2024年环保工程设计与施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年环保工程设计与施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保工程1.4设计与施工第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收标准第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付条件与期限3.3价款调整3.4支付方式第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2施工标准5.3质量保证期第六条材料与设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条技术交流与协调7.1技术交底7.2工程协调7.3变更处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税金承担13.3合同附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指合同约定的有权发包的环保工程项目的业主或其合法代表。1.2承包方：指依法成立，具有环保工程专业资质，承担环保工程设计与施工的法人或其他组织。1.3环保工程：指按照相关法律法规和标准要求，对环境进行治理、保护和改善的工程，包括污染防治、生态修复、资源综合利用等内容。1.4设计与施工：指承包方根据发包方的要求，完成环保工程的设计方案，并按照设计方案进行施工。第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围：包括工程项目的初步设计、施工图设计、设备选型、施工组织设计等。2.2工程施工范围：按照设计文件和施工组织设计的要求，完成工程项目的施工，包括土建、安装、调试、验收等。2.3工程验收标准：按照相关法律法规、行业标准和合同约定，对工程的质量、安全、进度、投资控制等方面进行验收。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价：双方根据工程设计范围、工程施工范围、材料设备价格、人工费用等因素，协商确定的工程总价。3.2支付条件与期限：发包方应在承包方完成合同约定的工程进度节点后，按照合同约定的比例支付相应的工程进度款。3.3价款调整：因不可抗力、政策调整等原因导致工程成本发生重大变化的，双方可协商调整合同价款。3.4支付方式：发包方通过银行转账等方式支付工程进度款和尾款。第四条设计与施工期限4.1设计期限：承包方根据工程复杂程度、发包方提供的资料完善程度等因素，承诺在合同约定的时间内完成设计文件，并提交发包方审批。4.2施工期限：承包方根据工程规模、工程设计文件完善程度、施工现场条件等因素，承诺在合同约定的时间内完成工程施工。4.3延期条款：因不可抗力等原因导致工程进度延期的，双方可协商延长合同约定的工程进度期限。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：工程质量应符合相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2施工标准：施工应遵守国家及地方有关施工标准和规范，确保工程质量、安全。5.3质量保证期：工程验收合格后，承包方应按照合同约定对工程质量承担相应的保证责任。第六条材料与设备供应6.1材料供应：发包方应按照合同约定，向承包方供应工程所需的材料，并确保材料质量符合工程要求。6.2设备供应：发包方应按照合同约定，向承包方供应工程所需的设备，并确保设备质量、性能符合工程要求。6.3材料与设备验收：承包方应按照合同约定，对发包方供应的材料与设备进行验收，确保符合工程要求。第七条技术交流与协调7.1技术交底：合同签订后，承包方应向发包方和相关人员详细介绍工程设计意图、施工方案、质量标准等内容。7.2工程协调：双方应建立工程协调机制，及时解决工程实施过程中的问题，确保工程顺利进行。7.3变更处理：如工程实施过程中出现变更，双方应协商确定变更内容、价款调整及其他相关事项。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为：包括但不限于未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程设计或施工，违反合同约定的义务等。8.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。8.3赔偿金额计算：赔偿金额根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、预期利益损失、额外费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁地点与机构：如选择仲裁解决，仲裁地点应为合同约定的地点，仲裁机构应为双方认可的仲裁机构。9.3诉讼管辖法院：如选择诉讼解决，诉讼管辖法院应为合同约定的地点的人民法院。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效，同时需符合合同约定的其他生效条件。10.2合同变更：合同变更应书面签署，并经双方确认。变更内容应符合相关法律法规和合同约定。10.3合同解除：合同解除应书面签署，并经双方确认。解除原因应符合合同约定的解除条件。第十一条保密条款11.1保密内容：包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2税金承担：合同履行过程中产生的税金由双方按照法律法规和政策规定承担。12.3合同附件：合同附件包括合同履行过程中形成的各种文件、资料、图纸等。第十三条合同的签署与备案13.1签署日期：合同签署日期为双方签字盖章的日期。13.2签署地点：合同签署地点为合同约定的地点。13.3备案要求：合同签署后，双方应按照法律法规和政策要求进行备案。第十四条合同的履行、监督与检查14.1履行要求：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.2监督方式：双方可通过现场监督、定期汇报等方式对合同履行情况进行监督。14.3检查权利：双方有权对对方的合同履行情况进行检查，并要求对方提供相关文件、资料、报表等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入方式：第三方介入可以通过合同约定、甲乙方协商一致或根据法律规定等方式进行。第三条第三方的主要责权利3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，履行其在合同中的义务，并对其行为产生的后果承担责任。3.2第三方权利：第三方有权根据合同约定和法律法规要求，享受其在合同中的权利，包括但不限于获得支付、索赔等。3.3第三方权益保护：甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止合同，不得损害第三方的利益。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更：当第三方介入时，如需变更合同内容，甲乙方应协商一致，并书面签署变更协议。4.2变更生效：合同变更协议经甲乙方签署后生效，对甲乙方和第三方均具有约束力。第五条第三方介入后的额外条款5.1额外条款：甲乙方根据本合同有第三方介入时，应增加的额外条款包括但不限于：（1）第三方义务与责任；（2）第三方权益保护；（3）第三方退出机制。5.2条款内容：额外条款应详细界定第三方的义务、责任、权益保护以及退出机制等内容。第六条第三方责任限额6.1责任限额：甲乙方应根据合同金额、工程复杂程度、第三方资质等因素，与第三方协商确定责任限额。6.2责任限额约定：第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙方确认。6.3责任限额调整：如第三方责任限额需要调整，甲乙方应协商一致，并书面签署调整协议。第七条第三方违约处理7.1违约行为：第三方违反合同约定或法律法规要求的行为。7.2违约处理：甲乙方应与第三方协商处理违约行为，并根据合同约定和法律法规要求，追究第三方的违约责任。第八条第三方退出机制8.2退出程序：甲乙方应与第三方协商确定退出程序，包括但不限于通知期限、退出手续、责任承担等。第九条第三方与其他各方的关系9.1第三方与甲乙方：第三方应独立承担合同义务和责任，甲乙方不直接对第三方承担义务和责任。9.2第三方与工程：第三方应保证其提供的产品或服务符合工程要求，不得影响工程质量和进度。9.3第三方与监理、咨询等方：第三方应与监理、咨询等方相互配合，共同保障工程顺利进行。第十条第三方介入后的争议解决10.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，甲乙方应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁地点与机构：如选择仲裁解决，仲裁地点应为合同约定的地点，仲裁机构应为双方认可的仲裁机构。10.3诉讼管辖法院：如选择诉讼解决，诉讼管辖法院应为合同约定的地点的人民法院。第十一条第三方介入后的合同备案与履行11.1备案要求：合同签署后，甲乙方应按照法律法规和政策要求进行备案。11.2履行要求：甲乙方应按照合同约定履行各自的权利和义务，第三方应按照合同约定履行其义务。第十二条甲乙方的监督与检查权利12.1监督方式：甲乙方可通过现场监督、定期汇报等方式对合同履行情况进行监督。12.2检查权利：甲乙方有权对第三方履行情况进行检查，并要求第三方提供相关文件、资料、报表等。第十三条第三方介入后的合同变更与解除13.1合同变更：合同变更应书面签署，并经甲乙方和第三方确认。13.2合同解除：合同解除应书面签署，并经甲乙方和第三方确认。第十四条第三方介入后的违约责任与赔偿14.1违约行为：第三方违反合同约定或法律法规要求的行为第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：环保工程设计委托书附件2：环保工程施工合同附件3：工程设计方案附件4：工程施工组织设计附件5：材料设备供应清单附件6：工程质量验收标准附件7：工程进度计划附件8：合同价款计算明细附件9：付款凭证附件10：工程变更通知附件11：工程竣工验收报告附件12：质量保证书附件13：安全文明施工保证书附件14：合同解除或终止协议附件详细要求：附件1：环保工程设计委托书要求：明确设计任务、设计范围、设计要求、设计周期等内容。附件2：环保工程施工合同要求：明确施工任务、施工范围、施工要求、施工周期等内容。附件3：工程设计方案要求：包括设计说明书、设计图纸、设计计算书等。附件4：工程施工组织设计要求：包括施工组织架构、施工流程、施工方法、安全措施等。附件5：材料设备供应清单要求：明确材料设备名称、规格、数量、质量标准等内容。附件6：工程质量验收标准要求：明确工程质量验收标准和方法。附件7：工程进度计划要求：明确工程各阶段进度计划和关键节点。附件8：合同价款计算明细要求：详细列出合同价款的计算依据和计算结果。附件9：付款凭证要求：明确付款金额、付款日期、付款方式等。附件10：工程变更通知要求：明确变更内容、变更原因、变更日期等。附件11：工程竣工验收报告要求：包括工程概况、工程质量评价、工程验收结论等内容。附件12：质量保证书要求：明确质量保证范围、质量保证期限、质量保证措施等。附件13：安全文明施工保证书要求：明确安全文明施工措施、安全文明施工责任等。附件14：合同解除或终止协议要求：明确合同解除或终止的原因、解除或终止日期、解除或终止后的责任处理等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未能按照合同约定时间完成设计或施工。2.设计或施工质量不符合合同约定标准。3.未能按照合同约定提供材料设备。4.未能按照合同约定支付价款。5.违反合同约定的保密义务。6.擅自变更、解除或终止合同。违约责任认定：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行或部分履行，对方有权要求违约方承担相应的责任。3.双方因违约产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。示例说明：如承包方未能按照合同约定时间完成工程施工，发包方有权要求承包方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.环保工程：指按照相关法律法规和标准要求，对环境进行治理、保护和改善的工程，包括污染防治、生态修复、资源综合利用等内容。2.设计与施工：指承包方根据发包方的要求，完成环保工程的设计方案，并按照设计方案进行施工。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约：指合同一方未能履行合同约定的