版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版按揭房屋购房合同备案指南本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2地方性政策规定1.3房地产开发商与购房者约定2.房屋基本情况2.1房屋位置及面积2.2房屋用途2.3房屋权属证书2.4房屋配套设施3.按揭贷款事项3.1贷款银行及贷款额度3.2贷款期限及利率3.3贷款还款方式3.4贷款保险4.购房款支付及退款4.1首付款支付方式及比例4.2逾期付款及违约责任4.3退款条件及流程5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间5.2验收标准及程序5.3验收不合格的处理6.房屋产权过户6.1过户手续及费用6.2过户时间6.3产权登记7.产权转移登记费用7.1登记费用承担7.2登记费用支付时间7.3登记费用支付方式8.购房者义务及责任8.1遵守国家法律法规8.2依法纳税8.3不得擅自改变房屋结构及用途9.开发商义务及责任9.1交付合格房屋9.2依法承担保修责任9.3不得擅自更改房屋配套设施10.违约责任10.1购房者违约责任10.2开发商违约责任10.3第三方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1房屋产权证13.2房屋买卖合同13.3按揭贷款合同13.4其他相关文件14.其他约定14.1合同未尽事宜另行协商14.2合同未尽事宜的补充14.3合同解释权归双方共同所有第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规制定。1.2本合同还遵循《关于进一步加强房地产市场监管的通知》等相关地方性政策规定。1.3双方根据《房屋买卖合同》约定,自愿签订本合同。2.房屋基本情况2.1房屋位于市区街道号,建筑面积为平方米。2.2房屋用途为住宅,规划用途为。2.3房屋权属证书为市区房屋权属登记中心出具的号房地产权证。2.4房屋配套设施包括:中央空调、燃气、暖气、电梯、停车位等。3.按揭贷款事项3.1贷款银行:银行。3.2贷款额度:人民币万元。3.3贷款期限:年。3.4贷款利率:按银行同期贷款利率执行。3.5贷款还款方式:等额本息。3.6贷款保险:购房者需购买保险公司的保险。4.购房款支付及退款4.1首付款:购房者应在合同签订之日起日内支付首付款人民币万元。4.2逾期付款:如购房者逾期支付首付款,每逾期一日,应向开发商支付%的违约金。4.3退款条件:如因不可抗力导致合同无法履行,购房者有权要求退款,但需扣除已发生的费用。5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间:开发商应在合同约定的交付日期前日内将房屋交付给购房者。5.2验收标准:房屋应符合国家相关房屋质量标准及合同约定。5.3验收程序:购房者应在房屋交付后日内进行验收,如发现质量问题,应立即通知开发商。6.房屋产权过户6.1过户手续:购房者应按照开发商提供的流程办理房屋产权过户手续。6.2过户时间:购房者应在合同签订之日起个月内完成房屋产权过户。6.3产权登记:房屋产权过户后,购房者应及时办理产权登记手续。7.产权转移登记费用7.1登记费用承担:房屋产权转移登记费用由购房者承担。7.2登记费用支付时间:购房者应在办理产权过户手续前支付登记费用。7.3登记费用支付方式:购房者可通过银行转账、现金等方式支付登记费用。8.房屋产权过户8.1过户手续及费用8.1.3过户费用包括:契税、印花税、登记费、评估费等,具体费用根据当地政策及房屋评估价值确定。8.2过户时间8.2.1房屋产权过户应在购房者支付完首付款及全部购房款后,由开发商协助办理。8.2.2开发商应在购房者提供完整过户手续后个工作日内完成过户申请。8.3产权登记8.3.1房屋产权登记由购房者自行或委托开发商办理。8.3.2房屋产权登记完成后,购房者应及时领取房屋产权证书。9.产权转移登记费用9.1登记费用承担9.1.1房屋产权转移登记费用由购房者承担。9.1.2登记费用包括但不限于房屋登记费、印花税、契税等。9.2登记费用支付时间9.2.1购房者应在办理产权转移登记手续前支付全部登记费用。9.2.2购房者未在规定时间内支付登记费用的,开发商有权拒绝办理过户手续。9.3登记费用支付方式9.3.1购房者可通过银行转账、现金支付等方式支付登记费用。9.3.2支付凭证应妥善保管,作为日后办理产权登记的依据。10.购房者义务及责任10.1购房者应按照合同约定支付购房款,并按时偿还按揭贷款。10.2购房者应遵守房屋使用规定,不得擅自改变房屋结构及用途。10.3购房者应依法纳税,并承担因房屋使用产生的相关费用。11.开发商义务及责任11.1开发商应按照合同约定交付合格房屋,并承担保修责任。11.2开发商应按照约定的时间和质量标准完成房屋建设,并确保房屋符合国家相关法律法规的要求。11.3开发商应提供房屋产权过户所需的全部合法手续。12.违约责任12.1购房者未按时支付购房款或按揭贷款的,应向开发商支付逾期付款违约金。12.2开发商未按时交付房屋或提供过户手续的,应向购房者支付违约金。12.3双方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。13.争议解决13.1双方发生争议,应友好协商解决。13.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效及解除14.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同生效后,任何一方不得擅自解除合同。14.3因不可抗力导致合同无法履行的,双方均可解除合同,并互不承担违约责任。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、保险公司等,其介入需符合本合同约定。15.2介入目的:第三方介入旨在协助合同双方履行合同义务,提供专业服务,保障交易安全。16.第三方介入程序16.1购房者或开发商可邀请第三方介入合同履行过程,并提前与第三方签订相应服务合同。16.2第三方介入前,需向甲乙双方提交相关资质证明和服务协议。17.第三方责任17.1第三方在合同履行过程中,应遵循诚实信用原则,提供真实、准确、专业的服务。17.2第三方因故意或重大过失导致合同履行出现问题的,应承担相应法律责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额应根据第三方服务合同约定,但不得超过本合同交易金额的%。18.2第三方责任限额包括但不限于:直接经济损失、违约金、赔偿金等。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方仅对甲乙双方提供的服务负责,不直接对购房者和开发商承担责任。19.2甲乙双方应确保第三方提供的资料和服务的真实性,如因资料不实导致损失,由甲乙双方自行承担。19.3第三方在提供评估、咨询等服务时,甲乙双方应充分了解第三方服务范围和限制,避免误解和纠纷。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入时,甲乙双方应就第三方责任、费用承担、服务内容等事项达成一致,并在本合同中增加相应条款。20.2第三方介入时,甲乙双方应确保第三方服务不影响合同履行的正常进行。21.第三方介入时的费用承担21.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方根据实际情况和第三方服务合同约定分担。21.2如第三方服务合同未约定费用分担,则由提出介入请求的一方承担。22.第三方介入后的合同变更22.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并在变更后的合同中明确第三方的责任和义务。23.第三方介入后的争议解决23.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过协商解决。23.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同详细要求:合同应包含房屋基本情况、购房款支付、产权过户、违约责任等内容,并经双方签字(或盖章)确认。说明:本合同附件一为房屋买卖合同,是合同的重要组成部分。2.房屋权属证书详细要求:提供房屋所有权证、土地使用权证等权属证明文件。说明:本合同附件二为房屋权属证书,证明房屋所有权和土地使用权。3.按揭贷款合同详细要求:包含贷款银行、贷款额度、贷款期限、利率、还款方式等内容,并经贷款银行和购房者签字(或盖章)确认。说明:本合同附件三为按揭贷款合同,约定购房者与贷款银行之间的权利义务。4.房屋验收报告详细要求:由开发商提供房屋验收报告,证明房屋符合验收标准。说明:本合同附件四为房屋验收报告,证明房屋交付时符合约定质量标准。5.房屋测绘报告详细要求:提供房屋测绘报告,证明房屋面积、结构等符合规划要求。说明:本合同附件五为房屋测绘报告,作为房屋面积和结构的重要依据。6.房屋产权过户手续详细要求:包括购房合同、房屋权属证书、契税完税证明等过户手续。说明:本合同附件六为房屋产权过户手续,用于办理房屋产权转移登记。7.房屋产权证书详细要求:提供房屋产权证书,证明购房者拥有房屋所有权。说明:本合同附件七为房屋产权证书,作为购房者拥有房屋所有权的法律凭证。8.房屋保险单详细要求:提供房屋保险单,证明购房者已购买房屋保险。说明:本合同附件八为房屋保险单,保障购房者权益。9.付款凭证详细要求:包括首付款、购房款、按揭贷款等付款凭证。说明:本合同附件九为付款凭证,证明购房者已支付相关款项。10.争议解决协议详细要求:双方在争议解决过程中签订的协议。说明:本合同附件十为争议解决协议,用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.购房者违约行为违约行为:未按时支付购房款或按揭贷款。责任认定:支付逾期付款违约金,违约金按逾期天数及合同约定比例计算。示例:购房者未在约定时间内支付首付款,每逾期一日,应向开发商支付元的违约金。2.开发商违约行为违约行为:未按时交付房屋或提供过户手续。责任认定:支付违约金,违约金按逾期天数及合同约定比例计算。示例:开发商未在约定时间内交付房屋,每逾期一日,应向购房者支付元的违约金。3.第三方违约行为违约行为:提供虚假资料、服务不到位等。责任认定:根据第三方服务合同约定,由第三方承担相应法律责任。示例:第三方评估机构提供虚假评估报告,导致购房者权益受损,第三方应承担赔偿责任。4.不可抗力违约违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定:双方互不承担违约责任。示例:因地震导致房屋无法交付,双方均不承担违约责任。全文完。2024版按揭房屋购房合同备案指南1本合同目录一览1.合同订立与效力1.1合同签订主体1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件1.4合同变更与解除1.5合同争议解决方式2.房屋信息2.1房屋基本情况2.2房屋产权状况2.3房屋权属证明文件2.4房屋用途及限制3.按揭贷款3.1贷款金额与期限3.2贷款利率与还款方式3.3贷款申请与审批3.4贷款发放与支付3.5贷款逾期与罚息4.房屋交付4.1房屋交付时间与条件4.2房屋验收与交付手续4.3房屋交付责任与风险5.房屋过户5.1房屋过户手续与费用5.2房屋过户时间与期限5.3房屋过户责任与风险6.产权登记6.1产权登记申请与办理6.2产权登记费用与期限6.3产权登记风险与责任7.房屋维修与保养7.1房屋维修责任与费用7.2房屋保养责任与费用7.3房屋维修与保养期限8.保险8.1保险种类与保险金额8.2保险费用与缴纳方式8.3保险责任与赔偿范围9.违约责任9.1违约行为与认定9.2违约责任承担方式9.3违约责任免除条件10.不可抗力10.1不可抗力事件的范围10.2不可抗力事件的处理10.3不可抗力事件的证明11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.附件与补充协议13.1附件内容与作用13.2补充协议的签订与效力13.3附件与补充协议的修改14.其他14.1合同未尽事宜的处理14.2合同解释与适用14.3合同的生效与备案第一部分:合同如下:1.合同订立与效力1.1合同签订主体(1)卖方:全称为_______,注册地址为_______,法定代表人为_______,统一社会信用代码为_______。(2)买方:全称为_______,注册地址为_______,法定代表人为_______,统一社会信用代码为_______。1.2合同签订时间与地点本合同于_______年_______月_______日在_______市_______区_______地点签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同变更与解除(1)合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。(2)合同的解除需符合法定或约定的条件,并经双方协商一致,并以书面形式作出。1.5合同争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.房屋信息2.1房屋基本情况(1)房屋坐落:_______。(2)房屋建筑面积:_______平方米。(3)房屋结构:_______。2.2房屋产权状况(1)房屋产权证号:_______。(2)房屋所有权人:_______。2.3房屋权属证明文件(1)卖方提供房屋产权证、土地使用权证等权属证明文件。(2)买方在办理房屋过户手续前,需提供有效身份证明文件。2.4房屋用途及限制(1)房屋用途:_______。(2)房屋使用限制:_______。3.按揭贷款3.1贷款金额与期限(1)贷款金额:_______元。(2)贷款期限:_______年。3.2贷款利率与还款方式(1)贷款利率:_______。(2)还款方式:_______。3.3贷款申请与审批(1)买方需向银行提出贷款申请。(2)银行对买方的贷款申请进行审批。3.4贷款发放与支付(1)银行在审批通过后,将贷款发放至买方指定的账户。(2)买方在收到贷款后,按照合同约定支付首付款。3.5贷款逾期与罚息(1)如买方逾期还款,需按照银行规定支付罚息。(2)逾期还款超过_______个月,银行有权提前收回贷款。4.房屋交付4.1房屋交付时间与条件(1)房屋交付时间:_______。(2)房屋交付条件:买方已支付全部房款,并办理完毕房屋过户手续。4.2房屋验收与交付手续(1)买方在收到房屋后,应在_______日内进行验收。(2)验收合格后,双方办理房屋交付手续。4.3房屋交付责任与风险(1)卖方保证房屋在交付时符合合同约定。(2)因房屋交付引起的风险由卖方承担。5.房屋过户5.1房屋过户手续与费用(1)买方需办理房屋过户手续。(2)过户费用按照相关规定执行。5.2房屋过户时间与期限(1)房屋过户时间:_______。(2)房屋过户期限:_______。5.3房屋过户责任与风险(1)卖方负责办理房屋过户手续。(2)因过户引起的风险由卖方承担。6.产权登记6.1产权登记申请与办理(1)买方在房屋过户后,需向相关机构申请产权登记。(2)办理产权登记所需材料及费用按照相关规定执行。6.2产权登记费用与期限(1)产权登记费用:_______。(2)产权登记期限:_______。6.3产权登记风险与责任(1)因产权登记引起的风险由买方承担。(2)卖方应协助买方办理产权登记手续。8.保险8.1保险种类与保险金额(1)保险种类:房屋建筑保险、房屋财产保险、责任保险等。(2)保险金额:根据房屋价值及市场行情确定,具体金额为_______元。8.2保险费用与缴纳方式(1)保险费用:_______元。(2)缴纳方式:一次性支付或分期支付,具体方式由双方协商确定。8.3保险责任与赔偿范围(1)保险责任:因自然灾害、意外事故等原因导致房屋损毁或人员伤亡。(2)赔偿范围:根据保险合同约定执行。9.违约责任9.1违约行为与认定(1)买方未按约定支付房款。(2)卖方未按约定交付房屋。9.2违约责任承担方式(1)支付违约金:_______元。(2)赔偿损失:根据实际情况确定。9.3违约责任免除条件(1)因不可抗力导致违约。(2)双方协商一致免除违约责任。10.不可抗力10.1不可抗力事件的范围(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)社会事件:战争、动乱、政府行为等。10.2不可抗力事件的处理(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。(2)根据不可抗力事件的影响程度,协商调整合同履行期限或解除合同。10.3不可抗力事件的证明(1)不可抗力事件的证明材料由一方提供。(2)双方对证明材料有异议的,可申请仲裁或诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件(1)买方或卖方违约。(2)发生不可抗力事件,且合同无法继续履行。11.2合同解除程序(1)一方提出解除合同请求。(2)双方协商一致,以书面形式解除合同。11.3合同解除后的处理(1)退还已收款项。(2)处理合同解除后的善后事宜。12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同履行完毕。(2)合同解除。12.2合同终止程序(1)双方确认合同终止。(2)以书面形式通知对方。12.3合同终止后的处理(1)清算合同履行情况。(2)处理合同终止后的善后事宜。13.附件与补充协议13.1附件内容与作用(1)房屋产权证复印件。(2)贷款合同复印件。13.2补充协议的签订与效力(1)补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)补充协议的签订需经双方协商一致。13.3附件与补充协议的修改(1)附件与补充协议的修改需经双方协商一致。(2)修改后的附件与补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他14.1合同未尽事宜的处理(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。(2)协商不成的,按照相关法律法规执行。14.2合同解释与适用(1)本合同解释权归卖方所有。(2)本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务或协助的独立主体。1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等。2.第三方的责任与义务2.1第三方应遵守合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。2.2第三方在提供专业服务时,应确保服务的质量,避免因自身原因导致合同无法履行。3.第三方的权利3.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保服务顺利进行。4.第三方介入的流程4.1甲乙双方协商一致,决定引入第三方介入。4.2双方共同确定第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、时间等。4.3第三方接受甲乙双方委托,与双方签订委托协议,明确各自的权利义务。5.甲乙双方的权利义务5.1甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。5.2甲乙双方有权对第三方的工作进行监督,确保其履行合同义务。5.3如第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求其承担相应责任。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议中约定,最高不超过合同总金额的_______%。6.2第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。6.3第三方的责任限额不包括因不可抗力因素导致的损失。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方在合同履行过程中,应保持独立,不得参与甲乙双方的内部事务。7.2第三方与其他各方的责任划分如下:7.1.1第三方对甲乙双方承担的责任,仅限于其在合同履行过程中的直接责任。7.1.2第三方对其他第三方不承担责任,除非法律法规另有规定。7.1.3第三方在履行职责过程中,如涉及与其他第三方的合作,应明确各自的权利义务。8.第三方的变更与解除8.1如甲乙双方认为有必要更换第三方,应提前_______日通知第三方,并书面确认。8.2第三方在合同履行期间,如因自身原因无法继续履行职责,应提前_______日通知甲乙双方,并书面确认。8.3第三方的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。9.第三方的保密义务9.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。9.2第三方违反保密义务,造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。10.第三方的法律法规遵守10.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。10.2第三方违反法律法规,造成合同无法履行或甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋产权证复印件要求:复印件需清晰,与原件一致。说明:作为房屋产权证明文件,用于核实房屋所有权人信息。2.房屋土地使用权证复印件要求:复印件需清晰,与原件一致。说明:作为土地使用权证明文件,用于核实土地使用权人信息。3.房屋买卖合同复印件要求:复印件需清晰,与原件一致。说明:作为房屋买卖双方签订的正式合同,用于确认合同内容。4.按揭贷款合同复印件要求:复印件需清晰,与原件一致。说明:作为按揭贷款协议,用于确认贷款金额、期限、利率等信息。5.保险合同复印件要求:复印件需清晰,与原件一致。说明:作为保险协议,用于确认保险种类、保险金额、保险期限等信息。6.房屋交付验收报告要求:报告需详细记录房屋验收情况,包括房屋质量、设施设备等。说明:作为房屋交付验收的正式文件,用于确认房屋交付状态。7.产权登记申请表要求:表格填写完整,签字盖章。说明:作为产权登记的申请文件,用于办理房屋过户手续。8.第三方委托协议要求:协议内容明确,双方签字盖章。说明:作为委托第三方介入合同履行的协议,用于明确第三方的权利义务。9.不可抗力事件证明材料要求:证明材料需真实、有效。说明:作为不可抗力事件发生的证明,用于免除合同履行责任。说明二:违约行为及责任认定:1.买方违约行为及责任认定1.1未按约定支付房款责任认定:买方需支付违约金,并承担逾期付款产生的利息。示例:买方逾期支付房款10万元,需支付违约金1000元/日,并承担利息。1.2未按约定交付房屋责任认定:买方需赔偿卖方因房屋未交付而产生的损失。示例:买方未按约定交付房屋,导致卖方遭受租金损失,需赔偿租金。2.卖方违约行为及责任认定2.1未按约定交付房屋责任认定:卖方需赔偿买方因房屋未交付而产生的损失。示例:卖方未按约定交付房屋,导致买方遭受租金损失,需赔偿租金。2.2房屋质量不符合约定责任认定:卖方需修复房屋,并赔偿买方因房屋质量问题造成的损失。示例:房屋存在质量问题,卖方需修复并赔偿买方维修费用。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按约定履行职责责任认定:第三方需承担违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:第三方未按约定完成评估工作,需承担违约责任并赔偿评估费用。3.2提供虚假信息责任认定:第三方需承担违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:第三方提供虚假评估报告,需承担违约责任并赔偿由此造成的损失。全文完。2024版按揭房屋购房合同备案指南2本合同目录一览1.定义与解释1.1房屋定义1.2购房人定义1.3按揭贷款定义1.4备案指南定义2.房屋基本信息2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋产权2.5房屋用途3.购房人信息3.1购房人身份信息3.2购房人联系方式3.3购房人经济状况3.4购房人信用记录4.按揭贷款信息4.1贷款金额4.2贷款期限4.3贷款利率4.4还款方式4.5保险费用5.房屋价格与付款方式5.1房屋总价5.2首付比例5.3首付金额5.4付款时间5.5付款方式6.合同签订与生效6.1合同签订时间6.2合同生效条件6.3合同生效日期7.房屋交付与验收7.1房屋交付时间7.2房屋验收标准7.3验收流程7.4验收异议处理8.按揭贷款发放与使用8.1贷款发放条件8.2贷款发放时间8.3贷款使用规定8.4贷款违约责任9.房屋所有权转移登记9.1登记机关9.2登记时间9.3登记手续9.4登记费用10.产权证办理与交付10.1产权证办理时间10.2产权证交付时间10.3产权证交付方式10.4产权证费用11.保险事宜11.1保险种类11.2保险期限11.3保险金额11.4保险费用12.违约责任与争议解决12.1违约情形12.2违约责任12.3争议解决方式12.4争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序13.4合同终止程序14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2附件与补充协议14.3合同附件14.4合同补充协议第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1房屋定义本合同所称房屋,指位于_______市_______区_______路_______号,建筑面积为_______平方米,房屋结构为_______的独立住宅。1.2购房人定义本合同所称购房人,指在中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人_______(身份证号码:_______)。1.3按揭贷款定义本合同所称按揭贷款,指购房人与金融机构签订的,以所购房屋作为抵押物的贷款。1.4备案指南定义本合同所称备案指南,指购房人根据房屋交易管理部门的要求,提交相关资料进行房屋交易备案的操作流程。2.房屋基本信息2.1房屋位置房屋位于_______市_______区_______路_______号,具体位置见附件一。2.2房屋面积房屋建筑面积为_______平方米,其中套内面积为_______平方米。2.3房屋结构房屋为_______结构,层数为_______层。2.4房屋产权房屋产权为_______,购房人拥有该房屋的完全所有权。2.5房屋用途房屋用途为_______,不得用于_______。3.购房人信息3.1购房人身份信息购房人为_______,身份证号码为_______。3.2购房人联系方式购房人联系电话为_______,电子邮箱为_______。3.3购房人经济状况购房人月收入为_______元,月还款能力为_______元。3.4购房人信用记录购房人信用记录良好,无逾期还款记录。4.按揭贷款信息4.1贷款金额购房人申请按揭贷款金额为_______元。4.2贷款期限贷款期限为_______年。4.3贷款利率贷款利率为_______,按照中国人民银行同期贷款利率执行。4.4还款方式还款方式为_______,每月还款金额为_______元。4.5保险费用购房人需购买_______保险,保险费用为_______元。5.房屋价格与付款方式5.1房屋总价房屋总价为_______元。5.2首付比例首付比例为_______,首付金额为_______元。5.3首付金额购房人已支付首付金额_______元。5.4付款时间购房人应在合同签订后_______个工作日内支付首付金额。5.5付款方式付款方式为_______。6.合同签订与生效6.1合同签订时间本合同于_______年_______月_______日在_______市_______区_______路_______号签订。6.2合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.3合同生效日期本合同自_______年_______月_______日起生效。7.房屋交付与验收7.1房屋交付时间房屋交付时间为_______年_______月_______日。7.2房屋验收标准房屋验收标准见附件二。7.3验收流程购房人应在房屋交付后_______个工作日内进行房屋验收。7.4验收异议处理若购房人在验收过程中提出异议,应在验收后_______个工作日内书面通知出卖人,出卖人应在_______个工作日内予以答复。8.按揭贷款发放与使用8.1贷款发放条件金融机构应在购房人提交完整贷款申请材料后_______个工作日内,根据贷款审批结果决定是否发放贷款。8.2贷款发放时间贷款发放时间应在贷款审批通过后_______个工作日内。8.3贷款使用规定贷款只能用于购买本合同约定的房屋,不得用于其他用途。8.4贷款违约责任若购房人未按时归还贷款,金融机构有权按照合同约定收取滞纳金,并有权采取法律手段追回贷款。9.房屋所有权转移登记9.1登记机关房屋所有权转移登记由_______市_______区房屋交易管理部门负责。9.2登记时间购房人应在房屋交付后_______个工作日内申请办理房屋所有权转移登记。9.3登记手续(1)购房合同;(2)房屋所有权证;(3)身份证复印件;(4)户口簿复印件;(5)婚姻状况证明;(6)贷款合同;(7)其他相关证明材料。9.4登记费用房屋所有权转移登记费用为_______元。10.产权证办理与交付10.1产权证办理时间购房人应在房屋所有权转移登记完成后_______个工作日内申请办理产权证。10.2产权证交付时间产权证办理完成后,购房人应在_______个工作日内领取产权证。10.3产权证交付方式产权证由购房人亲自领取,或委托代理人领取。10.4产权证费用产权证费用为_______元。11.保险事宜11.1保险种类(1)房屋结构火灾保险;(2)房屋所有人责任保险;(3)贷款抵押物保险。11.2保险期限保险期限为_______年。11.3保险金额保险金额为_______元。11.4保险费用保险费用为_______元,由购房人承担。12.违约责任与争议解决12.1违约情形(1)购房人未按合同约定支付房款;(2)购房人未按合同约定按时归还贷款;(3)出卖人未按合同约定交付房屋;(4)双方在合同履行过程中发生的其他违约行为。12.2违约责任(1)向守约方支付违约金;(2)赔偿守约方因此遭受的损失;(3)承担相应的法律责任。12.3争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向_______市_______区人民法院提起诉讼。12.4争议解决地点争议解决地点为_______市_______区。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,另一方给予书面通知后_______个工作日内未采取补救措施;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定的其他解除条件。13.2合同终止条件(1)房屋所有权转移登记完成;(2)贷款全部偿还;(3)法律法规规定或双方约定的其他终止条件。13.3合同解除程序一方要求解除合同,应提前_______个工作日向对方书面提出解除通知。13.4合同终止程序合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜,按法律法规和双方协商一致的原则处理。14.2附件与补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件附件一:房屋位置示意图附件二:房屋验收标准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,指在房屋交易过程中提供咨询、评估、代理等服务的中介机构、评估机构、代理机构等独立第三方。1.2第三方应当具备相应的资质和许可,并承诺遵守国家法律法规和行业规范。2.第三方介入范围(1)房屋交易咨询;(2)房屋价值评估;(3)房屋交易代理;(4)贷款咨询与申请;(5)其他与房屋交易相关的服务。3.第三方介入程序3.1购房人可根据自身需求选择合适的第三方介入服务。3.2购房人应与第三方签订书面服务合同,明确服务内容、费用、责任等。3.3第三方应在服务合同约定的范围内提供服务。4.第三方责任与权利(1)按照服务合同约定提供真实、准确的服务信息;(2)遵守国家法律法规和行业规范,确保服务过程的合法性;(3)保护购房人的隐私,不得泄露购房人个人信息;(4)因自身原因导致服务出现重大失误,应承担相应的赔偿责任。(1)根据服务合同约定收取服务费用;(2)在服务过程中,有权了解购房人的需求,提供专业建议;(3)根据服务合同约定,有权对房屋交易过程中的相关事宜进行监督。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额为本合同房屋交易总价的_______%,最高不超过_______元。5.2超过责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 克孜勒苏职业技术学院《移动应用开发A》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江苏联合职业技术学院《全球卫生》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南农业大学《数字视频处理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖北孝感美珈职业学院《公共部门人力资源管理实验》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 【物理】《功率》(教学设计)-2024-2025学年人教版(2024)初中物理八年级下册
- 高考物理总复习《电场》专项测试卷含答案
- 重庆文理学院《建筑设计二》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆工程职业技术学院《数字化设计与制造双语》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江经济职业技术学院《太极拳》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中国美术学院《电工与电子技术(B)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 光伏发电并网申办具体流程
- 基本药物制度政策培训课件
- 2025年中国华能集团限公司校园招聘高频重点提升(共500题)附带答案详解
- GB/T 45002-2024水泥胶砂保水率测定方法
- 广东省广州海珠区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷(含答案)
- 深蓝的故事(全3册)
- GB/T 42461-2023信息安全技术网络安全服务成本度量指南
- 职校开学第一课班会PPT
- 央国企信创白皮书 -基于信创体系的数字化转型
- GB/T 36964-2018软件工程软件开发成本度量规范
- 机加车间各岗位绩效考核方案
评论
0/150
提交评论