合同解释权合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度大型水利枢纽工程建设合同第二条款合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同生效日期：自合同签订之日起生效第五条款合同期限：____年，自合同生效之日起计算第六条款合同目的：明确双方在2025年度大型水利枢纽工程建设中的权利、义务和责任第七条款合同内容：包括工程设计、工程施工、设备采购、资金管理、争议解决、违约责任、合同解除、合同终止、合同附件等第二章工程概况第一条款工程名称：____水利枢纽工程第二条款工程地点：____省____市____县第三条款工程规模：____立方米/秒第四条款工程建设内容：包括大坝、溢洪道、引水隧洞、电站等第五条款工程建设标准：按照国家有关水利枢纽工程建设的标准执行第六条款工程建设进度：按照合同约定的工期进行第三章工程设计第一条款设计单位：____设计研究院第二条款设计范围：包括工程设计、施工图设计、设计变更等第三条款设计标准：按照国家有关水利枢纽工程设计的标准执行第四条款设计质量要求：确保设计合理、安全、可靠第五条款设计变更：设计变更需经双方协商一致，并签订设计变更协议第四章工程施工第一条款施工单位：____建筑工程有限公司第二条款施工范围：按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工第三条款施工期限：____年，自合同生效之日起计算第四条款施工质量要求：确保施工质量符合国家标准和合同约定第五条款施工变更：施工变更需经双方协商一致，并签订施工变更协议第六条款施工安全：施工单位应确保施工安全，防止事故发生第七条款施工环境保护：施工单位应采取措施保护环境，减少施工对环境的影响第五章设备采购第一条款设备供应商：____设备有限公司第二条款设备种类：包括大坝、溢洪道、引水隧洞、电站等设备第三条款设备质量要求：设备质量应符合国家标准和合同约定第四条款设备交货期限：按照合同约定的交货期限进行第五条款设备价格及支付方式：设备价格按照合同约定执行，支付方式为分期付款第六章资金管理第一条款资金来源：政府投资、银行贷款等第二条款资金使用计划：按照合同约定的资金使用计划执行第三条款资金支付方式：按照合同约定的支付方式进行第四条款资金监管：甲方对乙方资金使用情况进行监管第七章争议解决第一条款争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼第二条款争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院第三条款争议解决程序：按照争议解决机构的规定进行第八章违约责任第一条款违约情形：包括未按时完成工程、工程质量不符合标准、未按约定支付款项、擅自变更设计或施工方案等第二条款违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等第三条款违约赔偿标准：赔偿标准根据实际损失和合同约定进行确定第九章合同解除第一条款合同解除条件：包括合同双方协商一致、因不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约等第二条款合同解除程序：合同解除需经双方书面同意，并按照法定程序进行第三条款合同解除后的处理：包括清算、归还设备、赔偿损失等第十章合同终止第一条款合同终止条件：包括工程完工、合同期满、合同解除等第二条款合同终止程序：合同终止需双方书面确认，并按照法定程序进行第三条款合同终止后的处理：包括结算、退还保证金、清理现场等第十一章合同附件第一条款附件一：工程图纸第二条款附件二：工程量清单第三条款附件三：设备清单第四条款附件四：其他附件第十二章合同签署第一条款签署日期：____年____月____日第二条款签署地点：____市____区第三条款签署人员：甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____第十三章合同备案第一条款备案机关：____省水利厅第二条款备案程序：按照备案机关的规定进行第三条款备案日期：____年____月____日第十四章其他第一条款通知方式：以书面形式通知对方第二条款合同份数：一式____份，甲方____份，乙方____份第三条款合同文本：合同文本一式两份，甲乙双方各执一份第四条款合同附件：合同附件视为合同的一部分第五条款合同解释权：合同解释权归甲方所有甲方（建设单位）代表（签字）：乙方（施工单位）代表（签字）：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：项目审批及报批责任说明：甲方负责项目的审批和报批工作，包括但不限于环境影响评价、水土保持方案、工程安全评估等。乙方应积极配合甲方完成相关报批手续，并承担因乙方原因导致的报批延误或失败的责任。附加条款二：资金拨付及监管说明：甲方负责项目的资金拨付，按照合同约定的进度和条件支付款项。乙方应定期向甲方提交资金使用报告，甲方有权对资金使用情况进行监督和检查，确保资金专款专用。附加条款三：进度控制与调整说明：甲方有权对工程进度进行总体控制，包括制定进度计划、审批进度调整申请等。乙方应严格按照甲方批准的进度计划执行，如遇特殊情况需调整进度，乙方应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可进行调整。附加条款四：质量监督与验收说明：甲方负责对工程质量的监督，包括对施工过程中的质量控制、工程验收等。乙方应按照国家有关工程质量标准执行，确保工程质量达到合同要求。工程验收合格后，甲方应出具验收报告。附加条款五：信息共享与沟通说明：甲方与乙方应建立有效的信息共享与沟通机制，确保项目信息的及时传递和沟通。双方应定期召开项目协调会议，讨论项目进展、解决存在的问题，并共同制定改进措施。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更及审批说明：乙方在施工过程中如需进行设计变更，应提前向甲方提出申请，并经甲方审批后方可实施。设计变更可能导致工程成本和工期的变化，乙方应承担因设计变更导致的额外费用和工期延误。附加条款二：施工材料及设备采购说明：乙方负责施工材料及设备的采购，应确保材料及设备的品质符合合同要求。乙方应提供采购清单，甲方有权对材料及设备进行检查，如发现不符合要求，乙方应负责更换或赔偿。附加条款三：施工安全管理说明：乙方负责施工现场的安全管理，包括施工人员的安全培训、施工现场的安全措施等。乙方应定期向甲方报告施工安全情况，如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并承担相应的责任。附加条款四：施工进度保证说明：乙方应保证按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方损失。附加条款五：施工质量保证说明：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和合同要求。乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，确保工程质量。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介机构职责说明：第三方中介机构负责对项目进行监理，包括对工程设计、施工、设备采购等进行监督。中介机构应按照合同约定和行业标准执行职责，确保项目按计划、高质量完成。附加条款二：中介机构费用说明：中介机构的服务费用由甲方支付，费用标准按照中介机构提供的服务内容和合同约定执行。中介机构应向甲方提交费用清单，甲方有权对费用进行审核。附加条款三：中介机构与双方关系说明：中介机构与甲方和乙方均为独立第三方，中介机构应保持中立，维护双方的合法权益。中介机构在执行职责过程中，如发现合同违约情况，应及时通知甲方和乙方。附加条款四：中介机构报告说明：中介机构应定期向甲方和乙方提交项目报告，包括项目进度、质量、安全、费用等方面的信息。报告应真实、准确、完整，便于甲方和乙方了解项目情况。附加条款五：中介机构变更说明：如因特殊情况需要更换中介机构，甲方和乙方应协商一致，并签订新的中介合同。新中介机构应具备与原中介机构相当的能力和资质。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.设备清单4.设计变更协议5.施工变更协议6.资金使用报告7.施工安全报告8.施工进度报告9.工程验收报告10.项目协调会议纪要11.中介机构服务合同12.中介机构费用清单13.违约赔偿协议14.合同解除协议15.合同终止协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程认定：根据合同约定的工期，如乙方未在规定时间内完成工程，视为违约。2.违约行为：工程质量不符合标准认定：经甲方或第三方机构验收，工程质量未达到国家相关标准和合同要求，视为违约。3.违约行为：未按约定支付款项认定：根据合同约定的支付方式，如甲方未按时支付款项，视为违约。4.违约行为：擅自变更设计或施工方案认定：未经甲方同意，乙方擅自变更设计或施工方案，视为违约。5.违约行为：施工安全责任事故认定：因乙方原因导致施工现场发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指违约方应承担的违约行为所引起的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.合同解除：指合同双方在合同有效期内，经协商一致或法定事由，终止合同关系。4.合同终止：指合同因履行完毕、期限届满、双方协议或其他法定原因而终止。5.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时与甲方沟通，申请设计变更，并经甲方批准后调整进度计划。2.问题：资金拨付不及时，影响施工进度。解决办法：与甲方协商，确保资金按时到位，或寻求其他融资渠道。3.问题：施工质量不符合标准。解决办法：立即停止施工，分析原因，采取整改措施，直至质量合格。4.问题：施工现场发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，进行事故调查，采取措施防止类似事故再次发生。五、所有应用场景：1.大型水利枢纽工程建设2.工程设计、施工、设备采购一体化项目3.需要第三方中介机构进行监理的项目4.需要明确合同双方权利义务和违约责任的项目5.需要确保工程质量、进度和安全的工程项目2025年度大型水利枢纽工程建设合同1合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同有效期第五条款合同目的第六条款合同性质第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程内容第五条款工程设计标准第三章工程进度安排第一条款工程建设阶段第二条款各阶段起止时间第三条款进度监控措施第四条款进度调整程序第四章工程质量要求第一条款质量标准第二条款质量检测方法第三条款质量保证措施第四条款质量纠纷处理第五章合同价格及支付方式第一条款工程总造价第二条款价格组成第三条款支付方式第四条款支付期限第五条款付款条件第六章甲方责任第一条款甲方提供条件第二条款甲方配合义务第三条款甲方监督责任第四条款甲方违约责任第七章乙方责任第一条款乙方施工责任第二条款乙方配合义务第三条款乙方质量控制第四条款乙方违约责任第八章合同变更及解除第一条款变更程序第二条款解除条件第三条款合同解除程序第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担方式第三条款违约赔偿计算第十一章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后事宜第十二章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第三条款附件效力第十三章合同生效及其他第一条款合同生效条件第二条款合同附件第三条款合同解释第四条款合同份数第五条款合同签署第六条款其他约定合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度大型水利枢纽工程建设合同第二条款合同双方：甲方（水利枢纽建设单位）、乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止第五条款合同目的：明确甲乙双方在2025年度大型水利枢纽工程建设中的权利、义务及责任第六条款合同性质：建设工程施工合同第二章工程概况第一条款工程名称：____水利枢纽工程第二条款工程地点：____省____市____县第三条款工程规模：____万千瓦第四条款工程内容：包括大坝、溢洪道、电站等主体工程及配套设施第五条款工程设计标准：按照国家现行相关规范和标准执行第三章工程进度安排第一条款工程建设阶段：包括准备阶段、主体工程阶段、配套设施阶段第二条款各阶段起止时间：具体时间以合同附件中的进度计划为准第三条款进度监控措施：甲方将定期对工程进度进行监督检查第四条款进度调整程序：如需调整进度，双方应协商一致并签订补充协议第四章工程质量要求第一条款质量标准：按照国家现行相关规范和标准执行第二条款质量检测方法：采用国家认可的检测方法和设备第三条款质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量第四条款质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼第五章合同价格及支付方式第一条款工程总造价：____万元人民币第二条款价格组成：包括直接费、间接费、利润等第三条款支付方式：按工程进度分期支付第四条款支付期限：具体支付期限以合同附件中的支付计划为准第五条款付款条件：乙方提交验收合格证明及发票后，甲方应在____个工作日内支付第六章甲方责任第一条款甲方提供条件：包括提供施工场地、施工用水用电等第二条款甲方配合义务：协助乙方办理相关手续，提供必要的施工条件第三条款甲方监督责任：对工程进度、质量、安全等进行监督检查第四条款甲方违约责任：如甲方违约，应承担相应的违约责任第七章乙方责任第一条款乙方施工责任：按照合同约定，按时、按质、按量完成工程建设任务第二条款乙方配合义务：积极配合甲方提供施工条件，确保工程顺利进行第三条款乙方质量控制：建立健全质量保证体系，确保工程质量第四条款乙方违约责任：如乙方违约，应承担相应的违约责任第八章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议第二条款争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第三条款争议解决程序：诉讼过程中，双方应继续履行合同义务第九章违约责任第二条款违约责任承担方式：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为造成的损失第三条款违约赔偿计算：违约金及赔偿金额根据实际情况及合同约定计算第十章合同终止第一条款合同终止条件：包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等第二条款合同终止程序：合同终止前，双方应进行必要的清算工作，并签订合同终止协议第三条款合同终止后事宜：合同终止后，双方应结清所有债权债务，并妥善处理剩余工程第十一章合同附件第一条款附件名称：包括工程进度计划、支付计划、质量保证体系等第二条款附件内容：附件内容应与合同内容一致，具有同等法律效力第三条款附件效力：合同附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第十二章合同生效及其他第一条款合同生效条件：双方签字盖章后，合同即生效第二条款合同附件：合同附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第三条款合同解释：合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准第四条款合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份第五条款合同签署：本合同自双方签字盖章之日起生效第十三章合同变更及解除第一条款变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议第二条款解除条件：在合同履行过程中，如出现合同约定的解除条件，任何一方均有权解除合同第三条款合同解除程序：合同解除前，双方应进行必要的清算工作，并签订合同解除协议第十四章合同解除后的处理第一条款合同解除后，双方应结清所有债权债务，并妥善处理剩余工程第二条款合同解除后，任何一方不得就合同解除前已发生的争议提起诉讼第三条款合同解除后，双方应相互配合，确保工程顺利移交合同签署：甲方（水利枢纽建设单位）：代表签字：________________职务：________________日期：________________乙方（施工单位）：代表签字：________________职务：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一条甲方主导权第一条款甲方在合同履行过程中拥有主导权，包括但不限于工程进度安排、质量监督、资金拨付等。第二条款甲方有权根据工程进展情况调整施工计划，乙方应予以配合。第三条款甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核，并提出修改意见。第二条工程变更管理第一条款甲方有权根据工程实际情况提出工程变更，乙方应予以执行。第二条款工程变更需经甲方审核批准，变更内容、原因及影响应在变更通知书中明确。第三条款工程变更导致工期延误或费用增加，甲方有权要求乙方承担相应责任。第三条质量监督与验收第一条款甲方有权对工程质量进行监督，包括但不限于材料检验、施工过程检查、验收等。第二条款乙方应按照甲方要求提供相关质量证明文件，如不合格，乙方应承担相应责任。第三条款工程验收合格后，甲方有权要求乙方提供工程保修服务。第四条资金管理第一条款甲方负责工程资金的筹措、拨付及监管。第二条款乙方应按照甲方要求提供工程进度款支付申请，甲方有权根据实际情况进行审核。第三条款甲方有权对乙方资金使用情况进行监督，如发现违规行为，甲方有权要求乙方进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一条乙方主导权第一条款乙方在合同履行过程中拥有主导权，包括但不限于施工方案制定、材料采购、施工组织等。第二条款甲方应尊重乙方在施工过程中的主导权，不得干涉乙方正常施工。第三条款乙方有权根据工程实际情况调整施工计划，甲方应予以配合。第二条施工组织与管理第一条款乙方应按照合同约定，制定详细的施工组织设计，包括人员、设备、材料等。第二条款乙方应确保施工过程中的安全、文明施工，并采取措施防止环境污染。第三条款乙方应定期向甲方汇报施工进度，确保工程按期完成。第三条材料采购与质量控制第一条款乙方负责工程材料的采购、检验及质量控制。第二条款乙方应确保所采购材料符合国家相关标准和要求。第三条款乙方应向甲方提供材料采购清单及质量证明文件。第四条工程验收与保修第一条款乙方应按照合同约定，组织工程验收，确保工程质量。第二条款乙方应提供工程保修服务，保修期限及内容应符合国家相关标准。第三条款乙方应负责工程验收后的保修工作，确保工程质量。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一条中介机构职责第一条款第三方中介机构负责对工程进行监督管理，确保合同履行。第二条款中介机构应定期向甲方和乙方汇报工程进展情况，包括质量、进度、安全等。第三条款中介机构有权对乙方进行现场检查，发现问题时，应要求乙方及时整改。第二条中介机构费用第一条款中介机构费用由甲方和乙方共同承担，具体费用由双方协商确定。第二条款中介机构费用应在合同中明确，并作为合同的一部分。第三条款中介机构费用支付方式及时间由合同约定。第三条中介机构责任第一条款中介机构应对其监督工作负责，如因中介机构失职导致工程质量问题，中介机构应承担相应责任。第二条款中介机构应保证其监督工作的公正、公平，不得偏袒任何一方。第三条款中介机构有权对乙方进行处罚，如乙方违反合同约定，中介机构可要求乙方支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程进度计划2.支付计划3.质量保证体系4.施工组织设计5.材料采购清单及质量证明文件6.工程验收报告7.保修服务承诺书8.中介机构资质证明9.合同变更协议10.合同解除协议11.争议解决协议12.违约金计算标准13.安全生产责任书14.环境保护责任书二、违约行为及认定：1.违约行为：逾期付款认定：乙方未在约定时间内支付甲方应付款项。2.违约行为：未按时完成工程认定：乙方未在合同约定的时间内完成工程建设任务。3.违约行为：工程质量不合格认定：经甲方或第三方中介机构验收，工程质量不符合国家相关标准和要求。4.违约行为：工程变更未及时通知认定：乙方在工程变更后未及时通知甲方。5.违约行为：中介机构失职认定：第三方中介机构在监督过程中失职，导致工程质量问题。三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，导致对方受到损失的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指双方当事人将争议提交给第三者进行裁决，以解决争议的一种方式。5.诉讼：指当事人将争议提交给人民法院，由人民法院进行审理和判决的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：及时沟通，调整施工计划，必要时追加合同工期。2.问题：工程质量问题解决办法：立即停止施工，查明原因，整改后重新验收。3.问题：资金周转困难解决办法：协商调整付款方式，确保工程顺利进行。4.问题：中介机构失职解决办法：更换中介机构，或要求原中介机构承担相应责任。五、所有应用场景：1.大型水利枢纽工程建设2.建设工程项目施工管理3.工程质量监督与验收4.工程合同纠纷解决5.工程资金管理6.工程安全生产管理7.工程环境保护管理2025年度大型水利枢纽工程建设合同2合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第四条款合同双方注册地址第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设标准第三章工程建设内容第一条款工程建设范围第二条款工程建设内容第三条款工程建设进度第四章工程设计第一条款设计单位第二条款设计文件第三条款设计变更第四条款设计费用第五章工程施工第一条款施工单位第二条款施工进度第三条款施工质量第四条款施工安全第六章工程监理第一条款监理单位第二条款监理职责第三条款监理方法第四条款监理费用第七章工程验收第一条款验收标准第二条款验收程序第三条款验收报告第四条款验收费用第八章工程保修第一条款保修范围第二条款保修期限第三条款保修责任第四条款保修费用第九章工程结算第一条款结算依据第二条款结算方式第三条款结算时间第四条款结算争议第十章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更程序第四条款合同解除程序第十一章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约争议第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第四条款争议解决费用第十三章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第四条款合同终止后的处理第十四章其他第一条款合同附件第二条款合同附件效力第三条款合同解释第四条款合同份数合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第四条款合同双方注册地址第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设标准第三章工程建设内容第一条款工程建设范围第二条款工程建设内容第三条款工程建设进度第四条款工程建设质量要求第四章工程设计第一条款设计单位第二条款设计文件第三条款设计变更程序第四条款设计费用及支付方式第五章工程施工第一条款施工单位第二条款施工进度安排第三条款施工质量保证措施第四条款施工安全责任第六章工程监理第一条款监理单位第二条款监理职责范围第三条款监理工作内容第四条款监理费用及支付方式第七章工程验收第一条款验收标准及依据第二条款验收程序及方法第三条款验收报告及备案第四条款验收费用及承担方第八章工程保修第一条款保修范围第二条款保修期限第三条款保修责任第四条款保修费用及支付方式第九章工程结算第一条款结算依据第二条款结算方式第三条款结算时间第四条款结算争议解决第十章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更程序第四条款合同解除程序第十一章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约争议解决第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第四条款争议解决费用第十三章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第四条款合同终止后的处理第十四章其他第一条款合同附件第二条款合同附件效力第三条款合同解释第四条款合同份数_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：甲方决策权说明：本合同约定，在工程建设和运营管理过程中，甲方拥有最终决策权。甲方应根据相关法律法规、合同约定和工程实际情况，及时做出决策，确保工程顺利进行。2.第二附加条款：甲方项目管理团队说明：甲方应组建项目管理团队，负责工程建设的日常管理和协调工作。项目管理团队应具备相应的资质和经验，确保工程质量和进度。3.第三附加条款：甲方监督权说明：甲方对乙方施工过程、监理单位和设计