版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版风力发电工程结算合同范本正规范本本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.合同主体2.1发包方2.2承包方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.工程结算4.1结算依据4.2结算程序4.3结算时间4.4结算方式5.工程款支付5.1付款方式5.2付款条件5.3付款时间5.4付款比例6.质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量责任7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用8.工期延误8.1延期原因8.2延期处理8.3延期责任9.风险责任9.1风险识别9.2风险评估9.3风险承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“风力发电工程”指利用风力发电设备将风能转换为电能的工程。1.1.2“结算”指根据合同约定,对风力发电工程完成后的工程量、质量、进度等进行核算,确定工程总价的过程。1.1.3“合同”指本《2024版风力发电工程结算合同范本正规范本》。1.2合同解释1.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规和行业规范执行。1.2.2本合同如与国家有关法律法规和行业规范冲突,以国家有关法律法规和行业规范为准。2.合同主体2.1发包方2.1.1发包方名称:____________________2.1.2发包方地址:____________________2.1.3发包方法定代表人:____________________2.2承包方2.2.1承包方名称:____________________2.2.2承包方地址:____________________2.2.3承包方法定代表人:____________________2.3第三方2.3.1第三方名称:____________________2.3.2第三方地址:____________________2.3.3第三方法定代表人:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程进度:____________________4.工程结算4.1结算依据4.1.1国家有关法律法规4.1.2行业规范4.1.3本合同约定4.2结算程序4.2.1发包方委托第三方进行工程结算4.2.2第三方根据合同约定和工程实际情况进行结算4.2.3第三方提交结算报告4.3结算时间4.3.1结算报告提交时间为工程竣工验收合格之日起30日内4.3.2承包方收到结算报告后15日内提出异议4.4结算方式4.4.1结算报告经双方确认后,发包方按结算金额支付工程款5.工程款支付5.1付款方式5.1.1银行转账5.2付款条件5.2.1工程结算报告经双方确认5.2.2工程竣工验收合格5.3付款时间5.3.1结算报告提交后30日内支付5.3.2工程竣工验收合格后30日内支付5.4付款比例5.4.1首付款:合同总价款的30%5.4.2进度款:根据工程进度支付,每月支付一次5.4.3尾款:工程竣工验收合格后支付,金额为合同总价款的40%6.质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家有关质量标准6.1.2符合行业规范6.2质量验收6.2.1发包方委托第三方进行质量验收6.2.2第三方根据合同约定和工程实际情况进行质量验收6.2.3第三方提交质量验收报告6.3质量责任6.3.1承包方对工程质量负责6.3.2发包方对工程质量监督7.工程变更7.1变更范围7.1.1因设计变更、工程量增加等原因引起的工程变更7.2变更程序7.2.1承包方提出变更申请7.2.2发包方审核变更申请7.2.3双方协商确定变更内容7.3变更费用7.3.1变更费用由双方协商确定,纳入工程结算中8.工期延误8.1延期原因8.1.1因不可抗力原因导致工期延误8.1.2因发包方原因导致工期延误8.1.3因承包方原因导致工期延误8.2延期处理8.2.1不可抗力原因导致工期延误,工期相应顺延8.2.2发包方原因导致工期延误,发包方应承担相应的责任8.2.3承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应的责任8.3延期责任8.3.1不可抗力原因导致工期延误,双方互不承担责任8.3.2发包方或承包方原因导致工期延误,违约方应承担违约责任9.风险责任9.1风险识别9.1.1承包方负责识别施工过程中的风险9.1.2发包方负责识别设计变更和工程量调整过程中的风险9.2风险评估9.2.1承包方对识别的风险进行评估,制定相应的风险应对措施9.2.2发包方对识别的风险进行评估,协调承包方采取相应的风险应对措施9.3风险承担9.3.1风险责任按合同约定分担9.3.2未能有效控制的风险,由责任方承担相应损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁10.2争议解决程序10.2.1双方协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.2.2仲裁委员会受理后,按照仲裁规则进行仲裁10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为____________________仲裁委员会11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方违约,另一方有权解除合同11.2解除程序11.2.1解除合同需书面通知对方11.2.2解除合同后,双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜11.3解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照约定结算工程款11.3.2合同解除后,双方应按照约定处理遗留问题12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按合同约定完成工程12.1.2未按合同约定支付工程款12.1.3违反合同约定的其他行为12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失12.2.2违约责任包括但不限于赔偿金、违约金等12.3违约处理12.3.1违约方应在接到违约通知后15日内采取补救措施12.3.2若违约方未采取补救措施,守约方有权解除合同13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同约定的其他生效条件13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2工程款结算完毕13.3合同终止程序13.3.1合同终止需书面通知对方13.3.2合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式进行14.1.2送达以实际收到为准14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等14.2.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题14.3合同附件a.工程设计文件b.工程施工图纸c.工程量清单d.其他与本合同相关的文件14.4合同解释权14.4.1本合同的解释权归发包方所有第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供相关服务的独立第三方机构或个人。a.工程设计、施工、监理、验收等技术服务;b.工程结算、审计、评估等财务技术服务;c.法律、仲裁、调解等法律服务;d.其他经甲乙双方约定的服务。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。2.2补充协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额等事项。2.3第三方介入后,应按照本合同及相关法律法规的规定,独立履行职责。3.第三方职责与权利3.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方有权获取与本合同履行相关的资料和信息。3.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。3.4第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.第三方义务与责任4.1第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工作任务。4.2第三方因自身原因造成的工作失误,应承担相应的责任。4.3第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,但不得低于法律规定的最低限额。a.因第三方原因导致的工程延误;b.因第三方原因导致的工程质量问题;c.因第三方原因导致的工程安全事故;d.因第三方原因导致的其他损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:a.第三方应按照甲方的要求,独立履行职责,不得与甲方发生直接的经济往来。b.第三方在履行职责过程中,如需与甲方发生经济往来,应通过乙方进行。6.2第三方与乙方的划分:a.第三方应按照乙方的指示,独立履行职责,不得与乙方发生直接的经济往来。b.第三方在履行职责过程中,如需与乙方发生经济往来,应通过甲方进行。6.3第三方与工程其他相关方的划分:a.第三方应与工程其他相关方(如设计单位、施工单位等)保持独立,不得参与其内部事务。b.第三方在履行职责过程中,如需与其他相关方进行沟通,应通过甲方或乙方进行。7.第三方介入的费用a.第三方服务费;b.第三方工作期间的差旅费;c.第三方工作期间的误工费;d.第三方工作期间的加班费。8.第三方介入的变更8.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。8.2变更协议应明确变更后的第三方职责、权利、义务以及责任限额等事项。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意,并签订终止协议。9.2终止协议应明确终止后的责任承担、费用结算等事项。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式与本合同约定的争议解决方式相同。10.2第三方介入的争议解决程序与本合同约定的争议解决程序相同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包含工程图纸、设计说明、技术规范等,确保设计符合国家相关标准和规范。说明:工程设计文件是工程实施的基础,必须详细、准确。2.工程施工图纸详细要求:包含施工详图、材料清单、施工工艺等,确保施工过程顺利进行。说明:施工图纸是施工人员施工的依据,必须清晰、完整。3.工程量清单详细要求:详细列出工程各项分部分项工程量,确保结算的准确性。说明:工程量清单是工程结算的依据,必须详细、准确。4.工程进度计划详细要求:明确工程各个阶段的起止时间,确保工程按计划进行。说明:工程进度计划是工程管理的工具,必须合理、可行。5.工程合同详细要求:包含合同双方的基本信息、工程概况、合同条款等。说明:工程合同是双方权利义务的依据,必须合法、完整。6.工程变更记录详细要求:记录工程变更的内容、原因、影响及处理结果。说明:工程变更记录是工程管理的重要资料,必须真实、及时。7.工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完成的重要证明,必须客观、准确。8.工程结算报告详细要求:详细列出工程结算的依据、计算过程、结算金额等。说明:工程结算报告是工程款支付的重要依据,必须详细、准确。9.工程款支付凭证详细要求:记录工程款支付的时间、金额、支付方式等。说明:工程款支付凭证是工程款支付的证明,必须完整、有效。10.工程质量检测报告详细要求:记录工程质量检测的时间、地点、检测项目、检测结果等。说明:工程质量检测报告是工程质量的重要证明,必须真实、可靠。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程未按合同约定支付工程款违反合同约定的其他行为2.责任认定标准:违约行为发生时,违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失。违约责任包括但不限于赔偿金、违约金等。3.违约责任认定示例:甲方向乙方支付工程款,乙方未按合同约定完成工程,导致工程延误。责任认定:乙方承担违约责任,赔偿甲方因延误造成的损失,包括但不限于工期延误赔偿金、停工损失等。甲方向乙方支付工程款,乙方未按合同约定支付分包商工程款。责任认定:乙方承担违约责任,赔偿分包商因未按时支付工程款造成的损失,包括但不限于违约金、经济损失等。双方在合同履行过程中发生争议,未按合同约定的争议解决方式解决。责任认定:双方均承担违约责任,赔偿因争议解决不当造成的损失。全文完。2024版风力发电工程结算合同范本正规范本1合同目录一、合同签订1.合同双方基本信息2.合同签订日期及地点3.合同生效条件4.合同期限二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目进度三、合同标的1.风力发电设备2.工程施工3.配套设施4.运营维护四、合同价格1.合同总价2.分阶段付款3.价格调整机制4.预付款及进度款五、工程进度1.工程开工时间2.工程竣工时间3.工程分期验收4.工程延期及违约责任六、质量标准1.设备质量要求2.工程质量要求3.质量检验及验收4.质量违约责任七、技术支持与服务1.技术咨询2.技术培训3.故障排除4.技术升级八、安全管理1.安全生产责任2.安全管理制度3.安全事故处理4.安全违约责任九、知识产权1.知识产权归属2.专利保护3.技术秘密保护4.违约责任十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决费用4.争议解决期限十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.解除与终止程序4.解除与终止后的责任十三、其他约定1.合同附件2.不可抗力3.合同变更4.合同生效十四、合同附件1.附件一:风力发电工程结算清单2.附件二:设备清单3.附件三:施工图纸4.附件四:质量检验报告5.附件五:其他相关文件合同编号_________一、合同签订1.合同双方基本信息a.甲方(业主方)名称、地址、法定代表人等b.乙方(承包方)名称、地址、法定代表人等2.合同签订日期及地点a.合同签订日期b.合同签订地点3.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同登记备案4.合同期限a.合同起止时间b.合同续签条件二、项目概述1.项目名称a.风力发电项目名称2.项目地点a.项目所在省、市、县及具体位置3.项目规模a.风机数量、总装机容量等4.项目进度a.工程建设阶段划分b.各阶段完成时间三、合同标的1.风力发电设备a.设备型号、规格、数量b.设备质量标准2.工程施工a.施工范围及内容b.施工质量标准3.配套设施a.配套设施种类、数量b.配套设施质量标准4.运营维护a.运营维护服务内容b.运营维护质量标准四、合同价格1.合同总价a.设备、工程、配套设施等总价2.分阶段付款a.各阶段付款比例b.各阶段付款时间3.价格调整机制a.价格调整因素b.价格调整方式4.预付款及进度款a.预付款比例及支付时间b.进度款支付条件及时间五、工程进度1.工程开工时间a.工程开工具体时间2.工程竣工时间a.工程竣工具体时间3.工程分期验收a.各阶段验收时间b.验收标准及程序4.工程延期及违约责任a.工程延期原因b.延期责任及赔偿六、质量标准1.设备质量要求a.设备合格证、检验报告等2.工程质量要求a.工程质量标准及验收规范3.质量检验及验收a.质量检验程序及方法b.验收合格标准4.质量违约责任a.质量问题处理方式b.违约责任及赔偿七、技术支持与服务1.技术咨询a.技术咨询内容b.咨询方式及费用2.技术培训a.培训对象及内容b.培训时间及地点3.故障排除a.故障排除方式及时间b.故障排除费用4.技术升级a.技术升级内容b.升级费用及实施时间八、安全管理1.安全生产责任a.甲方安全生产责任b.乙方安全生产责任2.安全管理制度a.安全生产规章制度b.安全操作规程3.安全事故处理a.事故报告程序b.事故调查与处理4.安全违约责任a.违反安全规定的处理b.违约责任及赔偿九、知识产权1.知识产权归属a.知识产权所有权b.知识产权许可使用2.专利保护a.专利申请与维护b.专利侵权处理3.技术秘密保护a.技术秘密保密协议b.技术秘密泄露处理4.违约责任a.知识产权侵权赔偿b.违约责任及赔偿十、保密条款1.保密内容a.保密信息范围b.保密期限2.保密义务a.保密措施b.保密责任3.违约责任a.保密信息泄露处理b.违约责任及赔偿十一、争议解决1.争议解决方式a.协商解决b.仲裁解决c.司法诉讼2.争议解决机构a.仲裁机构b.法院3.争议解决费用a.争议解决费用承担b.费用支付方式4.争议解决期限a.争议解决时间限制b.迟延处理十二、合同解除与终止1.合同解除条件a.合同解除事由b.合同解除程序2.合同终止条件a.合同终止事由b.合同终止程序3.解除与终止后的责任a.合同解除后的结算b.合同终止后的处理十三、其他约定1.合同附件a.附件内容b.附件效力2.不可抗力a.不可抗力定义b.不可抗力事件处理3.合同变更a.合同变更程序b.合同变更内容4.合同生效a.合同生效条件b.合同生效时间十四、合同附件1.附件一:风力发电工程结算清单2.附件二:设备清单3.附件三:施工图纸4.附件四:质量检验报告5.附件五:其他相关文件甲方(业主方)签字:____________乙方(承包方)签字:____________日期:________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款a.甲方有权对项目进行总体规划和决策。b.甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核和批准。c.甲方有权对项目变更进行审批,包括但不限于工程量、工期、费用等。2.甲方项目管理责任条款a.甲方应负责项目前期筹备工作,包括但不限于土地征用、审批手续等。b.甲方应确保项目所需资源及时到位,包括但不限于资金、设备、材料等。c.甲方应负责协调项目周边关系,确保项目顺利进行。3.甲方质量监督责任条款a.甲方应设立质量监督机构,对项目施工过程进行全程监督。b.甲方有权要求乙方进行质量整改,直至达到质量标准。c.甲方有权对乙方进行质量奖惩,包括但不限于奖励和罚款。4.甲方进度控制责任条款a.甲方应制定项目进度计划,并监督乙方按计划执行。b.甲方有权要求乙方对进度进行调整,确保项目按期完成。c.甲方有权对乙方进行进度奖惩,包括但不限于奖励和罚款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款a.乙方有权根据合同要求,自主选择施工方案、进度计划等。b.乙方有权对项目变更进行初步评估,并提出建议。c.乙方有权对甲方提出的设计变更、进度调整等进行反馈。2.乙方施工管理责任条款a.乙方应确保施工过程中的安全和质量,遵守相关法律法规。b.乙方应按照合同要求,合理组织施工,确保工程进度。c.乙方应负责施工现场的管理,包括但不限于人员、设备、材料等。3.乙方质量保证责任条款a.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定。b.乙方应建立质量管理体系,对施工过程进行质量监控。c.乙方应配合甲方进行质量检验和验收。4.乙方进度保证责任条款a.乙方应按照合同约定的进度计划,合理安排施工进度。b.乙方应确保施工过程中不发生重大延误,影响工程进度。c.乙方应采取措施,确保工程按期完成。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款a.第三方中介应独立、客观、公正地履行合同监督职责。b.第三方中介应按照合同约定,对项目进度、质量、安全等进行监督。c.第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告。2.第三方中介费用条款a.第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担。b.第三方中介费用支付方式及时间由合同约定。c.第三方中介费用变更需经甲方和乙方协商一致。3.第三方中介争议解决条款a.第三方中介在履行职责过程中产生的争议,由甲方和乙方协商解决。b.若协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。c.第三方中介在争议解决过程中的费用,由责任方承担。4.第三方中介保密条款a.第三方中介应严格保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。b.第三方中介在履行职责过程中获取的保密信息,不得用于任何商业目的。c.第三方中介违反保密义务,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:风力发电工程结算清单2.附件二:设备清单3.附件三:施工图纸4.附件四:质量检验报告5.附件五:其他相关文件6.附件六:甲方项目管理责任条款7.附件七:乙方施工管理责任条款8.附件八:第三方中介责任条款9.附件九:保密协议10.附件十:争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.未按合同约定时间完成工程进度。b.工程质量不符合合同约定标准。c.未按规定进行质量检验和验收。d.违反合同约定的付款条件。e.泄露项目秘密信息。f.未履行安全责任,导致安全事故发生。2.违约行为的认定:a.由第三方中介或相关机构根据合同约定进行认定。b.违约行为需有证据证明,包括但不限于现场记录、照片、视频等。三、法律名词及解释:1.专利保护:指对发明创造、实用新型和外观设计等专利权的保护。2.知识产权:指人类智力劳动成果的创造性成果,包括但不限于著作权、专利权、商标权等。3.不可抗力:指因自然现象或社会现象等原因,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.争议解决:指双方在合同执行过程中产生的分歧,通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。5.保密信息:指甲方或乙方在合同履行过程中获取的,未公开的商业秘密或其他信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:进度延误解决办法:及时沟通,调整进度计划,必要时增加资源投入。2.问题:质量问题解决办法:立即进行整改,确保达到合同约定的质量标准。3.问题:付款问题解决办法:严格按照合同约定的付款条件执行,如遇特殊情况应协商解决。4.问题:保密问题解决办法:加强保密意识,制定保密措施,对泄露行为进行追责。五、所有应用场景:1.风力发电工程新建项目2.风力发电工程改造项目3.风力发电工程扩建项目4.风力发电工程运营维护项目5.风力发电工程设备采购项目全文完。2024版风力发电工程结算合同范本正规范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(风力发电工程业主方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(风力发电工程结算方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:随着我国新能源产业的快速发展,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,得到了国家的大力支持。为了规范风力发电工程结算行为,确保工程结算的公正、公平,特制定本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在风力发电工程结算过程中的权利、义务,确保工程结算的顺利进行,保障双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)风力发电工程:指利用风力发电机组将风能转换为电能的工程。(2)结算:指在风力发电工程竣工后,对工程实际发生的费用进行核算、汇总、确认的过程。3.2关键词解释:(1)风力发电机组:指将风能转换为电能的设备。(2)工程量清单:指详细列明风力发电工程所需材料、设备、劳务等的数量、规格、单价等的清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照国家相关法律法规和本合同约定,对风力发电工程进行结算。(2)甲方有权对乙方提供的结算资料进行审核,确保结算结果的准确性。(3)甲方有义务按照合同约定,向乙方支付结算费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方提供与风力发电工程结算相关的资料。(2)乙方有义务按照国家相关法律法规和本合同约定,对风力发电工程进行结算。(3)乙方有义务在规定的时间内,向甲方提交结算报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为_________年。5.2合同履行地点:风力发电工程所在地。5.3合同履行方式:(1)乙方应在合同履行期限内,完成风力发电工程结算工作。(2)甲乙双方应按照本合同约定,及时交换结算资料。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同履行期限届满,双方无争议的情况下,合同自动终止。(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可终止合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应完成已发生的结算工作。(2)合同终止后,双方应按照本合同约定,处理剩余事宜。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照本合同约定,结算剩余款项。(2)合同终止后,双方不得就本合同内容提出任何争议。七、费用与支付7.1费用构成:(1)风力发电工程结算费用:根据工程量清单和合同约定,对风力发电工程实际发生的费用进行核算。(2)结算服务费用:乙方提供结算服务所收取的费用。(3)其他相关费用:根据国家相关法律法规和合同约定,可能产生的其他费用。7.2支付方式:结算费用支付方式如下:(1)银行转账:甲方将结算费用通过银行转账支付至乙方指定账户。(2)现金支付:经双方协商一致,可采取现金支付方式。7.3支付时间:(1)结算完成后,乙方应在_________个工作日内提交结算报告。(2)甲方应在收到乙方提交的结算报告后_________个工作日内完成支付。7.4支付条款:(1)甲方支付结算费用时,应提供付款凭证。(2)乙方收到结算费用后,应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付结算费用,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方违反合同约定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成结算工作,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方提供虚假结算报告,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照本合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的风力发电工程结算信息、技术资料、商业秘密等均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自本合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)风力发电工程所在地发生地震,导致工程停工。(2)国家政策调整,导致风力发电项目停建。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商不成,任何一方可向合同履行地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:(1)乙方不得将其结算业务转让给第三方。(2)甲方不得将其风力发电工程结算权利转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中未明确约定的权利,甲乙双方保留各自的权利。(2)本合同未尽事宜,甲乙双方可根据实际情况协商解决。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对风力发电工程结算结果的最终审核权。(2)乙方保留对结算过程中发现的问题提出建议和修改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)甲乙双方对本合同进行修改或补充,应书面提出。(2)经双方协商一致,修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应相互配合,共同确保风力发电工程结算工作的顺利进行。(2)甲方应提供必要的资料和条件,支持乙方进行结算工作。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应定期召开会议,讨论结算工作进展和问题。(2)双方应及时沟通,解决结算过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间完整的协议,任何一方不得以任何理由要求修改或补充。16.3增减条款:本合同如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.风力发电工程结算报告2.工程量清单3.风力发电工程合同4.相关法律法规文件5.付款凭证6.收款凭证7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.保密协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付结算费用。提供虚假资料或故意隐瞒重要信息。未按时提供结算所需资料。2.乙方违约:未按合同约定完成结算工作。提供虚假结算报告。未按时提交结算报告。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密条款:指双方对本合同涉及的秘密信息进行保密的约定。4.违约责任:指一方违反合同约定,应向另一方承担的责任,包括支付违约金、赔偿损失等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供结算所需资料。解决办法:乙方应书面通知甲方,要求其在规定时间内提供所需资料,并记录沟通情况。2.问题:乙方未按时完成结算工作。解决办法:甲方应书面通知乙方,要求其按合同约定完成结算工作,并记录沟通情况。3.问题:发生不可抗力事件,影响合同履行。解决办法:双方应按照合同约定和法律法规处理不可抗力事件,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。4.问题:争议解决过程中,双方意见不一致。解决办法:双方应继续协商,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。5.问题:保密信息泄露。解决办法:双方应立即采取措施,防止信息进一步泄露,并追究泄露方的责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,提供专业、准确的结算服务。(2)第三方应对其提供的结算结果负责,确保结算的公正性和准确性。2.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成结算工作。(2)第三方有权在结算过程中对工程量清单、材料设备等进行审核。3.第三方义务:(1)第三方应按时完成结算工作,并提交结算报告。(2)第三方应保守合同双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付结算费用。(2)乙方有权对甲方提供的资料进行审核,确保其真实性和完整性。(3)乙方有权在结算过程中提出合理的修改意见。2.乙方利益条款:(1)甲方如未按时支付结算费用,乙方有权要求支付滞纳金。(2)乙方在结算过程中发现甲方有违规行为,有权向甲方提出整改要求。(3)乙方有权在合同终止后,继续享有保密权利。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方如未按时支付结算费用,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方不得要求乙方进行不合理的修改,否则应承担相应责任。(3)甲方不得泄露乙方在结算过程中知悉的商业秘密。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成结算工作。(2)甲方有权对乙方提供的结算报告进行审核。(3)甲方有权要求乙方对结算过程中的问题进行解释。2.甲方的利益条款:(1)乙方如未按时完成结算工作,甲方有权要求乙方支付_____%的违约金。(2)乙方在结算过程中如有违规行为,甲方有权要求乙方承担相应责任。(3)甲方有权在合同终止后,继续享有对风力发电工程的监督权。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方如未按时完成结算工作,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方不得泄露甲方在结算过程中知悉的商业秘密。(3)乙方不得要求甲方进行不合理的修改,否则应承担相应责任。全文完。2024版风力发电工程结算合同范本正规范本3本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订1.2合同生效2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主3.合同双方3.1合同甲方3.2合同乙方4.项目建设内容4.1发电机组4.2风机塔架4.3输电线路4.4变电站5.工程结算方式5.1结算依据5.2结算程序5.3结算期限6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保修7.工程进度要求7.1进度计划7.2进度调整7.3进度验收8.合同价款8.1工程合同价款8.2工程变更价款8.3预付款8.4验收款8.5结算款9.付款方式9.1付款时间9.2付款比例9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:合同图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同签订1.1.1本合同由甲方(项目业主)和乙方(施工单位)双方在本合同签订之日起正式生效。1.1.2双方应在本合同签订前,就合同内容进行充分协商,确保双方权利义务明确。1.1.3合同签订后,双方应各自签署合同副本,并由法定代表人或授权代表签字或盖章。1.2合同生效1.2.1本合同自双方签署之日起生效,有效期为五年。1.2.2合同期满后,如双方无异议,可续签合同。2.项目概况2.1项目名称2.1.1本合同项目名称为:风力发电工程。2.2项目地点2.2.1项目位于省市县镇。2.3项目规模2.3.1项目总装机容量为兆瓦。2.3.2项目包含台风机。2.4项目业主2.4.1项目业主为有限公司。3.合同双方3.1合同甲方3.1.1甲方名称:有限公司3.1.2甲方地址:省市县镇3.1.3甲方法定代表人:3.2合同乙方3.2.1乙方名称:建筑有限公司3.2.2乙方地址:省市县镇3.2.3乙方法定代表人:4.项目建设内容4.1发电机组4.1.1乙方负责提供并安装台风机及发电机组。4.2风机塔架4.2.1乙方负责风机塔架的制造、运输、安装。4.3输电线路4.3.1乙方负责输电线路的设计、施工、验收。4.4变电站4.4.1乙方负责变电站的建设、设备安装、调试。5.工程结算方式5.1结算依据5.1.1本合同结算依据为国家及地方相关法律法规、行业标准、合同约定。5.2结算程序5.2.1乙方完成工程量清单编制后,提交甲方审核。5.2.2甲方审核无误后,双方确认工程量清单。5.2.3乙方根据确认的工程量清单进行结算。5.3结算期限5.3.1结算期限为工程验收合格后的30日内。6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家标准、行业标准及合同约定。6.2质量验收6.2.1乙方应按照合同约定进行自检,并在验收前通知甲方。6.2.2甲方应按照合同约定进行验收,并在验收合格后签字确认。6.3质量保修6.3.1乙方应按照合同约定提供工程保修服务,保修期为两年。8.合同价款8.1工程合同价款8.1.1本合同工程合同价款为人民币万元整。8.1.2工程合同价款包含但不限于设备采购、安装、调试、验收等费用。8.2工程变更价款8.2.1因设计变更、工程量增减、材料价格变动等原因引起的工程变更,双方应按照实际发生费用进行结算。8.2.2工程变更发生后,乙方应在变更实施前通知甲方,并提交变更申请及相关资料。8.3预付款8.3.1甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方预付款,金额为合同价款的%。8.3.2预付款在工程进度达到%时,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后5个工作日内支付。8.4验收款8.4.1验收合格后,甲方应在收到乙方提交的结算报告后的10个工作日内支付验收款,金额为合同价款的%。8.5结算款8.5.1工程竣工结算完成后,乙方应在收到甲方审核通过的结算报告后的15个工作日内提交结算款申请。8.5.2甲方应在收到申请后的20个工作日内支付结算款,金额为合同价款的剩余部分。9.付款方式9.1付款时间9.1.1付款时间按照合同约定的进度和结算时间执行。9.2付款比例9.2.1预付款比例为合同价款的%。9.2.2进度款比例为合同价款的%。9.2.3验收款比例为合同价款的%。9.3付款条件9.3.1付款条件包括但不限于工程进度、质量、安全、环保等方面符合合同约定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照相关法律法规和诉讼程序执行。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供不合格产品。11.1.2甲方未按合同约定支付款项。11.2违约责任11.2.1乙方违约的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2甲方违约的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算,最高不超过合同价款的%。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期限届满。13.1.2双方协商一致终止合同。13.2合同终止程序13.2.1双方应书面通知对方合同终止。13.3合同终止后果14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.1.1附件一为工程量清单,详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。14.2附件二:合同图纸14.2.1附件二为合同图纸,包括项目平面图、剖面图、设备安装图等。14.3附件三:其他相关文件14.3.1附件三包括但不限于招标文件、投标文件、设计文件、验收报告等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义1.1.1本合同中“第三方”指除甲方和乙方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、审计、监理、评估等服务的机构或个人。1.2第三方介入的目的1.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的公正、公平,提高工程质量和效率,确保合同双方的合法权益。2.第三方介入的程序2.1第三方选定2.1.1第三方由甲方或乙方在合同签订前选定,并报对方确认。2.1.2第三方选定后,双方应与第三方签订相应的合作协议。2.2第三方介入时间2.2.1第三方介入时间应在本合同签订后,工程开工前。3.第三方责任限额3.1第三方责任3.1.1第三方在本合同项下提供的服务,应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.1.2第三方应承担因其提供的服务导致的甲方或乙方的损失,但责任限额不超过其服务费用的一倍。3.2责任限额的确定3.2.1第三方责任限额由双方在合作协议中约定,并在本合同中予以确认。3.2.2如第三方责任限额未在本合同中约定,则默认为服务费用的一倍。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方4.1.1第三方应向甲方提供真实、准确的服务报告,并对报告内容承担法律责任。4.1.2甲方对第三方的服务有监督权,并对第三方的服务质量有评价权。4.2第三方与乙方4.2.1第三方应按照合同约定,对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。4.2.2乙方应配合第三方的监督检查工作,并对第三方提出的问题进行整改。4.3第三方与合同双方4.3.1第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。4.3.2第三方在合同履行过程中,如发现合同双方存在违约行为,应及时向双方报告。5.第三方介入的额外条款5.1第三方介入费用5.1.1第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体由双方在合作协议中约定。5.1.2第三方介入费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。5.2第三方介入期限5.2.1第三方介入期限由双方在合作协议中约定,但最长不超过合同期限。5.3第三方介入的变更5.3.1如需变更第三方介入的内容、期限或费用,双方应协商一致,并签订补充协议。6.第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件6.1.1合同履行完毕。6.1.2第三方介入目的已实现。6.1.3双方协商一致终止第三方介入。6.2第三方介入终止程序6.2.1双方应书面通知第三方终止介入。6.2.2第三方在收到终止通知后,应按照协议约定完成剩余工作。6.3第三方介入终止后的处理6.3.1第三方介入终止后,双方应按照协议约定处理相关事宜。6.3.2第三方介入终止后,双方应按照本合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应包含所有工程项目的名称、规格、数量、单价及总价,并按照国家标准进行编制。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于结算工程款项的依据。2.附件二:合同图纸详细要求和说明:合同图纸应包括项目平面图、剖面图、设备安装图等,并符合设计规范。说明:合同图纸是施工的重要依据,确保施工过程中图纸的准确性和一致性。3.附件三:招标文件详细要求和说明:招标文件应包含招标公告、招标文件、投标文件等,确保招标过程的公开、公平、公正。说明:招标文件是合同签订前的重要文件,用于确定合同双方。4.附件四:投标文件详细要求和说明:投标文件应包含投标报价、施工组织设计、工程进度计划等,展示投标单位的实力和方案。说明:投标文件是合同签订前的重要文件,用于选择合适的施工单位。5.附件五:设计文件详细要求和说明:设计文件应包含设计图纸、设计说明书、设计计算书等,确保设计质量。说明:设计文件是施工的重要依据,确保施工过程中设计的准确性和可行性。6.附件六:验收报告详细要求和说明:验收报告应包含工程验收结果、验收时间、验收人员等,确保工程质量的合格性。说明:验收报告是工程验收的重要文件,用于确认工程是否达到合同要求。7.附件七:施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工安全措施等,确保施工过程的顺利进行。说明:施工组织设计是施工的重要文件,用于指导施工过程中的各项工作。8.附件八:监理报告详细要求和说明:监理报告应包含监理过程中的发现、处理意见、整改措施等,确保工程质量的符合性。说明:监理报告是监理工作的重要文件,用于监督施工过程中的质量、进度、安全等方面。9.附件九:结算报告详细要求和说明:结算报告应包含工程结算结果、结算依据、结算金额等,确保结算的准确性和合法性。说明:结算报告是工程结算的重要文件,用于确定工程款项的支付。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:乙方未按合同约定完成工程或提供不合格产品。违约行为二:甲方未按合同约定支付款项。违约行为三:第三方提供的服务不符合合同约定或造成损失。违约行为四:合同双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准责任认定标准一:乙方未按合同约定完成工程或提供不合格产品,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。责任认定标准二:甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。责任认定标准三:第三方提供的服务不符合合同约定或造成损失,第三方应承担相应的责任,但责任限额不超过其服务费用的一倍。责任认定标准四:合同双方未按合同约定履行其他义务,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例示例一:乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的%。示例二:甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为逾期付款金额的%。示例三:第三方提供的服务不符合合同约定,导致工程损失,第三方应赔偿甲方损失金额的%。全文完。2024版风力发电工程结算合同范本正规范本4合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同双方基本信息1.4合同签订日期1.5合同生效日期1.6合同履行期限1.7合同履行地点1.8合同标的1.9合同履行方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程设计等级2.6工程质量要求2.7工程进度要求2.8工程验收标准第三章合同双方权利与义务3.1发包方权利与义务3.2承包方权利与义务3.3合同双方合作要求3.4合同双方保密义务3.5合同双方争议解决方式第四章工程结算4.1结算方式4.2结算依据4.3结算程序4.4结算时间4.5结算资料4.6结算争议解决第五章工程变更5.1变更范围5.2变更程序5.3变更费用5.4变更工期5.5变更争议解决第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收资料6.5验收争议解决第七章工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任7.4保修争议解决第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约争议解决第九章合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果9.4解除争议解决第十章合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果10.4终止争议解决第十一章合同费用11.1费用构成11.2费用支付11.3费用变更11.4费用争议解决第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2附件一:工程量清单12.3附件二:工程图纸12.4附件三:工程验收报告12.5附件四:其他相关资料第十三章合同生效及其他13.1合同生效13.2合同解除13.3合同终止13.4合同争议解决13.5合同附件13.6其他约定第十四章合同附件14.1合同附件清单14.2附件一:工程量清单14.3附件二:工程图纸14.4附件三:工程验收报告14.5附件四:其他相关资料合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版风力发电工程结算合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同双方基本信息1.3.1发包方名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________1.3.2承包方名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________1.4合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同履行期限本合同履行期限为____年,自合同生效之日起计算。1.7合同履行地点本合同履行地点为____________________。1.8合同标的本合同标的为风力发电工程的设计、施工、验收及保修。1.9合同履行方式1.9.1发包方负责提供工程所需的土地、电力接入等条件。1.9.2承包方负责完成风力发电工程的设计、施工、验收及保修。第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为____________________。2.2工程地点本工程地点位于____________________。2.3工程规模本工程规模为____________________。2.4工程性质本工程性质为____________________。2.5工程设计等级本工程设计等级为____________________。2.6工程质量要求2.6.1工程应符合国家有关风力发电工程的设计规范和施工质量标准。2.6.2工程质量应符合合同约定的技术参数和质量标准。2.7工程进度要求2.7.1工程应按照合同约定的进度计划进行施工。2.7.2承包方应确保工程按期完工。2.8工程验收标准2.8.1工程验收应按照国家有关风力发电工程的验收标准和合同约定进行。2.8.2工程验收合格后,发包方应予以确认。第三章合同双方权利与义务3.1发包方权利与义务3.1.1发包方有权对工程进行监督检查。3.1.2发包方有权要求承包方按照合同约定进行设计和施工。3.1.3发包方应按合同约定支付工程款项。3.2承包方权利与义务3.2.1承包方有权要求发包方提供必要的施工条件。3.2.2承包方应按照合同约定进行设计和施工。3.2.3承包方应确保工程质量,按时完成工程。3.3合同双方合作要求3.3.1合同双方应本着诚实信用、平等互利的原则进行合作。3.3.2合同双方应积极配合,共同推进工程进度。3.4合同双方保密义务3.4.1合同双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业信息负有保密义务。3.4.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露。3.5合同双方争议解决方式3.5.1合同双方发生争议,应友好协商解决。3.5.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第四章工程结算4.1结算方式4.1.1工程结算采用按实际完成工程量结算的方式。4.1.2结算依据为合同约定的工程量清单和实际完成工程量。4.2结算依据4.2.1工程量清单应详细列明工程内容和工程量。4.2.2实际完成工程量应以监理单位的验收报告为准。4.3结算程序4.3.1承包方应按照合同约定提交结算申请。4.3.2发包方应在收到结算申请后____日内完成审核。4.4结算时间4.4.1工程验收合格后____日内,承包方应提交结算申请。4.4.2发包方应在收到结算申请后____日内完成结算。4.5结算资料4.5.1结算资料应包括工程量清单、实际完成工程量、工程结算申请等。4.6结算争议解决4.6.1结算争议应通过友好协商解决。4.6.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第五章工程变更5.1变更范围5.1.1工程变更包括工程量变更、设计变更、工期变更等。5.2变更程序5.2.1变更申请应由承包方提出,经发包方同意后实施。5.2.2变更申请应详细列明变更内容、原因和影响。5.3变更费用5.3.1变更费用应根据实际发生费用和合同约定进行调整。5.4变更工期5.4.1变更工期应根据变更内容进行调整。5.5变更争议解决5.5.1变更争议应通过友好协商解决。5.5.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章工程验收6.1验收标准6.1.1工程验收应按照国家有关风力发电工程的验收标准和合同约定进行。6.2验收程序6.2.1验收前,承包方应提交验收申请。6.2.2发包方应组织验收,验收合格后予以确认。6.3验收时间6.3.1验收应在工程完工后____日内进行。6.4验收资料6.4.1验收资料应包括工程验收报告、工程验收记录等。6.5验收争议解决6.5.1验收争议应通过友好协商解决。6.5.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七章工程保修7.1保修范围7.1.1保修范围包括工程主体结构、设备设施等。7.2保修期限7.2.1保修期限为自工程验收合格之日起____年。7.3保修责任7.3.1承包方应承担保修责任,确保工程在保修期内正常使用。7.4保修争议解决7.4.1保修争议应通过友好协商解决。7.4.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。8.1.2承包方未按合同约定进行工程变更。8.1.3发包方未按合同约定支付工程款项。8.1.4双方未按合同约定履行保密义务。8.1.5双方未按合同约定解决争议。8.2违约责任承担8.2.1发生违约情形时,违约方应承担相应的违约责任。8.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。8.2.3违约金的计算方式根据合同约定执行。8.3违约争议解决8.3.1违约争议应通过友好协商解决。8.3.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章合同解除9.1解除条件9.1.1发包方或承包方违反合同约定,经对方书面通知后仍未纠正。9.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。9.1.3双方协商一致解除合同。9.2解除程序9.2.1一方提出解除合同,应书面通知对方。9.2.2双方应就解除合同的后果进行协商。9.3解除后果9.3.2双方应按照合同约定结算工程款项。9.4解除争议解决9.4.1解除争议应通过友好协商解决。9.4.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同终止10.1终止条件10.1.1合同履行完毕。10.1.2双方协商一致终止合同。10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.2终止程序10.2.1一方提出终止合同,应书面通知对方。10.2.2双方应就终止合同的后果进行协商。10.3终止后果10.3.2双方应按照合同约定结算工程款项。10.4终止争议解决10.4.1终止争议应通过友好协商解决。10.4.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章合同费用11.1费用构成11.1.1工程直接费用。11.1.2工程间接费用。11.1.3其他费用。11.2费用支付11.2.1费用支付方式为分期支付。11.2.2费用支付时间及比例根据合同约定执行。11.3费用变更11.3.1合同约定的费用在工程实施过程中发生变更的,应按合同约定进行调整。11.4费用争议解决11.4.1费用争议应通过友好协商解决。11.4.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章合同附件12.1合同附件清单12.1.1工程量清单。12.1.2工程图纸。12.1.3工程验收报告。12.1.4其他相关资料。第十三章合同生效及其他13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除合同解除按第九章规定执行。13.3合同终止合同终止按第十章规定执行。13.4合同争议解决合同争议解决按第三章规定执行。13.5合同附件合同附件按第十二章规定执行。13.6其他约定本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第十四章合同附件14.1合同附件清单14.1.1工程量清单。14.1.2工程图纸。14.1.3工程验收报告。14.1.4其他相关资料。____年____月____日发包方(签字/盖章):____________________承包方(签字/盖章):____________________附件:1.工程量清单2.工程图纸3.工程验收报告4.其他相关资料多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权条款说明:本条款规定在工程实施过程中,甲方对工程设计、施工方案、工程进度、变更等事项拥有最终决策权。1.2甲方监督权条款说明:本条款规定甲方有权对工程进行全过程监督,包括对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行检查。1.3甲方优先权条款说明:本条款规定在合同履行过程中,如发生争议,甲方有权优先选择争议解决方式,包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。1.4甲方变更权条款说明:本条款规定甲方有权根据实际情况对工程进行合理变更,承包方应予以配合。1.5甲方结算审核权条款说明:本条款规定甲方有权对工程结算进行审核,并在确认无误后支付工程款项。1.6甲方保密条款说明:本条款规定甲方对合同内容、技术信息、商业秘密等负有保密义务。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明:本条款规定在工程实施过程中,乙方对工程设计、施工方案、工程进度、变更等事项拥有最终决策权。2.2乙方质量控制权条款说明:本条款规定乙方有权对工程质量进行控制,确保工程达到合同约定的质量标准。2.3乙方进度管理权条款说明:本条款规定乙方有权对工程进度进行管理,确保工程按期完工。2.4乙方变更权条款说明:本条款规定乙方有权根据实际情况对工程进行合理变更,甲方应予以配合。2.5乙方结算提交权条款说明:本条款规定乙方有权提交工程结算,甲方应在收到结算后进行审核。2.6乙方保密条款说明:本条款规定乙方对合同内容、技术信息、商业秘密等负有保密义务。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构条款说明:本条款规定在合同履行过程中,如需引入第三方中介机构,双方应协商确定中介机构的资质、职责和费用。3.2中介费用承担条款说明:本条款规定中介机构的服务费用由双方按比例承担,具体比例由双方协商确定。3.3中介保密条款说明:本条款规定中介机构对合同内容、技术信息、商业秘密等负有保密义务。3.4中介争议解决条款说明:本条款规定中介机构在履行职责过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.5中介变更权条款说明:本条款规定中介机构有权根据实际情况对服务内容进行合理变更,双方应予以配合。3.6中介报告审核权条款说明:本条款规定双方有权对中介机构提交的报告进行审核,并在确认无误后予以认可。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.工程图纸3.工程验收报告4.合同双方基本信息表5.工程进度计划表6.工程变更记录表7.工程结算申请表8.工程款项支付凭证9.中介机构资质证明文件10.保密协议11.争议解决协议12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。认定:通过监理单位验收报告或第三方检测机构检测结果确认。2.违约行为:承包方未按合同约定进行工程变更。认定:通过变更申请记录和双方协商确认。3.违约行为:发包方未按合同约定支付工程款项。认定:通过付款凭证和合同约定支付时间对比确认。4.违约行为:双方未按合同约定履行保密义务。认定:通过保密协议和泄露信息确认。5.违约行为:发生不可抗力事件,导致合同无法履行。认定:通过不可抗力事件证明文件和合同约定确认。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人根据法律规定,将争议提交人民法院进行审理的争议解决方式。4.调解:指在第三方调解人的协助下,当事人自愿达成和解协议的争议解决方式。5.保密义务:指当事人对合同内容、技术信息、商业秘密等负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:重新制定进度计划,明确责任,加强监督。2.问题:工程质量不合格。解决办法:要求承包方进行整改,必要时进行返工。3.问题:工程款项支付争议。解决办法:按照合同约定进行结算,协商解决争议。4.问题:合同变更争议。解决办法:按照合同约定程序进行变更,协商解决争议。5.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识,对泄露行为进行追责。五、所有应用场景:1.风力发电工程的设计、施工、验收及保修。2.风力发电工程的投资建设。3.风力发电工程的运营维护。4.风力发电工程的合同管理。5.风力发电工程的争议解决。全文完。2024版风力发电工程结算合同范本正规范本5合同编号_________一、合同主体名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年新媒体数字项目合作计划书
- 2025关于出租汽车驾驶员劳动合同书范本
- 2025福建农业种植产销合同
- 2025版养老院隔音降噪施工及安全保障合同2篇
- 2025版中草药种植基地农产品溯源服务合同2篇
- 2025年度综合安防设备租赁合同范本3篇
- 2024年网站建设合同:企业网站的定制开发与运维
- 2025版驾校教练员学生满意度评价聘用协议3篇
- 2025版互联网数据中心运维托管合同3篇
- 2024年版详尽离婚合同财产分割范本版B版
- 黑龙江省哈尔滨市第六中学2025届高考数学三模试卷含解析
- 伤口治疗师进修汇报
- 研学活动协议书合同范本
- ISBAR辅助工具在交班中应用
- AIGC行业报告:国内外大模型和AI应用梳理
- 换热器的原理及构造
- 校园安全形势会商研判制度(4篇)
- 湖北省十堰市2023-2024学年高二上学期期末调研考试 地理 含答案
- 重庆市2023-2024学年六年级上册语文期末测试试卷(含答案)3
- 寒假假前安全教育课件
- 水下土方疏浚(水力冲挖)施工方案
评论
0/150
提交评论