2025版绿色能源发电站建设场协议书下载3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版绿色能源发电站建设场协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.项目合作方式3.1合作模式3.2投资比例3.3合作期限4.投资回报与收益分配4.1投资回报方式4.2收益分配比例4.3收益分配时间5.项目建设管理5.1工程进度管理5.2质量管理5.3安全管理5.4造价管理6.项目运营管理6.1运营模式6.2运营期限6.3运营成本6.4运营收益7.项目融资7.1融资方式7.2融资额度7.3融资期限8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同附件11.1附件一：绿色能源发电站项目可行性研究报告11.2附件二：绿色能源发电站项目环境影响评价报告11.3附件三：绿色能源发电站项目用地协议11.4附件四：其他相关文件12.合同签署与生效12.1签署时间12.2生效条件12.3生效日期13.合同解除与终止13.1解除条件13.2终止条件13.3解除程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权归属14.3法律适用与管辖14.4合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方全称：__________甲方地址：__________甲方法定代表人：__________甲方联系电话：__________甲方电子邮箱：__________1.2合同乙方乙方全称：__________乙方地址：__________乙方法定代表人：__________乙方联系电话：__________乙方电子邮箱：__________2.项目概况2.1项目名称：绿色能源发电站建设项目2.2项目地点：__________2.3项目规模：__________兆瓦2.4项目总投资：__________万元2.5项目建设周期：自合同生效之日起____个月3.项目合作方式3.1合作模式：合资经营3.2投资比例：甲方占______%，乙方占______%3.3合作期限：自合同生效之日起____年4.投资回报与收益分配4.1投资回报方式：按投资比例分享项目运营收益4.2收益分配比例：根据年度审计结果确定，按投资比例分配4.3收益分配时间：每个财年结束后____个月5.项目建设管理5.1工程进度管理：甲方负责项目的整体进度管理，确保按计划完成建设5.2质量管理：双方共同负责项目的质量监督，确保项目符合国家及行业标准5.3安全管理：双方共同负责项目的安全管理，确保施工及运营过程中的安全5.4造价管理：甲方负责项目的造价控制，确保项目成本在预算范围内6.项目运营管理6.1运营模式：甲方负责项目的日常运营管理，乙方提供技术支持6.2运营期限：自项目竣工并验收合格之日起____年6.3运营成本：包括但不限于人力、物料、设备维护、保险等费用6.4运营收益：项目运营产生的电费收入及其他合法收入7.项目融资7.1融资方式：甲方负责筹集项目所需资金，包括但不限于银行贷款、股东投入等7.2融资额度：项目总投资的______%7.3融资期限：与项目建设周期相匹配，并可根据实际情况调整8.合同生效与终止8.1合同生效条件双方签署本合同并加盖公章；甲方取得项目所需的相关审批文件；乙方完成项目融资安排；8.2合同终止条件合作期限届满且项目运营结束；双方协商一致，决定终止合同；因不可抗力导致合同无法继续履行；8.3合同解除条件一方违约，另一方在通知违约方后____日内，违约方未采取补救措施或补救措施不力；因国家政策、法规变化导致合同无法履行。9.违约责任9.1违约情形未按合同约定履行投资义务；未按合同约定进行项目建设；未按合同约定进行项目运营；未能履行保密义务；9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；双方应协商解决违约问题，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁；9.3违约赔偿违约金按实际损失计算，最高不超过合同总金额的______%。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；仲裁机构应在中国境内选择；10.2争议解决机构_______仲裁委员会；10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。11.合同附件11.1附件一：绿色能源发电站项目可行性研究报告11.2附件二：绿色能源发电站项目环境影响评价报告11.3附件三：绿色能源发电站项目用地协议11.4附件四：其他相关文件12.合同签署与生效12.1签署时间甲方代表签署：__________乙方代表签署：__________签署日期：__________12.2生效条件双方签署并加盖公章；甲方取得项目所需的相关审批文件；乙方完成项目融资安排；12.3生效日期合同签署之日起____日内。13.合同解除与终止13.1解除条件双方协商一致，决定解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；13.2终止条件合作期限届满且项目运营结束；合同约定的终止条件成就；13.3解除程序双方书面通知对方解除合同；甲方在接到解除通知后____日内，完成项目清算。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务；14.2知识产权归属项目知识产权归双方共有，双方按投资比例分享；14.3法律适用与管辖本合同适用中华人民共和国法律；合同争议解决机构为_______人民法院；14.4合同未尽事宜处理本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义第三方是指除合同甲方和乙方之外的，参与本合同项目建设的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于设计、施工、监理、融资、咨询、保险、设备供应等环节。2.第三方介入的审批与监督2.1审批程序甲方或乙方拟引入第三方，应提前____个月书面通知对方，并附上第三方资质文件及合作意向书。双方在____日内对第三方介入事项进行审议，并形成书面意见。经双方同意后，甲方或乙方与第三方签订相关协议，并将协议副本抄送对方。2.2监督职责甲方或乙方应监督第三方履行合同义务，确保项目进度、质量和安全。3.第三方责任限额3.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其自身原因造成的损失，应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方根据项目具体情况协商确定，并在相关协议中明确。3.3责任限额的调整在项目实施过程中，如遇特殊情况需调整责任限额，甲乙双方应重新协商并签订补充协议。4.第三方与甲乙方的责任划分4.1责任划分原则第三方应按照合同约定和行业标准履行职责，对因其违约行为造成的损失承担责任。甲乙双方应按照合同约定，对各自责任范围内的损失承担责任。4.2责任划分具体条款设计方：负责项目设计，确保设计质量满足相关标准，对设计错误造成的损失承担责任。施工方：负责项目施工，确保施工质量满足相关标准，对施工质量问题承担责任。监理方：负责项目监理，确保施工质量、进度和安全，对监理失职造成的损失承担责任。融资方：负责项目融资，确保资金到位，对融资失败造成的损失承担责任。咨询方：提供专业咨询服务，对咨询意见错误造成的损失承担责任。保险方：负责项目保险，对保险范围内的事故造成的损失承担责任。5.第三方权利5.1第三方在履行合同过程中，享有合同约定的权利，如：获得合同约定的报酬；要求甲方或乙方提供必要的协助；要求甲方或乙方解决其在履行合同过程中遇到的困难。6.第三方义务按照合同约定履行职责，确保项目进度、质量和安全；不得泄露甲方或乙方的商业秘密；遵守国家法律法规和行业标准。7.第三方介入的变更与解除7.1变更程序甲方或乙方拟变更第三方，应提前____个月书面通知对方，并附上变更原因及第三方变更协议。双方在____日内对第三方变更事项进行审议，并形成书面意见。经双方同意后，甲方或乙方与第三方签订变更协议，并将协议副本抄送对方。7.2解除程序第三方违反合同约定或法律法规，甲乙双方可解除与第三方的合作；解除合作前，甲乙双方应协商处理相关事宜，确保项目不受影响。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方与甲乙双方之间的争议，应优先通过协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构_______仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：绿色能源发电站项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等，并附上相关数据和图表。说明：可行性研究报告是项目启动的基础，需确保内容全面、准确。2.附件二：绿色能源发电站项目环境影响评价报告要求：评估项目对环境的影响，包括大气、水、土壤、生态等方面，并提出相应的环保措施。说明：环评报告是项目审批的重要依据，需符合国家环保法规。3.附件三：绿色能源发电站项目用地协议要求：明确项目用地范围、土地性质、使用年限、费用支付等内容。说明：用地协议是项目实施的关键，需确保用地合法、合规。4.附件四：绿色能源发电站项目设计文件要求：包括项目总体设计、电气设计、结构设计、设备选型等，需符合国家及行业标准。说明：设计文件是项目施工的依据，需确保设计合理、安全。5.附件五：绿色能源发电站项目施工合同要求：明确施工范围、工期、质量、费用、违约责任等内容。说明：施工合同是施工过程中的重要依据，需确保施工质量、进度。6.附件六：绿色能源发电站项目监理合同要求：明确监理范围、职责、权限、费用、违约责任等内容。说明：监理合同是确保施工质量、进度、安全的重要保障。7.附件七：绿色能源发电站项目融资协议要求：明确融资方式、额度、期限、利率、还款方式等内容。说明：融资协议是项目资金保障的重要文件，需确保融资及时、到位。8.附件八：绿色能源发电站项目运营管理协议要求：明确运营范围、职责、费用、收益分配等内容。说明：运营管理协议是项目长期稳定运营的重要保障。9.附件九：绿色能源发电站项目保险合同要求：明确保险范围、保险金额、保险期限、赔偿条件等内容。说明：保险合同是降低项目风险的重要措施，需确保保险覆盖全面。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定履行投资义务；未按合同约定进行项目建设；未按合同约定进行项目运营；未能履行保密义务；违反国家法律法规和行业标准；未经对方同意，擅自变更第三方；未能履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约行为发生时，由违约方承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等；违约金按实际损失计算，最高不超过合同总金额的______%；赔偿损失包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。3.违约示例说明甲方向乙方支付项目投资款，乙方未按约定时间到位，构成违约；甲方委托的施工方在施工过程中，未按设计文件和行业标准施工，造成质量问题，构成违约；乙方未按合同约定进行项目运营，导致项目收益减少，构成违约。全文完。2024版绿色能源发电站建设场协议书1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系方式2.发电站建设概况2.1项目名称2.2建设地点2.3建设规模2.4建设内容2.5建设工期3.投资与资金3.1投资总额3.2资金来源3.3资金拨付3.4资金管理4.工程设计、施工与监理4.1设计单位4.2施工单位4.3监理单位4.4设计、施工、监理合同4.5施工进度5.材料供应5.1材料供应商5.2材料质量5.3材料价格5.4材料供应进度6.技术标准与规范6.1国家标准6.2行业标准6.3企业标准6.4施工规范7.环保要求7.1环保标准7.2环保措施7.3环保验收8.产权归属与使用权8.1发电站产权8.2用地使用权8.3设施设备使用权9.运营与管理9.1运营主体9.2运营方式9.3运营费用9.4运营管理10.电力上网与销售10.1电力上网10.2电力销售10.3电力价格10.4电力结算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1变更条件12.2变更程序12.3解除条件12.4解除程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同解除14.3合同终止14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称甲方：绿色能源有限公司乙方：建设集团有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4联系方式2.发电站建设概况2.1项目名称绿色能源发电站2.2建设地点省市县镇村2.3建设规模装机容量：100兆瓦2.4建设内容包括发电机组、升压站、送出线路等设施2.5建设工期自合同签订之日起至2026年12月31日3.投资与资金3.1投资总额人民币10亿元3.2资金来源甲方自筹资金3.3资金拨付按工程建设进度分阶段拨付3.4资金管理设立专门的项目资金管理账户，由双方共同管理4.工程设计、施工与监理4.1设计单位工程设计研究院4.2施工单位建设集团有限公司4.3监理单位工程监理有限公司4.4设计、施工、监理合同设计、施工、监理合同另行签订4.5施工进度按合同约定的工期完成工程建设5.材料供应5.1材料供应商材料供应商由乙方选定5.2材料质量材料必须符合国家相关标准5.3材料价格材料价格按市场价格或合同约定5.4材料供应进度与工程建设进度相匹配6.技术标准与规范6.1国家标准执行国家现行有关绿色能源发电站建设标准6.2行业标准参照相关行业先进标准6.3企业标准制定企业内部相关技术标准6.4施工规范严格按照国家及行业标准施工8.产权归属与使用权8.1发电站产权发电站建成后，甲方拥有全部产权，乙方享有使用权，但不得转让、出租、抵押。8.2用地使用权用地使用权由甲方取得，乙方在使用过程中应遵守国家及地方相关土地管理规定。8.3设施设备使用权乙方在建设期间对设施设备拥有使用权，但在合同终止或解除后，乙方应将设施设备完好地移交给甲方。9.运营与管理9.1运营主体发电站运营由甲方负责，乙方协助。9.2运营方式采用集中管理、分散发电的方式。9.3运营费用运营费用包括但不限于人工费、材料费、设备折旧费等，由甲方承担。9.4运营管理甲方应建立健全运营管理制度，确保发电站安全、稳定运行。10.电力上网与销售10.1电力上网发电站所生产的电力优先上网，上网电价按国家规定执行。10.2电力销售电力销售由甲方负责，乙方提供必要的销售支持。10.3电力价格电力价格按国家规定或双方协商确定。10.4电力结算电力结算按月进行，甲方向乙方支付电力销售收益。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构无11.3争议解决程序按照相关法律法规及诉讼程序进行。12.合同变更与解除12.1变更条件因不可抗力、法律法规变更等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商变更合同内容。12.2变更程序变更合同需经双方书面同意，并签订补充协议。12.3解除条件合同双方均可因不可抗力、严重违约等情况解除合同。12.4解除程序解除合同需提前通知对方，并书面确认解除。13.违约责任13.1违约行为任何一方未按合同约定履行义务的行为均构成违约。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿违约赔偿金额按合同约定或实际损失确定。14.其他约定事项14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除合同解除后，双方应按合同约定处理剩余事宜。14.3合同终止合同终止后，双方应继续履行合同约定的义务，直至合同目的实现。14.4合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、设备清单、工程进度表等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、技术服务商、金融机构、咨询机构等。15.2第三方介入范围第三方的介入范围包括但不限于提供技术服务、资金支持、物资供应、设备安装、项目管理、法律咨询、财务审计等。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件1.第三方具备相应的资质和条件；2.第三方介入的内容与合同约定相符；3.甲乙双方同意第三方介入。16.2介入程序1.甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项；2.甲乙双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同；3.第三方按照协议或合同约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中所述的责任限额，是指第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定1.第三方在履行合同过程中发生的直接经济损失；2.第三方因违约行为导致的间接经济损失；3.第三方因违反法律法规、政策规定而应承担的法律责任。17.3责任限额的调整如因国家政策、法律法规、市场环境等因素发生变化，导致第三方责任限额需要调整时，甲乙双方应重新协商确定。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分原则1.明确各方的权利与义务；2.合理分配风险；3.确保合同目标的实现。18.2责任划分内容1.第三方应按照协议或合同约定履行职责，并对自身行为负责；2.甲乙双方应按照合同约定履行相应的义务，并对自身的违约行为承担责任；3.第三方在履行职责过程中，若因甲乙双方的配合不当导致损失，甲乙双方应承担相应责任。19.第三方介入的监督与管理19.1监督机构第三方介入的监督与管理由甲乙双方共同负责，必要时可设立专门的监督小组。19.2监督内容监督内容包括但不限于：1.第三方是否按照协议或合同约定履行职责；2.第三方的工作质量、进度、成本控制；3.第三方的合规性。19.3监督措施1.定期召开三方会议，讨论第三方介入的进展情况；2.定期进行现场检查，确保第三方的工作符合合同要求；3.建立第三方评价体系，对第三方的工作进行评估。20.第三方介入的终止与解除20.1终止条件第三方介入的终止条件包括：1.合同约定的第三方介入期限届满；2.合同终止或解除；3.第三方自行退出。20.2解除条件第三方介入的解除条件包括：1.第三方严重违约，经甲乙双方协商一致；2.第三方丧失履行合同能力；3.第三方违反法律法规、政策规定。20.3终止与解除程序第三方介入的终止与解除，需经甲乙双方与第三方协商一致，并签订相应的协议或通知。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同签订双方的营业执照副本复印件说明：证明甲乙双方的合法身份和经营资质。2.附件二：本合同签订双方的法定代表人身份证明或授权委托书说明：证明甲乙双方签订合同人的合法身份和授权情况。3.附件三：发电站建设概况表说明：详细列出项目名称、建设地点、规模、内容等信息。4.附件四：投资与资金计划表说明：详细列出投资总额、资金来源、拨付计划等信息。5.附件五：工程设计、施工与监理合同说明：详细列出设计、施工、监理单位的名称、职责、工期等信息。6.附件六：材料供应清单说明：详细列出材料供应商、材料质量、价格、供应进度等信息。7.附件七：技术标准与规范文件说明：列出执行的国家、行业和企业标准。8.附件八：环保验收报告说明：证明发电站建设符合环保要求。9.附件九：产权归属证明文件说明：证明发电站产权归属甲方。10.附件十：运营与管理方案说明：详细列出运营主体、方式、费用、管理等信息。11.附件十一：电力上网与销售协议说明：详细列出上网电价、销售价格、结算方式等信息。12.附件十二：争议解决程序文件说明：详细列出争议解决方式、机构、程序等信息。13.附件十三：合同变更与解除协议说明：详细列出变更条件、程序、解除条件、程序等信息。14.附件十四：违约责任认定标准说明：详细列出各种违约行为及责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时足额支付工程款项。责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。示例说明：若甲方应在2024年1月1日前支付1000万元，但至2024年2月1日仍未支付，则甲方应支付5万元的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程进度。责任认定标准：乙方应承担相应的延误工期责任，并支付违约金。示例说明：若合同约定工期为12个月，乙方实际完成时间为14个月，则乙方应承担2个月的延误工期责任，并支付相应的违约金。3.违约行为：第三方未能按照协议或合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方因自身原因导致发电站未能按时并网，则第三方应赔偿甲方由此造成的损失，并支付违约金。4.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行环保要求。责任认定标准：甲乙双方应承担相应的环保责任，包括修复环境、支付罚款等。示例说明：若甲乙双方在建设过程中造成环境污染，则应承担相应的环保责任，包括支付罚款、修复环境等。全文完。2024版绿色能源发电站建设场协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方的基本信息2.1发电站建设方2.2绿色能源发电站使用方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.建设内容4.1建设范围4.2建设标准4.3建设期限5.技术参数5.1发电机组5.2辅助设施5.3电气系统5.4控制系统6.资金投入6.1投资总额6.2投资来源6.3投资分配7.工程进度7.1工程阶段划分7.2各阶段工期7.3工程验收8.合作方式8.1合作期限8.2合作内容8.3合作条件9.权利与义务9.1建设方权利与义务9.2使用方权利与义务10.运营管理10.1运营组织10.2运营制度10.3运营费用11.电力输送11.1输电线路11.2输电容量11.3输电方式12.安全与环保12.1安全生产12.2环境保护12.3应急预案13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.合同解除与终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除与终止的程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色能源发电站”指利用风能、太阳能、生物质能等可再生能源进行发电的设施。1.1.2“建设方”指负责绿色能源发电站建设的主体。1.1.3“使用方”指获得绿色能源发电站电力供应权的主体。1.1.4“合同”指本绿色能源发电站建设场协议书。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，除非上下文另有说明，应具有本条所赋予的含义。2.双方的基本信息2.1发电站建设方2.1.1名称：能源科技有限公司2.1.2注册地址：省市区路号2.1.3法定代表人：2.1.4联系电话：138xxxx56782.2绿色能源发电站使用方2.2.1名称：电力股份有限公司2.2.2注册地址：省市区路号2.2.3法定代表人：2.2.4联系电话：139xxxx56783.项目概述3.1项目名称：绿色能源发电站项目3.2项目地点：省市县镇村3.3项目规模：装机容量为100兆瓦3.4项目类型：风力发电4.建设内容4.1建设范围：包括风力发电机组、升压变压器、输电线路、变电站、控制中心等设施的建设。4.2建设标准：按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量。4.3建设期限：自合同签订之日起，预计建设周期为24个月。5.技术参数5.1发电机组：采用单机容量2.5兆瓦的风力发电机组，共40台。5.2辅助设施：包括塔筒、叶片、齿轮箱、发电机等部件。5.3电气系统：采用高压输电系统，电压等级为220千伏。5.4控制系统：采用智能化控制系统，实现远程监控和故障诊断。6.资金投入6.1投资总额：预计总投资为10亿元人民币。6.2投资来源：建设方自筹资金和银行贷款。6.3投资分配：建设方投资比例60%，使用方投资比例40%。8.合作方式8.1合作期限8.1.1合作期限自合同生效之日起，为期20年。8.1.2合作期满后，双方有权根据实际情况续签合同。8.2合作内容8.2.1建设方负责绿色能源发电站的设计、建设、调试和试运行。8.2.2使用方负责绿色能源发电站的运营、维护和电力销售。8.3合作条件8.3.1双方应遵循诚实信用原则，确保合作顺利进行。8.3.2双方应提供必要的资源和条件，包括资金、技术和管理支持。9.权利与义务9.1建设方权利与义务9.1.1建设方有权要求使用方按照约定支付建设费用。9.1.2建设方有义务按照合同约定完成项目建设。9.2使用方权利与义务9.2.1使用方有权要求建设方提供合格的绿色能源发电站。9.2.2使用方有义务按照合同约定支付电力使用费用。10.运营管理10.1运营组织10.1.1建设方设立专门的项目管理团队负责绿色能源发电站的运营管理。10.1.2使用方设立专门的电力调度部门负责电力销售和调度。10.2运营制度10.2.1双方应共同制定运营管理制度，确保绿色能源发电站安全、稳定运行。10.2.2运营制度应包括设备维护、安全管理、电力调度等方面的规定。10.3运营费用10.3.1运营费用包括设备折旧、维护保养、人员工资等。10.3.2运营费用由使用方承担。11.电力输送11.1输电线路11.1.1输电线路按照国家电网标准建设，确保电力输送安全可靠。11.1.2输电线路长度为公里，电压等级为220千伏。11.2输电容量11.2.1输电容量为兆瓦，满足使用方的电力需求。11.3输电方式11.3.1电力输送采用高压输电方式，通过省电力公司接入电网。12.安全与环保12.1安全生产12.1.1双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保生产安全。12.1.2建设方有义务对绿色能源发电站进行定期安全检查。12.2环境保护12.2.1建设方有义务采取有效措施，防止和减少对环境的影响。12.2.2使用方有义务按照环保要求，对排放的污染物进行处理。12.3应急预案12.3.1双方应共同制定应急预案，应对突发事件。13.违约责任13.1违约情形13.1.1任何一方未履行合同约定的义务。13.1.2任何一方违反合同约定，给对方造成损失的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。13.2.2违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。14.合同解除与终止14.1解除条件14.1.1合同约定的解除条件成就。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2终止条件14.2.1合同约定的终止条件成就。14.2.2合同履行完毕。14.3解除与终止的程序14.3.1解除或终止合同，双方应提前天书面通知对方。14.3.2双方应按照合同约定，处理合同解除或终止后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的任何独立法人、自然人或其他组织。15.1.2“中介方”指专门从事中介服务，帮助甲乙双方达成合同目的的第三方。15.1.3“咨询方”指提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中问题的第三方。15.1.4“监理方”指负责对合同履行的过程进行监督、检查和评估的第三方。15.2责权利15.2.1第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定，维护甲乙双方的合法权益。15.2.2第三方在合同履行过程中，享有知情权、咨询权和监督权。15.2.3第三方应承担相应的责任，包括但不限于违约责任、侵权责任等。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方需书面提出第三方介入的申请，并说明介入的理由和目的。16.1.2第三方介入申请应包括第三方的详细信息，包括但不限于名称、地址、法定代表人等。16.2第三方介入的同意16.2.1甲乙双方应共同决定是否同意第三方介入，并签署书面同意文件。16.2.2第三方介入的同意文件应包括第三方的职责、权限和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。17.1.2责任限额应书面载明于本合同附件中，并由甲乙双方和第三方共同签署。17.2责任限额的执行17.2.1第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的责任，但不超过责任限额。17.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方在合同履行过程中，对甲方承担的责任和权利，由甲方与第三方在合同附件中明确划分。18.1.2甲方应监督第三方履行合同