2025年度二零二五年度房地产开发项目定金合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度二零二五年度房地产开发项目定金合同合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同目的第三条款合同依据第四条款合同双方第五条款合同签订时间第六条款合同生效时间第二章项目信息第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目面积第四条款项目用途第五条款项目总投资第六条款项目建设周期第三章定金条款第一条款定金金额第二条款定金支付方式第三条款定金支付时间第四条款定金退还条件第五条款定金罚则第四章付款条款第一条款付款方式第二条款付款时间第三条款付款条件第四条款逾期付款罚则第五章权利与义务第一条款开发商的权利第二条款开发商的义务第三条款买方的权利第四条款买方的义务第六章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更程序第四条款合同解除程序第七章违约责任第一条款违约行为定义第二条款违约责任承担第三条款违约金计算第四条款违约纠纷解决方式第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第九章合同附件第一条款附件一：项目规划说明书第二条款附件二：项目图纸第三条款附件三：其他相关文件第十章合同签署第一条款签署时间第二条款签署地点第三条款签署人第十一章合同生效第一条款生效条件第二条款生效时间第三条款生效范围第十二章合同解除第一条款解除条件第二条款解除程序第三条款解除后的处理第十三章合同终止第一条款终止条件第二条款终止程序第三条款终止后的处理第十四章合同附件第一条款附件一：项目规划说明书第二条款附件二：项目图纸第三条款附件三：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度二零二五年度房地产开发项目定金合同第二条款合同目的：为明确双方在房地产开发项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行，特订立本合同。第三条款合同依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规。第四条款合同双方：第一方（开发商）：[开发商名称]第二方（买方）：[买方名称]第五条款合同签订时间：[签订时间]第六条款合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效。第二章项目信息第一条款项目名称：[项目名称]第二条款项目地点：[项目地点]第三条款项目面积：[项目总面积]第四条款项目用途：[项目用途]第五条款项目总投资：[项目总投资额]第六条款项目建设周期：[项目建设周期]第三章定金条款第一条款定金金额：[定金金额]第二条款定金支付方式：[支付方式]第三条款定金支付时间：[支付时间]第四条款定金退还条件：[退还条件]第五条款定金罚则：[罚则内容]第四章付款条款第一条款付款方式：[付款方式]第二条款付款时间：[付款时间]第三条款付款条件：[付款条件]第四条款逾期付款罚则：[罚则内容]第五章权利与义务第一条款开发商的权利：1.按照合同约定进行项目开发建设。2.享有项目的收益权。3.在买方违约时，有权解除合同并要求赔偿。第二条款开发商的义务：1.按时完成项目建设。2.保证项目质量。3.履行合同约定的其他义务。第三条款买方的权利：1.按合同约定支付款项。2.享有项目权益。3.在开发商违约时，有权解除合同并要求赔偿。第四条款买方的义务：1.按时支付定金和后续款项。2.遵守合同约定使用项目。3.履行合同约定的其他义务。第六章合同变更与解除第一条款合同变更条件：[变更条件]第二条款合同解除条件：[解除条件]第三条款合同变更程序：[变更程序]第四条款合同解除程序：[解除程序]第七章违约责任第一条款违约行为定义：[违约行为定义]第二条款违约责任承担：[责任承担内容]第三条款违约金计算：[计算方法]第四条款违约纠纷解决方式：[解决方式]第八章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可提交[仲裁机构名称]仲裁。第二条款争议解决机构：[仲裁机构名称]第三条款争议解决程序：[仲裁程序]第四条款争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第九章合同附件第一条款附件一：项目规划说明书第二条款附件二：项目图纸第三条款附件三：其他相关文件第十章合同签署第一条款签署时间：[签署时间]第二条款签署地点：[签署地点]第三条款签署人：开发商代表（签字）：____________________买方代表（签字）：____________________第十一章合同生效第一条款生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。第二条款生效时间：[生效时间]第三条款生效范围：本合同对双方具有法律约束力。第十二章合同解除第一条款解除条件：[解除条件]第二条款解除程序：[解除程序]第三条款解除后的处理：[处理方式]第十三章合同终止第一条款终止条件：[终止条件]第二条款终止程序：[终止程序]第三条款终止后的处理：[处理方式]第十四章合同附件第一条款附件一：项目规划说明书第二条款附件二：项目图纸第三条款附件三：其他相关文件开发商（盖章）：买方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：项目进度控制甲方应按照合同约定的建设周期，制定详细的项目进度计划，并及时通知乙方。乙方应按照甲方的要求，配合完成相关手续和准备工作。2.第二附加条款：工程质量监督甲方应确保工程质量的监督工作，聘请专业的质量监督机构对项目进行全程监督。乙方应配合甲方进行工程质量检查，并对检查结果予以认可。3.第三附加条款：项目变更管理项目实施过程中如需变更，甲方应提前与乙方沟通，并经双方协商一致后，由甲方提出变更申请，乙方在接到变更通知后，应在规定时间内回复是否同意变更。4.第四附加条款：风险控制甲方应对项目实施过程中的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。乙方应按照甲方的要求，提供必要的配合和支持。5.第五附加条款：信息共享甲方应定期向乙方提供项目进展情况、工程图纸、质量报告等信息，乙方有权要求甲方提供相关资料。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：项目决策权乙方在项目实施过程中，对项目的设计、施工、监理等环节具有决策权，甲方应予以尊重和支持。2.第二附加条款：付款条件乙方在项目实施过程中，可根据项目进度和质量情况，向甲方提出付款申请。甲方应在接到申请后，按照约定的付款条件进行支付。3.第三附加条款：项目验收项目完工后，乙方应组织相关专家对项目进行验收。甲方应积极配合乙方进行验收工作，并对验收结果予以认可。4.第四附加条款：项目运营管理项目运营期间，乙方有权对项目进行管理，甲方应提供必要的协助和支持。5.第五附加条款：违约责任乙方在项目实施过程中，如出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：中介机构职责第三方中介机构在合同履行过程中，应履行中介职责，包括但不限于项目协调、信息传递、纠纷调解等。2.第二附加条款：中介费用第三方中介机构的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。3.第三附加条款：中介机构责任第三方中介机构应保证其提供的服务符合合同约定，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。4.第四附加条款：中介机构保密第三方中介机构应对合同履行过程中的商业秘密和隐私进行保密。5.第五附加条款：中介机构变更如需更换第三方中介机构，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方及中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目规划说明书2.项目图纸3.第三方中介机构资质证明4.付款凭证5.项目进度计划6.工程质量报告7.合同变更协议8.争议解决协议9.第三方中介机构服务协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定时间完成项目建设。违约认定：甲方未能按合同约定的建设周期完成项目建设，经乙方确认后，视为违约。2.违约行为：乙方未按合同约定支付款项。违约认定：乙方未按时支付定金或后续款项，经甲方确认后，视为违约。3.违约行为：甲方或乙方未能履行合同约定的其他义务。违约认定：甲方或乙方未履行合同约定的其他义务，经对方确认后，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.房地产开发：指依法取得土地使用权，对土地进行投资建设，形成房地产产品的活动。3.定金：当事人为确保合同履行，一方预先支付的金钱。4.违约责任：当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。5.争议解决：指当事人之间因合同履行产生的争议，通过协商、调解、仲裁等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：甲方应及时调整项目进度计划，并通知乙方。2.问题：工程质量问题。解决办法：甲方应加强对工程质量的监督，乙方有权要求甲方整改。3.问题：付款纠纷。解决办法：双方应友好协商解决付款纠纷，协商不成可提交仲裁。五、所有应用场景：1.房地产开发项目合作。2.项目定金支付及合同履行。3.项目进度、质量及付款争议解决。4.第三方中介机构介入项目协调。2025年度二零二五年度房地产开发项目定金合同1合同目录第一章合同双方信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方联系方式第二章项目基本信息第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目类型第三章定金支付第一条款定金金额第二条款定金支付方式第三条款定金支付时间第四条款定金退还条件第四章项目进度第一条款项目启动时间第二条款项目竣工时间第三条款项目验收标准第五章质量保证第一条款质量标准第二条款质量监督第三条款质量纠纷处理第六章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第七章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后果第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决费用第九章合同生效第一条款合同生效条件第二条款合同生效时间第三条款合同生效地点第十章合同变更与补充第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款合同补充条款第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第十二章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第十三章合同解除与终止的后续处理第一条款合同解除与终止后的财产处理第二条款合同解除与终止后的债务处理第三条款合同解除与终止后的责任承担第十四章合同签署与生效第一条款合同签署时间第二条款合同签署地点第三条款合同生效日期合同编号_________第一章合同双方信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方联系方式第二章项目基本信息第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目类型第三章定金支付第一条款定金金额第二条款定金支付方式第三条款定金支付时间第四条款定金退还条件第四章项目进度第一条款项目启动时间第二条款项目竣工时间第三条款项目验收标准第五章质量保证第一条款质量标准第二条款质量监督第三条款质量纠纷处理第六章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第七章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后果第八章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定地点的仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决机构：双方同意将争议提交至____市仲裁委员会仲裁。第三条款争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。第九章合同生效第一条款合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同生效时间：____年____月____日。第三条款合同生效地点：____市。第十章合同变更与补充第一条款合同变更条件：任何一方提出合同变更的，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面文件后，变更内容生效。1.提出变更请求；2.双方协商；3.签署变更协议；4.协议生效。第三条款合同补充条款：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一章合同解除与终止的后续处理1.退还定金；2.结算已发生的费用；3.清理项目现场；1.清偿尚未履行的债务；2.结算已发生的债务；1.履行合同约定的责任；2.承担因违约而产生的责任；3.按照法律规定承担责任。第十二章合同附件1.项目规划方案；2.施工图设计；3.质量保证书；4.其他双方认为必要的文件。第二条款附件内容：附件内容应与本合同内容一致，作为本合同的组成部分。第十三章合同解除与终止1.另一方严重违约；2.项目无法按约定完成；3.法律法规变更导致合同无法履行。1.项目完成并验收合格；2.双方协商一致；3.法律法规规定。1.提出解除或终止请求；2.双方协商；3.签署解除或终止协议；4.协议生效。第十四章合同签署与生效第一条款合同签署时间：____年____月____日。第二条款合同签署地点：____市。第三条款合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字）：________乙方（签字）：________甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________日期：____年____月____日________________________________________________________________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一附加条款：甲方项目管理权说明：本条款规定，在合同执行期间，甲方拥有对项目的全面管理权，包括但不限于项目进度控制、质量监督、资金使用等。甲方应确保项目按照合同约定的时间、质量和标准进行。第二附加条款：甲方资金投入保障说明：本条款要求甲方在合同签订后一定期限内，按照合同约定的比例投入资金，确保项目顺利进行。若甲方未能按时投入资金，应承担相应的违约责任。第三附加条款：甲方决策权说明：本条款规定，在项目实施过程中，甲方拥有最终决策权，包括项目重大变更、技术方案选择等。乙方应积极配合甲方的决策，确保项目目标的实现。第四附加条款：甲方信息披露义务说明：本条款要求甲方在项目实施过程中，及时向乙方提供项目相关信息，包括但不限于项目进度、质量状况、资金使用情况等。乙方有权要求甲方提供相关证明材料。第五附加条款：甲方违约责任说明：本条款详细列举了甲方可能出现的违约行为，如未按时投入资金、未履行项目管理职责等，并规定了相应的违约责任和赔偿标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一附加条款：乙方施工质量控制说明：本条款要求乙方在施工过程中，严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。乙方应建立健全的质量管理体系，并接受甲方和相关部门的监督检查。第二附加条款：乙方施工进度保障说明：本条款规定，乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三附加条款：乙方技术支持义务说明：本条款要求乙方在项目实施过程中，提供必要的技术支持和咨询服务，确保项目顺利推进。乙方应确保所提供的技术方案符合合同要求。第四附加条款：乙方施工安全责任说明：本条款规定，乙方应严格遵守国家有关施工安全的规定，确保施工安全。乙方应对施工现场的安全隐患进行排查，并采取措施消除隐患。第五附加条款：乙方违约责任说明：本条款详细列举了乙方可能出现的违约行为，如未按时完成施工任务、施工质量不合格等，并规定了相应的违约责任和赔偿标准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一附加条款：中介机构职责说明：本条款规定，第三方中介机构在合同执行过程中，应负责协调双方关系，监督项目进度和质量，确保合同条款的履行。第二附加条款：中介机构费用说明：本条款规定，中介机构的费用由双方按照合同约定分担，具体费用标准由双方协商确定。第三附加条款：中介机构报告说明：本条款要求中介机构定期向双方提交项目执行情况的报告，包括但不限于项目进度、质量状况、资金使用情况等。第四附加条款：中介机构责任说明：本条款规定，中介机构在履行职责过程中，若因故意或重大过失导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。第五附加条款：中介机构违约责任说明：本条款详细列举了中介机构可能出现的违约行为，如未履行报告义务、未妥善协调双方关系等，并规定了相应的违约责任和赔偿标准。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目规划方案2.施工图设计3.质量保证书4.合同变更协议5.争议解决仲裁协议6.第三方中介服务协议7.甲方投入资金证明8.乙方施工进度报告9.项目质量检查报告10.中介机构报告11.违约赔偿协议12.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时投入资金认定：甲方在合同约定的时间内未按照约定比例投入资金。2.违约行为：乙方未按时完成施工任务3.违约行为：乙方施工质量不合格认定：乙方施工完成的工程质量不符合合同约定的标准。4.违约行为：中介机构未履行报告义务认定：中介机构未按照合同约定提交项目执行情况报告。5.违约行为：甲方未履行项目管理职责认定：甲方未按照合同约定履行项目管理职责，导致项目进度或质量受到影响。三、法律名词及解释：1.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不完全履行合同义务的行为。2.仲裁：指双方当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.合同解除：指合同当事人一方或双方基于合同约定或法定原因，使合同效力终止的行为。4.合同终止：指合同因履行完毕、双方协商一致、合同解除等原因而终止法律效力的行为。5.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律后果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方资金投入不及时解决办法：建立资金投入预警机制，及时提醒甲方按约定时间投入资金；若甲方违约，启动违约赔偿程序。2.问题：乙方施工进度延误解决办法：与乙方协商，制定合理的施工计划；若乙方违约，要求乙方承担相应违约责任。3.问题：中介机构报告不及时解决办法：明确中介机构报告的时间要求和格式要求；若中介机构违约，要求其承担相应责任。4.问题：合同条款理解不一致解决办法：召开双方会议，共同研究合同条款，确保双方对合同内容有统一的理解。五、所有应用场景：1.房地产开发项目2.工程建设项目3.合作开发项目4.投资合作项目5.中介服务合同2025年度二零二五年度房地产开发项目定金合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方第四条款合同目的第二章项目基本情况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目类型第三章定金支付第一条款定金金额第二条款定金支付方式第三条款定金支付时间第四条款定金退还条件第四章项目开发进度第一条款项目开发阶段第二条款开发进度安排第三条款进度延误责任第五章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第六章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第八章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止后的处理第九章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第十章其他约定第一条款合同保密第二条款合同修改第三条款合同解释第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十二章合同履行第一条款履行方式第二条款履行期限第三条款履行地点第十三章合同变更第一条款变更条件第二条款变更程序第三条款变更后的处理第十四章合同终止第一条款终止条件第二条款终止程序第三条款终止后的处理合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度房地产开发项目定金合同第二条款合同签订日期：____年____月____日第三条款合同双方：（一）甲方（定金支付方）：（二）乙方（定金接收方）：第四条款合同目的：为确保甲方在2025年度房地产开发项目中的权益，双方就定金支付事宜达成一致，签订本合同。第二章项目基本情况第一条款项目名称：____房地产开发项目第二条款项目地点：____市____区____路____号第三条款项目规模：____平方米第四条款项目类型：____类住宅第三章定金支付第一条款定金金额：人民币____元整第二条款定金支付方式：____（如银行转账、现金等）第三条款定金支付时间：____年____月____日前第四条款定金退还条件：（一）项目未能按约定进度进行；（二）项目存在严重质量问题；（三）因不可抗力导致项目无法继续进行。第四章项目开发进度第一条款项目开发阶段：____阶段第二条款开发进度安排：____（详细列出各阶段时间节点及任务）第三条款进度延误责任：（一）因甲方原因导致进度延误，甲方承担相应责任；（二）因乙方原因导致进度延误，乙方承担相应责任。第五章合同解除第一条款合同解除条件：（一）一方违约；（二）项目无法继续进行；（三）法律法规规定或双方协商一致；第二条款合同解除程序：（一）一方提出解除合同；（二）另一方确认解除合同；（三）双方签订解除合同协议；第三条款合同解除后的处理：（一）退还定金；（二）赔偿损失；（三）办理相关手续。第六章违约责任第一条款违约情形：（一）未按约定支付定金；（二）未按约定履行开发进度；（三）项目存在严重质量问题；第二条款违约责任承担：（一）违约方承担违约责任；（二）因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失；第三条款违约赔偿：（一）违约金；（二）赔偿金；（三）其他费用。第七章争议解决第一条款争议解决方式：____（如协商、调解、仲裁、诉讼等）第二条款争议解决机构：____（如仲裁委员会、人民法院等）第三条款争议解决程序：（一）双方协商解决；（二）提交争议解决机构处理；（三）按照争议解决机构的规定进行。第八章合同生效及终止第一条款合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同终止条件：（一）项目开发完成并交付使用；（二）合同解除；（三）法律法规规定的其他终止情形。第三条款合同终止后的处理：（一）退还剩余款项；（二）办理相关手续；（三）双方签订终止合同协议。第九章合同附件第一条款附件名称：项目合同、土地使用证明、规划许可证等第二条款附件内容：详见附件清单。第十章其他约定第一条款合同保密：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。第二条款合同修改：本合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第三条款合同解释：本合同如有歧义，按有利于合同目的解释。第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件：同第五章第一条第二条款合同解除程序：同第五章第二条第三条款合同解除后的处理：同第五章第三条第十二章合同履行第一条款履行方式：按本合同约定及双方实际履行。第二条款履行期限：自合同生效之日起至项目交付使用之日止。第三条款履行地点：项目所在地。第十三章合同变更第一条款变更条件：合同内容需进行修改。第二条款变更程序：（一）一方提出变更要求；（二）另一方确认变更要求；（三）双方签订变更协议；第三条款变更后的处理：变更后的条款与本合同具有同等法律效力。第十四章合同终止第一条款终止条件：同第八章第二条第二条款终止程序：同第八章第三条第三条款终止后的处理：同第八章第三条甲方（定金支付方）：________________________签字：_________________________日期：____年____月____日乙方（定金接收方）：________________________签字：_________________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款一：项目决策权第一条款：甲方在本合同项下拥有项目决策权，包括但不限于项目设计、施工、材料选择等关键决策。第二条款：乙方应积极配合甲方的决策，并在甲方做出决策后，按照甲方的要求执行。第三条款：甲方在做出决策前，应充分考虑乙方的意见，并在必要时召开会议进行讨论。附加条款二：项目进度调整权第一条款：甲方有权根据项目实际情况和市场需求，调整项目进度计划。第二条款：乙方应按照调整后的进度计划执行，如因甲方调整导致乙方增加成本或延误工期，甲方应给予合理的补偿。第三条款：项目进度调整需提前通知乙方，并书面确认。附加条款三：项目资金监管权第一条款：甲方对项目资金拥有监管权，确保资金使用合理、合规。第二条款：乙方应按照甲方的要求提供项目资金使用情况报告，接受甲方的审计。第三条款：如发现资金使用存在违规行为，甲方有权采取措施纠正，并追究相关责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款一：项目设计权第一条款：乙方在本合同项下拥有项目设计方案的选择权，包括但不限于建筑设计、景观设计等。第二条款：甲方应尊重乙方的专业判断，并对乙方提供的设计方案给予必要的支持。第三条款：乙方在做出设计方案前，应充分了解甲方的需求和期望，确保设计方案符合甲方要求。附加条款二：项目施工管理权第一条款：乙方在本合同项下拥有项目施工管理的责任，包括但不限于施工质量、进度、安全等。第二条款：甲方应配合乙方的施工管理，提供必要的施工条件和支持。第三条款