2025河北省建设工程施工合同(示范文本)

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意按照甲方的要求完成施工任务，双方经协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总价：第二条合同工期2.1工期自年月日起至年月日止。2.2乙方若不能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的%。第三条质量标准3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工。3.2工程质量保证期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。3.3乙方在质量保证期内，对工程质量问题负责修复或更换。第四条合同价款及支付4.1工程总价款为元（大写：元整）。4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为%。4.3甲方支付进度款的时间和数额，按照双方约定的工程进度节点进行。4.4工程竣工验收合格后，甲方一次性支付剩余的工程价款。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的%。5.2甲方未按约定时间支付进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付进度款的%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应向乙方支付停工、窝工损失费，损失费的计算方式为：。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2双方应共同维护工程项目的顺利进行，如有损害工程项目的行为，双方均有权制止。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国的相关法律法规。解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的法律规定，并在合同履行过程中严格按照法律规定进行。2.合同中的名词和术语应准确理解，避免因误解导致的纠纷。解决办法：双方应在合同中对使用的专业名词和术语进行解释，确保双方对合同内容的理解一致。3.合同中的权利和义务应明确，避免因模糊不清导致的纠纷。解决办法：双方应在合同中详细列明各自的权利和义务，确保双方对合同内容的明确理解。4.合同的修改和补充应经过双方协商一致，并以书面形式进行。解决办法：任何对合同的修改和补充都应经过双方的协商一致，并在合同附件中以书面形式明确记录。5.合同的履行过程中，如发生争议，应及时沟通解决，避免影响工程进度。解决办法：双方应建立有效的沟通机制，一旦发生争议，应及时沟通，通过协商或调解解决，必要时可依法向人民法院提起诉讼。6.合同的履行过程中，如需解除或终止合同，应符合法律规定和合同约定。解决办法：任何解除或终止合同的行为都应符合法律规定和合同约定，双方应协商确定解除或终止合同的条件和方式。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人进行建设活动的当事人。解释：发包方是建设项目的所有者，负责项目的投资和项目管理。2.承包方（乙方）：指接受他人委托进行建设活动的当事人。解释：承包方是承担建设任务，按照发包方的要求完成建设项目的当事人。3.工期：指合同规定的承包方完成建设项目的全部或部分工程的时间。解释：工期是衡量承包方完成工作进度的时间标准，通常以天为单位。4.质量标准：指合同中对工程质量的要求和标准。解释：质量标准是衡量工程质量是否符合要求的标准，通常包括国家和行业的相关标准。5.违约金：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。解释：违约金是违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金，用以弥补守约方的损失。6.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过一定的程序和方式，使双方达成一致，解决纠纷的行为。解释：争议解决是维护合同履行的重要环节，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中产生的争议。应用场合：1.适用于河北省内的各类建设工程项目。2.适用于发包方和承包方之间的施工合同。3.适用于工程内容包括土建、安装、装修等建设的合同。4.适用于工期、质量、价款等有明确约定的合同。补充条款：1.工程变更条款：当工程内容、规模、工期等发生变更时，双方应协商一致，并签订变更协议。2.不可抗力条款：因不可抗力导致工程停工、窝工或损失时，双方应按协议约定处理。3.保险条款：双方应按国家规定购买相应的工程保险，以保障工程的安全和顺利进行。4.环保条款：双方应遵守国家环保法规，确保工程项目的环保要求得到满足。5.保密条款：双方应对